Тендер - Поставка соляной кислоты и дезинфицирующего средства. №300762702

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиТРЕБОВАНИЯ_К_ЗАЯВКЕ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

Для участия в закупке участник должен соответствовать единым требованиям к участникам закупки в соответствии с ч.1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ и предоставить декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7.1) участник закупки не является иностранным агентом;

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в закупке участник должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ:

- предоставить для участия в закупке документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ (при наличии таких требований), документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом (при наличии таких требований): Требования не установлены

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 о Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (например, копия паспорта изделия, сертификат качества);

Участник закупки представляет в составе заявки документ в отношении каждого предложенного к поставке товара:

копию свидетельства о государственной регистрации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МЗ РФ и декларацию о соответствии (при наличии) на каждый товар, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава РФ от 10 ноября 2002 г. N 344"О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей" и ст. 43 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- Посмотреть таблицу с даннымиТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МАЛОЙ ЗАКУПКИ И

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ)

на закупку соляной кислоты и дезинфицирующего средства

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России)

Поставщик: определяется по итогам торгов в Едином агрегаторе торговли (https://agregatoreat.ru/) в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Регламентом работы подсистемы Единого агрегатора торговли (https://agregatoreat.ru/), Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Поставщик).

Предмет контракта: поставка соляной кислоты и дезинфицирующего средства (далее - товар).

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 8, литера А, склад ОМТС.

Срок поставки товара: Поставка товара производится в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта. Поставка товара осуществляется с 9.00 до 15.00 по рабочим дням.

Требования к качеству и безопасности поставляемого оборудования (товара):

Товар должен поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая должна защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 (транспортировка) и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

Упаковка заводов-изготовителей должна быть целой, без следов вскрытия и восстановления.

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Поставляемый Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом. С поставкой Товара Поставщик обязан предоставить техническую документацию на товар, составленную на русском языке, а именно технические паспорта (при наличии), инструкции по эксплуатации (при наличии), а также документы, удостоверяющие качество товара (декларацию о соответствии /сертификат соответствия (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации)) и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для поставляемого Товара.

Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

• Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование организации-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка товара должна гарантировать сохранность товара при транспортировке и хранении. Не допускается наличие на упаковке следов внешних воздействий (механические повреждения, замятия, разрывы).

Объем и сроки гарантий качества

8.1. Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов и техническим условиям производителей (изготовителей) товара, требованиям настоящего Технического задания и Контракта.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

8.4. Срок годности на дату поставки не менее 11 месяцев.

Порядок поставки товаров

Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика в соответствии с условиями Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории Заказчика.

Поставщик поставляет товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.) за свой счёт для оказания услуг, связанных с доставкой товара. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Третьи лица должны иметь доверенность от Поставщика, в которой указывается № контракта, по которому осуществляется поставка, или копию договора с Поставщиком об оказании данных услуг. В случае передачи товара от имени Поставщика передачу товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право контроля комплектности, качества и ассортимента товара на основании доверенности. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

В случае доставки вне времени приема на склад, Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме товара.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на складе Заказчика, включая работы с применением грузоподъёмных средств, осуществляются Поставщиком своими силами и собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счёт.

Риски порчи товара вследствие некачественной упаковки несёт Поставщик.

Поставляемый товар должен сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими его происхождение, количество и качество, а также товарными накладными.

Вместе с товаром Поставщик представляет Заказчику подписанные: оригинал счёта, счёт-фактуру (при наличии), товарные накладные и Акт приёмки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах, а также передаёт документы, подтверждающие происхождение и качество товара.

Днём исполнения Поставщиком обязательства считается дата поступления товара по месту поставки и приёмки его Заказчиком по количеству тарных мест с подписанием акта передачи товара или транспортной накладной или документа, свидетельствующего о передаче товара.

Поставщик обязан осуществить поставку товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием. Поставленный товар должен полностью соответствовать условиям Контракта и настоящего Технического задания.

Если поставленный товар не соответствует по качеству или количеству требованиям Контракта, акт о выполненных недостатках составляется Заказчиком в порядке в соответствии с условиями Контракта и в сроки, установленные в Контракте. Замена некачественного товара, поставка недостающего товара производятся Поставщиком в порядке и сроки, установленные Контрактом.

Оплата по Контракту производится Заказчиком по факту поставки всего Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком электронного документа о приемке в единой информационной системе, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара, на основании выставленного счета, счета-фактуры (при наличии), на расчетный счет Поставщика.

Авансирование не предусмотрено.

В цену поставляемого товара включаются расходы по стоимости товара, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочным работам, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС.

Требования к количеству, качеству товара, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам и обоснование дополнительных характеристик

Требования к количеству, качеству товара, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам и обоснование дополнительных характеристик установлены в Приложении № 1 к настоящему Описанию объекта закупки (Техническому заданию).

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к количеству, качеству товара, к его техническим, функциональным,

эксплуатационным характеристикам, и обоснование дополнительных характеристик

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки осуществлено ответственными специалистами за его подготовку и разработку:

Начальник ОМТС ________________________ С.Н. Алексеев

(подпись) (Ф.И.О.)

Экономист отдела организации закупок ________________________ Е.Н. Лаврова

(подпись) (Ф.И.О.)

_________ ________________ 2025 г.

114_Вр-2025_ПРИЛОЖЕНИЕ_№1_ЕАТ

Приложение № 1

к электронному контракту по форме ЕАТ № 114/Вр-2025

от «____»________2025 года

Условия контракта, сформированные без использования ЕАТ

(единого агрегатора торговли)

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику в обусловленный настоящим контрактом срок соляной кислоты и дезинфицирующего средства, именуемые в дальнейшем - Товар, в порядке, предусмотренном Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Номенклатура, наименование, количество и стоимость Товара определяется Спецификацией, (Приложение № 1 к настоящему Приложению).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет своих средств и сил, с погрузкой и разгрузкой транспортного средства и доставкой Товара на склад Заказчика в сроки, определенные условиями контракта, в следующем порядке:

1.3.1. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 8, склад ОМТС (далее – Место доставки).

1.3.2. Общий срок поставки товара: поставка производится с момента заключения контракта в течение 30 рабочих дней. Поставка товара осуществляется с 9.00 до 15.00 по рабочим дням.

1.4. Настоящий контракт заключен по итогам закупочной сессии № ___________ в едином агрегаторе торговли на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.5. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

2.2. Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Технических требованиях (Приложение № 1 к настоящему Приложению).

2.3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, и другой нормативно-технической документации и подтверждаться соответствующими документами (сертификатами соответствия (качества) (при наличии), декларациями о соответствии (при наличии), оформленными на русском языке и в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В отношении качества поставляемого товара должны отсутствовать претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов и техническим условиям производителей (изготовителей) товара, требованиям настоящего Контракта.

2.4. Товар должен поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая должна защитить его от воздействия внешних условий. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

Упаковка должна быть целой, без следов вскрытия и восстановления.

2.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым и ранее не использовавшимся.

2.6. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему контракту и связанные с ним услуги, должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг. Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за поставляемый товар.

2.7. Товар должен иметь дату изготовления.

2.8. Срок годности - не менее 11 месяцев на дату поставки товара.

2.9. В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям Контракта, Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

2.10. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

2.11. Поставщик не несет никакой ответственности за дефекты товара (в том числе не несет гарантийных обязательств), возникшие в связи с ненадлежащим хранением товара, использованием товара не по назначению, нарушением условий эксплуатации согласно требованиям нормативно-технической документации производителей товара.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта составляет является твердой и неизменной до конца срока действия настоящего контракта за исключением случаев, предусмотренных разделом 15 настоящего контракта и ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Авансовый платеж не предусмотрен.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Цена контракта включает в себя расходы по стоимости товара, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочным работам, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС (при наличии).

3.4. Оплата по Контракту производится Заказчиком по факту поставки всего Товара или по факту поставки товара на основании Заявки о получении Товара в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара, на основании выставленного счета, счета-фактуры (при наличии) на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту товара с учетом вычета, рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

3.7. Оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик имеет право:

4.1.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.1.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.1.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.1.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.1.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

4.1.6. привлекать к исполнению контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.) для оказания услуг, связанных с доставкой товара. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Третьи лица должны иметь доверенность от Поставщика, в которой указывается № контракта, по которому осуществляется поставка или копию договора с Поставщиком об оказании данных услуг.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Произвести поставку Товара надлежащего качества, на условиях и в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.2. Вместе с поставкой Товара передать Заказчику относящиеся к нему копии документов, заверенные Поставщиком: техническую документацию на товар, составленную на русском языке, а именно технические паспорта (при наличии), инструкции по эксплуатации (при наличии), а также документы, удостоверяющие качество товара (декларацию о соответствии /сертификат соответствия (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации)) и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для поставляемого Товара.

4.2.3. Обеспечить соответствие поставляемого Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, производство и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам, ассортименту, комплектности и качеству, на условиях, предусмотренных в контракте.

4.2.4. Отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

4.2.5. Обеспечить, соответствие маркировки товара Требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и возможности количественного учета поставленного товара.

4.2.6. Произвести за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.2.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.2.8. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.2.9. Предоставить по требованию Заказчика в согласованные сроки в письменном виде отчет о ходе выполнения настоящего контракта.

4.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта посредством использования функционала единого агрегатора торговли в личный кабинет Заказчика сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещать такое решение в едином агрегаторе торговли.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.3.2. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего контракта.

4.3.3. Не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

4.3.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.3.5. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки товара.

4.3.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.3.7. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3.8. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.3.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также в случаях, установленных в контракте.

4.3.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.3.11. Удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставляемый товар перестал соответствовать установленным требованиям поставляемому товару;

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в п. 4.4.2 контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.4.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта посредством использования единого агрегатора торговли сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и направить его посредством использования функционала единого агрегатора торговли в личный кабинет Поставщика.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и, Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты направления Заказчиком сообщения в личный кабинет Поставщика в едином агрегаторе торговли об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.4.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.6. Провести экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов или экспертных организаций для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4.7. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Поставляемый товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

5.2. Маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного товара.

5.3. Условия хранения товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.

5.4. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование организации-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка товара должна гарантировать сохранность товара при транспортировке и хранении. Не допускается наличие на упаковке следов внешних воздействий (механические повреждения, замятия, разрывы).

6. ПОСТАВКА ТОВАРА

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии и на условиях, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего приложения к Контракту, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

6.2. Поставщик вправе досрочно поставить товар только после получения согласования от Заказчика.

6.3. В случае пропуска Поставщиком сроков, установленных в п. 6.1. приложения к контракту, Заказчик вправе направить Поставщику уведомление об отказе в приемке товаров, поставка которых просрочена с использованием электронных средств связи (электронная почта), указанных Поставщиком в электронной версии контракта в ЕАТ. Уведомление об отказе в приемке товаров считается полученным Поставщиком в момент отправки его Заказчиком.

После направления уведомления об отказе в приемке товара Заказчик вправе не принимать товар и вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Поставка товара после направления уведомления об отказе в приемке товара без согласия Заказчика не допускается, в связи с потерей у Заказчика интереса к товару.

6.4. Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика с выполнением всех работ по погрузке и разгрузке товара на склад Заказчика.

6.5. Поставка Товара, в том числе погрузка и разгрузка транспортного средства, и его доставка на склад Заказчика, производится за счет средств и силами Поставщика.

В случае доставки Товара Поставщиком своим транспортом, у водителя Поставщика для подтверждения передачи товара в наличии должна быть доверенность на передачу товара и акт передачи товара, или транспортная накладная или документ, свидетельствующий о передаче товара. Водитель Поставщика обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Заказчик при поставке товара транспортом Поставщика проверяет соответствие товара транспортным и сопроводительным документам, а также принимает товар только по количеству тарных мест и (или) весу брутто путем проставления соответствующей отметки в акте передачи товара или транспортной накладной или документе, свидетельствующем о передаче товара. Подписание вышеуказанного документа со стороны Заказчика не влечет за собой начала срока приемки товара Заказчиком.

Для оказания услуг, связанных с перевозкой товара, Поставщик вправе привлекать к исполнению контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.).

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Третьи лица должны иметь доверенность от Поставщика, в которой указывается № контракта, по которому осуществляется перевозка и доставка товара или копию договора с Поставщиком об оказании услуг по перевозке товара, а также транспортную накладную или документ, свидетельствующий о передаче товара.

При не предоставлении третьими лицами (транспортными компаниями, экспедиторами и др.) при поставке товара документов, удостоверяющих право перевозки товара от имени Поставщика, Заказчик не принимает товар и возвращает поставленный товар третьему лицу (транспортным компаниям, экспедиторам и др.).

Привлечение третьих лиц (транспортных компаний, экспедитора) не влечет изменение цены контракта по настоящему контракту.

Поставщик обязан уведомить Заказчика по телефону, электронной почте о привлечении третьих лиц (транспортных компаний, экспедитора и др.) для оказания услуг, связанных перевозкой товара и сообщить о времени доставки товара.

В случае не уведомления Поставщиком Заказчика о доставке товара третьими лицами (транспортными компаниями, экспедиторами и др.) и времени доставки товара, Заказчик вправе не принимать товар от третьих лиц (транспортных компаний, экспедиторов и др.) до момента выполнения Поставщиком данной обязанности.

В случае доставки товара третьими лицами (транспортными компаниями, экспедиторами и др.), Заказчик проверяет соответствие товара транспортным и сопроводительным документам, а также принимает товар только по количеству тарных мест и (или) весу брутто с соблюдением установленных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность транспорта, путем проставления соответствующей отметки в транспортной накладной или сопроводительных документах.

В случае передачи товара третьими лицами (транспортными компаниями, экспедиторами и др.) в поврежденной упаковке Заказчик фиксирует факт повреждения тары (упаковки), путем проставления соответствующей отметки в транспортной накладной или сопроводительных документах, и возвращает поврежденный товар третьему лицу (транспортным компаниям, экспедиторам и др.).

В случае доставки товара третьими лицами (транспортными компаниями, экспедиторами и др.) погрузка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет средств и силами перевозчика (транспортной компанией).

Подписание транспортной накладной или сопроводительных документов на товар со стороны Заказчика не влечет за собой начала срока приемки товара Заказчиком.

6.6. При поставке Товара Поставщик одновременно с Товаром обязан передать Заказчику копии документов, заверенных Поставщиком, и относящихся к товару: техническую документацию на товар, составленную на русском языке, а именно технические паспорта (при наличии), инструкции по эксплуатации (при наличии), а также документы, удостоверяющие качество товара (копию свидетельства о государственной регистрации, выданного органом, уполномоченным государством - членом Таможенного союза, регистрационные удостоверения, декларацию о соответствии /сертификат соответствия (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации)) и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для поставляемого Товара.

Если Поставщик не представит документы, относящиеся к товару, он обязан их предоставить в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика. Уведомление об отсутствии документов, Заказчик направляет Поставщику на электронную почту Поставщика, указанную в разделе 17 контракта.

6.7. Уведомление Заказчика об отсутствии документов, относящихся к товару, считается полученным Поставщиком по истечении 3 (трех) календарных дней при отсутствии получения Заказчиком ответа от Поставщика о получении уведомления об отсутствии документов, относящихся к товару.

Если документы, относящиеся к товару, не будут переданы Поставщиком, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика, Заказчик вправе отказаться от поставленного товара.

В случае неисполнения Поставщиком обязанности, по предоставлению документов, относящихся к товару, Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере, установленном в пункте 9.11. контракта.

Обязанность по оплате товара возникает у Заказчика только после получения от Поставщика документов, относящихся к товару.

7. ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком после доставки товара Поставщиком по адресу Заказчика на склад, в соответствии с п. 1.3.1. настоящего приложения к контракту.

7.2. Одновременно с товаром Поставщик представляет Покупателю счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную.

Обмен указанными в настоящем пункте документами допускается производить между Заказчиком и Поставщиком посредством электронной почты, путем направления документов в электронном виде с электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов) направляющей Стороны, указанного(ых) в контракте, на указанный в контракте электронный(ые) почтовый(ые) ящик(ки) получающей Стороны в соответствии с разделом 15 настоящего приложения к контракту или с использованием системы электронного документооборота «СБИС», «ДИАДОК», либо иной системы электронного документооборота, предоставляющей возможность осуществления электронного документооборота с системой «СБИС», «ДИАДОК» в соответствии с разделом 16 настоящего приложения к Контракту

7.3. Срок приемки товара Заказчиком начинается со дня, следующего за днем подписания Заказчиком акта передачи товара или транспортной накладной или документа, свидетельствующего о передаче товара, и составляет 20 (двадцать) рабочих дней.

7.4. Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, на наличие и соответствие документов, относящихся к товару, на соответствие характеристик товара требованиям, установленным в контракте, и соответствующим требованиям законодательства. Заказчик вскрывает упаковку и осматривает весь товар на предмет его качества и количества.

В случае передачи товара в поврежденной упаковке Заказчик уведомляет Поставщика о факте поставки товара в поврежденной упаковке и не принимает товар до его замены Поставщиком.

Если поставленные товары (полностью или частично) не соответствуют количеству, ассортименту или комплектности товаров, Заказчик отказывается от принятия всего поставленного товара до его замены Поставщиком.

По решению Заказчика приемка поставленного товара может производиться приемочной комиссией Заказчика.

По результатам приемки товара, в случае отсутствия замечаний к поставленному товару при проведении приемки товара, Заказчик подписывает товарную накладную.

7.5. При обнаружении недостатков у поставленного товара, отсутствия или не соответствия предоставленных документов требованиям, установленным Контрактом, и соответствующим требованиям законодательства для их оформления, не соответствия поставленного товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности характеристикам товара, установленным в Контракте, Заказчик оформляет акт выявленных недостатков с указанием причин такого отказа и сроков для устранения выявленных недостатков в срок, установленный для приемки товара, и направляет Поставщику на электронную почту, указанную в разделе 17 настоящего Контракта.

В случае получения Поставщиком акта выявленных недостатков, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки, указанные в таком мотивированном отказе, и в сроки, установленные таким отказом, направить Заказчику документ о приемке в порядке, установленном Контрактом.

В случае поставки некачественного товара, нарушения срока для устранения выявленных недостатков товара, недопоставки товара, Поставщик оплачивает Заказчику штраф в размере, установленном в пункте 9.10. Контракта, за каждый установленный факт неисполнения указанных обязанностей Поставщиком.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, если Поставщик существенно нарушил требования к качеству товара.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, если Поставщиком поставлен товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком в мотивированном отказе срок для устранения недостатков.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, если Поставщиком неоднократно нарушены сроки поставки товара.

7.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Если Заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для приемки товаров, то документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников Заказчика, является подписанная товарная накладная с отметкой о проведении экспертизы, в случае отсутствия замечаний, выявленных при приемке товара, или акт о выявленных недостатках, при наличии замечаний при приемке товара.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика, экспертиза проводится Заказчиком в срок, установленный для приемки товара.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы товара экспертов или экспертных организаций, экспертиза проводится в срок, установленный договором, заключенным между Заказчиком и экспертной организацией (экспертом).

7.7. Обязанность по оплате Товара возникает у Заказчика только после подписания товарной накладной.

7.8. Поставщик считается исполнившим обязанность по передаче Товара, и Товар считается переданным Поставщиком Заказчику только с даты, подписания товарной накладной Заказчиком.

7.9. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обеспечивает сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

7.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания товарной накладной.

7.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара, в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товаров условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товаров, и устранено Поставщиком.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар.

8. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

8.1. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Заказчик имеет право потребовать расторжения настоящего контракта, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на товар.

8.2. При изъятии товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до передачи товара, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в том числе возвратить уплаченную цену, возместить расходы на приобретение товара у другого Поставщика, возместить упущенную выгоду и т.д. Поставщик освобождается от этой обязанности, если докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии оснований для изъятия товара.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмот-ренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 3 – 9 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063", в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 руб.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПостановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063", в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % цены контракта , что составляет ___ руб. 00 копеек.

_________________________

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб.

_______________________________

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.14. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.15. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта, другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны контракта, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по контракту или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

10.2. Для исполнения контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между Сторонами контракта, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

10.3. В случае возникновения у стороны контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения контрактных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

10.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по контракту соответствующая Сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой Стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

10.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением контракта пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения контракта, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой Стороной уведомления об этом.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное или непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом спор выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего контракта, Стороны разрешают до направления в Арбитражный суд в претензионном порядке.

12.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

12.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.5. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком (Сторонами контракта) условий контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются в личных кабинетах Сторон контракта с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Срок ответа на такое уведомление может быть указан в самом уведомлении. Если не указан конкретный срок, то ответ обязателен не позднее 7 (семи) календарных дней. Оставление претензии (электронного уведомления) без ответа в единой информационной системы в установленный срок означает признание требований претензии.

12.6. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия, споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 31 августа 2025 года, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон – до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

13.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение основного обязательства Поставщика – поставки товара.

14. ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

14.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более, чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более, чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара, Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

14.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

15. ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ ПО УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА

15.1. Претензии о начисленных неустойках, заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения, связанные с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Контракте, либо содержащие любую иную информацию, имеющую в рамках Контракта правовое значение для любой из Сторон, в том числе все документы, касающиеся исполнения Контракта, направляются одной Стороной (направляющей Стороной – адресантом) другой Стороне (получающей Стороне – адресату) посредством электронной почты, путем направления документов в электронном виде с электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов) направляющей Стороны, указанного(ых) в разделе 17 контракта, на указанный в разделе 17 контракта электронный(ые) почтовый(ые) ящик(ки) получающей Стороны.

15.2. Документы в электронном виде, направляемые посредством электронной почты, могут направляться в форме электронного документа (документа, созданного в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе) или электронного образа документа (электронной копии документа, изготовленной на бумажном носителе).

Электронные образы документов, прикладываемые в виде файлов к электронному сообщению (прикрепляемые во вложении к электронному сообщению) могут быть созданы (исполнены) в формате в формате «.rtf», либо в формате «.doc», либо в формате «», либо в формате «.pdf», либо в формате «.jpeg», либо в формате «.bmp», либо в ином широко используемом формате, для чтения которого не требуется приобретение специального платного дополнительного программного обеспечения, а также могут быть направлены в виде информации в электронной форме, содержащейся в простом текстовом электронном сообщении (простой текст электронного сообщения, который может быть набран в «теле» электронного сообщения при его отправке).

15.3. При направлении юридически значимых сообщений посредством электронной почты, ключом простой электронной подписи считается пароль к электронному почтовому ящику, который известен только соответствующей Стороне, её уполномоченным работникам и (или) представителям, а ключом проверки простой электронной подписи – адрес электронной почты, указанный в контракте.

Сторона, создающая и (или) использующая ключ простой электронной подписи, обязана соблюдать его конфиденциальность.

15.4. Направление юридически значимых сообщений, указанных в п. 15.1 контракта, и других сообщений с электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов), указанного(ых) в разделе 17 контракта, признают надлежащим согласованием всех текущих рабочих вопросов, связанных с исполнением контракта. При отсутствии доказательств фальсификации такая переписка признается юридически значимой и является надлежащим доказательством при судебном споре.

15.5. Получение или отправка Стороной юридически значимых сообщений с использованием электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов), указанного(ых) в разделе 17 контракта, достоверно свидетельствует о совершении этих действий соответствующей Стороной (уполномоченным Стороной лицом).

Юридически значимые сообщения, направленные или полученные посредством электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов), указанного(ых) в разделе 17 контракта, допускаются в качестве письменных доказательств, в случае если они были направлены с соблюдением порядка и требований, предусмотренных контрактом. При этом днем получения Стороной юридически значимых сообщений, направленных посредством электронной почты, Стороны признают день отправки таких сообщений направляющей Стороной по электронному(ым) почтовому(ым) ящику(ам), указанному(ых) Поставщиком в электронной версии контракта получающей Стороны.

15.6. Направление юридически значимого сообщения по иному адресу электронной почты не может считаться надлежащим, если Сторона, направившая сообщение, не знала и не должна была знать о том, что адрес электронной почты получающей Стороны, указанный в контракте, является недостоверным.

16. ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА, ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ И СОГЛАШЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ

16.1. Дополнительные соглашения к контракту, и при соглашении Сторон, соглашение о расторжении контракта могут быть подписаны уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), сертификат ключа проверки которой был изготовлен удостоверяющим центром, выпускающим квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи (далее – Сертификат ЭП).

16.2. В случае подписания дополнительных соглашений к контракту и при соглашении Сторон, соглашения о расторжении контракта с использованием ЭП их подписание осуществляется Сторонами на электронной торговой площадке, на которой Заказчиком проводилась закупка в соответствии с извещением о проведении электронного аукциона или с использованием системы электронного документооборота «СБИС», «ДИАДОК», либо иной системы электронного документооборота, предоставляющей возможность осуществления электронного документооборота с системой «СБИС», «ДИАДОК».

16.3. Подписанные с использованием вышеуказанной ЭП дополнительные соглашения к контракту, и при соглашении Сторон соглашение о расторжении контракта признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон по контракту и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения, взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

а) подтверждена действительность Сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;

б) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ.

16.4. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа одной Стороной в том числе является квалифицированная ЭП ее уполномоченного лица с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного другой Стороной.

16.5. В случае оспаривания любой из Сторон действительности ЭП, такая ЭП признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не будет установлено иное.

16.6. В случае подписания дополнительных соглашений к контракту и при соглашении Сторон, соглашения о расторжении контракта с использованием ЭП, экземпляры дополнительных соглашений и соглашения о расторжении контракта в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных документов хранятся в системе электронного документооборота или на электронной торговой площадке с возможностью доступа к электронному документу каждой из Сторон.

16.7. Заключение дополнительных соглашений к контракту, и при соглашении Сторон соглашения о расторжении контракта в виде электронного документа с использованием ЭП, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к контракту и соглашения о расторжении контракта на бумажном носителе собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

16.8. Стороны самостоятельно обеспечивают и несут ответственность за надлежащее использование уполномоченными лицами ЭП в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

16.9. При использовании ЭП Стороны обязаны принимать необходимые организационные и технические меры обеспечения безопасности для недопущения нарушений конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП), в том числе (включая, но не ограничиваясь): использовать специализированные программные и программно-аппаратные средства защиты информации, средства антивирусной защиты, лицензионное программное обеспечение, не допускать к компьютерам посторонних лиц, обеспечивать надежность хранения ключей ЭП, имен и паролей, используемых при работе с ними, соблюдать иные требования, установленные законодательством РФ, а также документами, регламентирующими вопросы обеспечения информационной безопасности при работе.

16.10. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить удостоверяющий центр, выдавший Сертификат ЭП, другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП), в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.

16.11. Использование ЭП, владельцем которой является уполномоченное лицо Стороны договора, с нарушением конфиденциальности соответствующего ключа (компрометации ключа ЭП) не освобождает Сторону договора от ответственности за неблагоприятные последствия, наступившие в результате такого использования.

16.12. Квалифицированная ЭП признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:

16.12.1. Сертификат ЭП создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного Сертификата.

16.12.2. Сертификат ЭП действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного Сертификата ЭП, если момент подписания электронного документа не определен.

16.12.3. Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата ЭП, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием сертифицированных средств электронной подписи, и с использованием Сертификата ЭП лица, подписавшего электронный документ.

16.12.4. Квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в Сертификате ЭП лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

16.13. Сторона несет ответственность за ущерб, возникший у другой Стороны вследствие использования ЭП, владельцем которой являются уполномоченные лица первой Стороны, неуполномоченными лицами, вследствие несоблюдения первой Стороной мер обеспечения безопасности для недопущения нарушений конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП).

16.14. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

16.15. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011.

17. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в простой письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

17.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

17.4. Расторжение контракта допускается

- по соглашению Сторон,

- по решению суда,

- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

17.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и в соответствии с условиями настоящего контракта.

17.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

17.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе

Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения Заказчиком такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик. Поступление Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты, надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

17.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. В случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта, при направлении Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе, контракт считается расторгнутым с даты, направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

17.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставляемый товар перестал соответствовать установленным требованиям к поставляемому товару;

б) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" пункта 17.9 контракта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

17.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

17.11. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

17.12. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

17.13. При исполнении Контракта не допускается:

17.13.1. замена товара или страны его происхождения, указанного в Технических требованиях (Приложение № 1 к настоящему Приложению) в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

17.13.2. замена страны происхождения Товара, указанного в Технических требованиях (Приложение № 1 к настоящему Приложению), за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться государство - член Евразийского экономического союза, в случае применения условий, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

17.14. Вся переписка Сторон после заключения контракта и дополнительные соглашения к нему, переданные по факсимильной связи, электронной почте, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны контракта, подписанные надлежащими лицами и скрепленные печатями, имеют юридическую силу.

17.15. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих Сторон.

17.16. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1. Условия контракта, сформированные без использования ЕАТ:

Приложение №1 к настоящему Приложению - «Спецификация».

17.17. Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение контракта и контроль исполнения его условий:

– начальник отдела материально-технического снабжения: Алексеев Сергей Николаевич

Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@mail.ru

Приложение № 1

к приложению № 1 к электронному контракту по форме ЕАТ

№ 114/Вр-2025 от «___»___________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными