Тендер - Поставка соли технической в количестве по цене и с характеристиками в соответствии с приложением №1 – описанием объекта закупки №286294920

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
соль_техническая ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №

поставки

г.Киров «__» декабря 2024г.

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятское художественное училище имени А.А. Рылова» (КОГПОБУ «Вятское художественное училище»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Наумова Максима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и__, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.Предметом настоящего Контракта является поставка соли технической в количестве по цене и с характеристиками в соответствии с приложением №1 – описанием объекта закупки, являющимся его неотъемлемой частью.

1.2. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Порядок поставки товара

2.1. Условия поставки товара – доставка товара силами Поставщика. Срок поставки товара - по 17 декабря 2024 года включительно.

3.Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет __ рублей __ копеек, в том числе НДС (есть/нет). Источник финансирования – средства от приносящей доход деятельности учреждения.

3.2. В цену Контракта включены все затраты Поставщика с учетом расходов на упаковку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.4. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании подписанного Сторонами документа о приемке товара и предъявленного Поставщиком счета на оплату в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке поставленного товара.

4.Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить в установленный Контрактом срок поставку Товара с характеристиками в соответствии с приложением №1 (спецификация поставляемого товара) в упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от повреждений и исключающей возможность порчи (уничтожения) Товара при транспортировке.

4.1.2. Передать вместе с Товаром счет и/или счет-фактуру, документ о приемке товара с указанием цены за единицу Товара, документы, подтверждающие качество Товара, и иную документацию на русском языке (далее — сопроводительные документы). Указанные в сопроводительных документах сведения о Товаре и его количестве должны соответствовать фактически поставленному Товару. В случае выявления фактов неправильного оформления сопроводительных документов Поставщик переоформляет их с соответствующим изменением даты выставления сопроводительных документов.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

4.2.2. Произвести приемку Товара и оформление необходимых документов в соответствии с Контрактом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки Товара или дать мотивированный отказ в приемке Товара.

5. Порядок приёмки Товара

5.1. Приёмка поставленного Товара осуществляются по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае поставки некачественного Товара (несоответствующего действующим стандартам, техническим характеристикам и условиям раздела 1 настоящего Контракта) или поставки Товара, несоответствующего спецификации Контракта, недопоставки Товара, поставки Товара с нарушением срока, поставки Товара в нарушенной упаковке Поставщику в письменной форме направляется мотивированный отказ от подписания товарной накладной.

5.3. Извещение об отказе направляется Поставщику одним или несколькими перечисленными ниже способами: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; по телефону, факсу или электронному адресу, указанным Поставщиком в Контракте. Подтверждением вручения извещения адресату являются соответственно почтовая расписка о вручении письма или распечатка информации с сайта Почта России о вручении корреспонденции адресату; информация о принятии телефонограммы по телефону, указанному Поставщиком в Контракте; отчет об отправке факса; информация об отправке корреспонденции по электронной почте.

5.4. В случае поставки некачественного Товара (несоответствующего действующим стандартам, техническим характеристикам), недопоставки Товара, нарушения сроков поставки Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику требования:

- о замене в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком извещения об отказе от подписания товарной накладной некачественного Товара на качественный Товар,

- о возмещении убытков, вызванных нарушением Поставщиком любого из условий настоящего Контракта,

- о допоставке Товара.

5.5. Поставщик обязан поставить недопоставленный Товар, заменить некачественный Товар или Товар, не соответствующий спецификации Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения об отказе от подписания сопроводительных документов.

5.6. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке товара.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует заказчику, что поставляемые ему товары отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара в Российской Федерации.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны в случае неисполнения взятых на себя обязательств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от не уплаченной в срок суммы.

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком). Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063» (далее – Постановление) в виде фиксированной суммы, установленной Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем)). Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с Постановлением.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. В течение 30 дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием добровольной уплаты пени, в случае неисполнения Исполнителем в течение 7 дней, с момента получения претензии, требований об уплате пени, спор о взыскании передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области. В случае неоплаты (отказа от оплаты) Исполнителем пени в добровольном порядке, Заказчик вправе удержать пени из суммы подлежащей оплате Исполнителю.

7.5. Споры, возникшие по исполнению настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае если указанные споры и разногласия не будут разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия контракта устанавливается с момента подписания его Сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Все изменения и дополнения к контракту оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту и возможны в случаях, предусмотренных Законом. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью контракта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон и по решению суда.

9.4. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

10.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в п. 10.1. настоящего Контракта, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта без возмещения убытков в случае расторжения Контракта в соответствии с данным пунктом.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

11.1. В случае изменения у одной из Сторон адреса, номера телефона или банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений.

11.2. Во всем, что не урегулировано положениями контракта, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.3. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту № от «___» 12.2024г.

Описание объекта закупки (Техническое задание)

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО руб. коп., в том числе НДС (есть/нет)

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными