Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировский клинический стоматологический центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Халявиной Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, действующий на основании________________________________, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам проведения закупочной сессии с использованием модуля «Модуль закупок» информационного ресурса «Региональный маркетинговый центр Кировской области» (протокол № _________________ подведения итогов запроса доставки в электронной форме), заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку соли пищевой таблетированной для нужд поликлиник Заказчика (далее – товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный товар.
Наименование товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).
Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:
- г. Киров ул. Карла Либкнехта, 92 (стоматологическая поликлиника).
ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
Цена Договора составляет ___________________________________________________, в т.ч./без НДС.
Цена Договора включает в себя стоимость товара, маркировки, стоимость тары, упаковки, складские расходы, доставки, разгрузки на складе, указанном в п. 1.3. Договора, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору и в соответствии с законодательством РФ.
Сумма, подлежащая оплате Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.
Оплата поставленного товара производится в российских рублях путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании счета, выставленного Поставщиком, и подписанной Сторонами товарной накладной.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
Поставщик обязан:
Поставить товар надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего договора.
Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поставлять товар в упаковке, соответствующей требованиям по сохранению качества и безопасности товара при транспортировке и хранении, предъявляемым к данному виду товаров.
Упаковка и тара должны обеспечивать защиту товара от повреждений при перевозке, обеспечивать нормальные условия транспортировки и хранения, исключить перемещение товара внутри тары (упаковки) при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки (тары).
При поставке товара представить и передать Заказчику заверенные своей подписью и печатью копии действующих сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений, подтверждающих его соответствие требованиям нормативных документов, разрешающих его использование на территории РФ, инструкцию по применению (при наличии).
Произвести расходы, связанные с устранением дефектов товара.
Принять товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным Договором.
Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.
Заказчик обязан:
Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
Своевременно принять и оплатить поставленный товар.
Заказчик вправе:
Отказаться (полностью или частично) от оплаты товара, не соответствующего условиям Договора, или требованиям, установленным законодательством к данному виду товаров.
При обнаружении несоответствия качества поступившего товара сертификатам соответствия, другим документам, определяющим их качество, а также условиям Договора, Заказчик сообщает об этом Поставщику в течение 10 календарных дней, и по своему выбору вправе:
потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора.
В случае обнаружения недостачи товара по своему выбору потребовать от Поставщика:
соразмерного уменьшения покупной цены;
допоставки недостающего количества товара в трехдневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования.
Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Заказчика о допоставке недостающего количества товара, Заказчик вправе потребовать возврата уплаченной денежной суммы за недопоставленный товар
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Поставка товара в полном объеме осуществляется в срок не позднее 01 июля 2025 года.
Поставщик гарантирует поставку товара, остаточный срок годности которого позволит его использовать до 31 декабря 2026 г.
При поставке товара Поставщик представляет следующую документацию:
товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
счет на оплату поставленного товара;
счет-фактуру (при наличии), и/или универсальный передаточный документ. В случае предоставления универсального передаточного документа не предоставляется счет-фактура и товарная накладная.
Лицом, полномочным принять товар и подписать товарную накладную или универсальный передаточный документ (далее по тексту – документ о приёмке товара) со стороны Заказчика является старшая медицинская сестра: Ямшанова Елена Владимировна, тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Фактической датой поставки считается дата, указанная в документе о приемке товара.
ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА
Приемка поставленного товара осуществляется в ходе его передачи Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
проверку поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение № 1);
проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
проверку комплектности и целостности поставленного товара, наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара.
Заказчик после проверки поступившего от Поставщика товара и документов, предусмотренных Договором, направляет Поставщику подписанный документ о приемке товара, или мотивированный отказ от его подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения в соответствии с требованиями п. 3.3.2., 3.3.3. настоящего Договора.
Если при приемке товара будет обнаружена недостача, то Заказчик обязан приостановить приемку, обеспечить сохранность товара, а также принять меры по предотвращению его смешивания с другим однородным товаром. О выявленной недостаче составляется Акт за подписями уполномоченных представителей Сторон. Поставщик обязан произвести допоставку соответствующего товара или его замену в течение 3 календарных дней с момента составления Акта.
После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в подписании документа о приемке товара, стороны повторно подписывают такой документ без замечаний, с этого момента все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.
При обнаружении после приёмки товара его несоответствия требованиям Договора, сертификатам соответствия и другим документам, определяющим его качество, Заказчик обязан:
обеспечить сохранность товара, принять меры к предотвращению его смешивания с другим однородным товаром;
сообщить Поставщику в течение 10 календарных дней с момента, когда это стало известно Заказчику;
о выявленном несоответствии составить акт за подписями уполномоченных представителей сторон;
вернуть несоответствующий требованиям Договора товар Поставщику, или обязать Поставщика в течение 3-х дней заменить его на товар, соответствующий всем выше указанным требованиям, или устранить все выявленные недостатки своими силами и за свой счёт.
ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме расчётов за счёт средств, полученных Заказчиком от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности (ПД).
Оплата поставленного товара производится в российских рублях, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.
Обязанности Заказчика по оплате товара считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора определяется в соответствии с законодательством РФ, постановлением Кировской области от 30.08.11. №118/416 «О мерах по повышению ответственности государственных заказчиков Кировской области, государственных областных бюджетных учреждений при размещении заказов и исполнении заключенных государственных контрактов», а так же настоящим Договором. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.
Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не исполненного обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф 1 000,00 руб.
В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 4.3. Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.3 - 7.5 Договора.
При просрочке исполнения Поставщиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных Поставщиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены договора.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, не имеющего стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 руб.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования неустойки (штрафов, пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафов, пени).
При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафов, пени), по истечении срока указанного в претензионном письме, Заказчик обязан удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, принятый Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени), направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафов, пени).
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении Договора стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а так же не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
При возникновении у одной из сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение предыдущего пункта Договора, она обязуется уведомить другую сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения таких подозрений, которое сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть и сообщить уведомившей стороне об итогах рассмотрения в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
При подтверждении факта нарушений требования законодательства о противодействии коррупции и/или неполучения уведомившей стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, указанного в антикоррупционной оговорке, сторона Договора, направившая уведомление имеет право его расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке направив письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения действия Договора.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены уполномоченными органами.
Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
Если исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
ПРИЗНАНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКУМЕНТОВ
Стороны договорились, что в процессе исполнения настоящего Договора связь между ними будет осуществляться устно и посредством обмена документами с использованием средств факсимильной связи, а также по электронной почте, почтой, телеграммой, с использованием коммерческих служб доставки, курьером и иными способами доставки по реквизитам, указанным настоящем Договоре. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается подтверждением получения.
Датой получения соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.
Претензионные письма направляются по адресам, в том числе по электронным адресам, указанным Договоре. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются положениями законодательства.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их составления в письменной форме и подписания полномочными представителями обеих Сторон.
Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе
