Тендер - Поставка соли для промышленных целей №316672404

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Понятия_и_определения,_используемые_заказчиком - Посмотреть таблицу с данными

* - за исключением случаев использования союза «Или» в понятиях «Больше или равно» и «Меньше или равно»

** - за исключением случаев использования союза «И» с понятиями «>», «≥», « Требования_к_содержанию_и_составу_заявки_на_участие_в_аукционе

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки

1. В составе заявки на участие в конкурентной закупке, участник указывает характеристики предлагаемого к поставке товара, соответствующие показателям (наименованию, значению и единице измерения характеристики), установленным в «Описании объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ» (далее - Описание объекта закупки (техническое задание).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в Описании объекта закупки (техническом задании) указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (далее - Характеристики товара, работы, услуги)).

Указание в заявке значений характеристик, не позволяющих установить их соответствие требованиям Описания объекта закупки (технического задания), не является указанием значений характеристик, соответствующих требованиям, установленным в Описании объекта закупки (техническом задании).

В случае, если информация и сведения в иных документах в составе заявки участника закупки отличаются от значений характеристик, заполненных таким участником в структурированной форме заявки (в соответствии с регламентом электронной торговой площадки), такая информация и сведения не являются указанием значений характеристик в отношении объекта закупки.

2. Если Описание объекта закупки (техническое задание) не устанавливает требований к кодам НКМИ*, КТРУ**, ОКПД2***, ОКВЭД****, то указание на коды НКМИ, КТРУ, ОКПД2, ОКВЭД в проекте контракта не относится к значениям характеристик, позволяющим определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям, не обязательно для представления в составе заявки участника закупки, а является условием контракта при поставке товара. В таком случае согласно ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ указание в заявке на участие в аукционе кодов НКМИ, КТРУ, ОКПД2, ОКВЭД, отличных от установленных проектом контракта, не относится к случаям отклонения заявки на участие в закупке.

В соответствие с ч. 5 ст. 43 Закона № 44-ФЗ подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, в том числе проектом контракта.

Код позиции КТРУ и ОКПД 2, указанный в Описании объекта закупки (техническом задании), не является характеристикой товара, работы, услуги, за исключением случаев если указание таких кодов содержится в графе «Характеристики товара, работы, услуги».

2.1 Если в Характеристиках товара, работы, услуги Описания объекта закупки (технического задания) Заказчиком установлено требование к коду НКМИ, то код НКМИ является характеристикой, которая обязательна для предоставления в составе заявки участника. В таком случае, если в составе заявки участника закупки отсутствует указание на код НКМИ, или код НКМИ не соответствует коду, установленному Описанием объекта закупки (техническим заданием), или если код НКМИ, указанный в иных документах в составе заявки участника закупки отличается от кода НКМИ, указанного в структурированной форме заявки (в соответствии с регламентом электронной торговой площадки), то заявка участника будет отклонена по основаниям, предусмотренным частью 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ.

3. При установлении в извещении запрета и (или) ограничения, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) участники закупки в составе заявки указывают:

1) Для товаров из Российской Федерации: номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719
«О подтверждении производства российской промышленной продукции» (далее – ПП №719) за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП № 719 для целей осуществления закупок;

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП № 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня).

Для товаров из государств - членов Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС), за исключением Российской Федерации: номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня).

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать данным из реестра российской промышленной продукции, евразийского реестра промышленных товаров, относящихся к указанным номерам реестровых записей.

2) По позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875:

Для товаров из Российской Федерации: порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения (единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению
(при установлении дополнительных требований).

Для товаров из ЕАЭС, за исключением Российской Федерации: порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения (единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС), содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению (при установлении дополнительных требований).

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать данным из реестра российского программного обеспечения, реестра евразийского программного обеспечения, относящихся к указанным номерам реестровых записей.

3) Для позиций▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения №2 к Постановлению № 1875
наряду с информацией, предусмотренной в подпункте 1 настоящего пункта:
сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 (далее - Правила определения страны происхождения товаров), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать сведениям, указанным в сертификате о происхождении товара.

4) Для позиций▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения №2 к Постановлению № 1875,
следующие информация и документы в совокупности:

- сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

- акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза, содержащий информацию о рассчитанной в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.4 Правил определения страны происхождения товаров доле стоимости используемых для производства одной единицы медицинского изделия иностранных материалов (сырья) в цене конечной продукции, величина которой не превышает предельные значения согласно приложению № 4;

- реквизиты (дата и номер) документа, подтверждающего соответствие производства медицинских изделий требованиям ГОСТ ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать сведениям в вышеуказанных информации и документах.

5) Для позиции 433 (лекарственные препараты) приложения №2 к Постановлению
№ 1875 наряду с информацией, предусмотренной в подпункте 1 настоящего пункта: сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 (далее - Правила определения страны происхождения товаров), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров (сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров).

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать сведениям, указанным в сертификате о происхождении товара.

Для подтверждения осуществления всех стадий производства (в том числе синтеза молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) лекарственного препарата на территориях государств - членов Евразийского экономического союза в дополнение к информации и документам:

- документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества фармацевтической субстанции), выданный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в установленном им порядке.

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать сведениям, указанным в документе, содержащем сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения.

В отношении заявки, содержащей предложение о поставке лекарственных препаратов только российского происхождения, помимо предусмотренного пунктом 1 Постановления
№ 1875 ограничения, также применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество, при котором для цели такого преимущества заявка на участие в закупке,
в которой содержится предложение о поставке такого лекарственного препарата, происходящего из государств - членов ЕАЭС, в том числе из Российской Федерации,
но не все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов ЕАЭС, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ требованиям и содержащая предложение о поставке лекарственного препарата,
все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза.

4. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.05. 2022 № 252
«О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» установлено требование о запрете совершать сделки с юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Примечание: согласно пункту 2 части 6 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, информация и документы, предусмотренные подпунктом «ж» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ,
не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такая информация и документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

5. Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, документы и информация содержащаяся в такой заявке, а также все запросы о даче разъяснений положений извещения о проведении электронного аукциона, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона.

____________________________

*НКМИ - номенклатурная классификация медицинских изделий по видам, в соответствии с приложением № 1 к Приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н

** КТРУ - каталог товаров, работ, услуг

***ОКПД2 - общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

**** ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Описание_объекта_закупки_(техническое_задание) - Посмотреть таблицу с данными

Часть III. Описание объекта закупки (Техническое задание)

Поставка соли для промышленных целей

Количество поставляемого товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

Назначение товара и цель использования: содержание дорог и тротуаров в зимний период.

Место поставки товара:

- Гурьевский муниципальный округ, территория Гурьевского муниципального военно-мемориального комплекса вблизи пос. Медведевка –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг;

- Гурьевский муниципальный округ, территория кладбища в пос. Рассвет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

Срок поставки: в течение 10 дней со дня заключения контракта.

Условия поставки товара: поставщик обязан поставить товар своими силами за счет средств, включенных в стоимость Контракта, по адресу Заказчика.

Товар должен соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5.

- Посмотреть таблицу с данными

4 000 кг

Обоснование использования дополнительной характеристики

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать товар.

Все затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика (транспортировка от Поставщика до склада Заказчика, погрузка, разгрузка товара) несет Поставщик.

Поставщик поставляет Товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Наличие документации: сертификаты соответствия.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

Требования к качеству и безопасности товара: в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Тооовар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество.

Товар должен быть новым.

Товар функционально должен быть пригодным для использования в соответствии с его потребительским назначением для конкретных целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья человека, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставщик обязан в течение 10 дней со дня получения акта с указанием выявленных недостатков от Заказчика безвозмездно устранить недостатки товара, а в случае существенного нарушения качества товара Заказчик вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества, товаром, соответствующим условиям контракта, в срок 10 дней со дня письменного уведомления Поставщика о перечисленных недостатках.

Начальник отдела организации

похоронного дела администрации

Гурьевского муниципального округа Д.Ю. Барышев.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 30.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000239

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Калининградская, м.о. Гурьевский, - Гурьевский МО, территория Гурьевского муниципального военно-мемориального комплекса вблизи пос. Медведевка; - Гурьевский МО, территория кладбища в пос. Рассвет.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 88800.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответстви с документом "Основная часть извещения"

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"05353Q36660

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (техническое задание)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Дополнительная информация и документы

1 Основная часть извещения

2 Понятия и определения, используемые заказчиком

Основная_часть_извещения

Настоящее приложение является неотъемлемой частью

извещения о проведении электронного аукциона

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации

Гурьевского муниципального округа

– начальник управления

экономического развития

Руководитель контрактной службы

_______________М.Ю. Бурьянская

Основная часть

извещения о проведении электронного аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

39

Размер обеспечения гарантийных обязательств, Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению

Размер обеспечения гарантийных обязательств

Не предусмотрено.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки самостоятельно.

Обеспечение гарантийных обязательств необходимо предоставить до оформления итогового документа о приемке товара (работ, услуг).

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

40

Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ, информация о казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение не требуется

41

Информация об утвержденных типовых условиях контрактов, размещенных в единой информационной системе

Не утверждены

42

Перечень документов (электронных документов), содержащихся в извещении

1. Описание объекта закупки (техническое задание)

2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

4. Проект контракта

5.Понятия и определения, используемые заказчиком в техническом задании

43

Требование в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ.

Участники закупки предупреждаются об административной (в соответствии со статьей 14.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.01.2024)) и уголовной (в соответствии со статьей 178 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступившими в силу с 30.12.2023)) ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

44. Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 14 Закона № 44-ФЗ в отношении товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемой работы, оказании закупаемой услуги), работы, услуги, являющихся объектом закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта - Посмотреть таблицу с данными

Муниципальный контракт № ____________________

Поставка соли для промышленных целей

ИКЗ _____________________________________

г. Гурьевск, Калининградская обл. « » _______ 2025 года

Администрация Гурьевского муниципального округа, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Сергея Сергеевича Подольского, действующего на основании Устава, с одной стороны, (полное и сокращенное название организации-исполнителя), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:

Основание заключения Контракта

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол подведения итогов электронного аукциона Аукционной комиссии администрации Гурьевского муниципального округа от «_____» ___________ 2025 года № _________________________, согласно которому Поставщик признан победителем (единственным участником) открытого аукциона в электронной форме на поставку соли для промышленных целей.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик, обязуется поставить Товары в срок, установленный разделом 2 настоящего Контракта, в соответствии с техническим заданием (Приложение).

1.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту в пределах его суммы, при условии соответствия поставленных товаров требованиям Контракта.

2. Сроки

2.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует сроком до 31 декабря 2025 года.

2.2. Срок поставки: в течение 10 дней со дня заключения контракта.

2.3. Даты и сроки, указанные в пункте 2.2 настоящего Контракта, являются исходными для взыскания неустойки в случаях нарушения сроков поставки.

3. Стоимость Контракта и порядок расчетов

3.1 Стоимость поставки составляет ________________ руб. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, расходы, связанные с поставкой товара, расходы на погрузку, разгрузку товара, иные расходы, которые Поставщик, может понести при исполнении Контракта, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества Товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

3.2. Заказчик обязуется производить оплату путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами Документа о приемке. Сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством такие платежи подлежат уплате Заказчиком.

3.3. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту окончательный расчет с Поставщиком производится после вычета неустойки из суммы окончательного расчета.

4. Условия поставки и приемки Товаров

4.1. Место поставки Товаров:

- Гурьевский муниципальный округ, территория Гурьевского муниципального военно-мемориального комплекса вблизи пос. Медведевка –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг;

- Гурьевский муниципальный округ, территория кладбища в пос. Рассвет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

4.2. Товар принимается по счету (счет-фактура) (при наличии), товарной накладной (при наличии) и/или товарно-транспортной накладной (при наличии) и/или универсального передаточного документа (при наличии) с приложением к нему документов, необходимых для эксплуатации Товара (паспортов качества, сертификатов). Качество поставляемых Товаров должно быть подтверждено сертификатами.

4.3. При приемке Товара Заказчиком, Товар должен быть осмотрен на предмет соответствия его количества и качества условиям настоящего Контракта.

4.4. Транспортировка, погрузка, разгрузка, доставка до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика.

4.5. Поставщик в течение 5-ти дней со дня поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

К документу о приемке прилагаются документы, необходимые для эксплуатации Товара (паспорта качества, сертификаты).

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. При доставке товара Поставщиком к месту поставки товара Заказчик проверяет соответствие товара по количеству. Счет (счет-фактура) (при наличии), товарная накладная (при наличии) и/или товарно-транспортная накладна (при наличии) я и/или универсальный передаточный документ (при наличии) подписываются в день поставки товара, при этом подписание Заказчиком указанных документов свидетельствует только о принятии указанного количества товара и не означает приемку товара по качеству.

4.7. Не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке или же формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права и обязанности Поставщика:

5.1.1. Осуществить поставку Товара надлежащего качества в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.1.2. Передать Товар, отвечающий требованиям по количеству, качеству в ассортименте, установленном Техническим заданием (Приложение), свободный от прав третьих лиц, не бывший ранее в употреблении.

5.1.3. В любое время по запросу Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения настоящего Контракта.

5.1.4. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику соответствующую документацию на него.

5.1.5. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Контракту, осуществить сверку расчетов с участием всех Сторон настоящего Контракта. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, а также, произвести замену Товара ненадлежащего качества.

5.1.6. Сотрудничать с Заказчиком по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта.

5.2. Права и обязанности Заказчика:

5.2.1. Предъявлять требования по настоящему Контракту, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком.

5.2.2. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего требованиям Контракта и техническому заданию.

5.2.3. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта на предмет его качества в соответствии с техническими условиями.

5.2.4. Произвести оплату Товара в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме требованиям к участникам закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным, что позволило ему стать участником аукциона в электронной форме.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Поставщиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление 1042).

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе получить удовлетворение требований (возмещение убытков, уплата пеней, штрафов) во внесудебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта или банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта.

6.3. Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановлением 1042).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа составляет _________________ (___________) рублей.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (Поставщиком, исполнителем).

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.11.1 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленным Постановлением 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, (в т.ч. за представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков), которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа составляет _______ (_______________________________) рублей.

6.13. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.14. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренном п. 6.12. Контракта.

6.15. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых для обеспечения исполнения Контракта.

6.16. Начисление неустойки (пени) и штрафов осуществляется Заказчиком по каждому факту выявления нарушений, несоответствий действий/бездействий Поставщика по Контракту.

6.17. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Поставщика.

6.18. В случае, если Заказчик будет подвергнут наказанию (в том числе денежному штрафу) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе, по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Поставщик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Поставщик обязуется в полном объёме возместить соответствующие денежные средства, в том числе убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера наказания.

6.19. Отсутствие письменных возражений по выданному предписанию, распоряжению, претензии, адресованных Поставщику Заказчиком означает, что указанные нарушения признаны Поставщиком в полном объеме.

6.20. Имущественные санкции (пени/штрафы) удерживаются Заказчиком при окончательном расчете по контракту.

6.21. Поставщик несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Поставщика (субпоставщика), в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине Поставщика на участке выполнения Работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

7. Расторжение Контракта

7.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:

- если задержка в сроках поставки составляет более 5 дней.

7.2. При неисполнении, несвоевременном либо некачественном исполнении Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик после установления факта неисполнения, несвоевременного либо некачественного исполнения условий настоящего Контракта направляет в адрес Поставщика претензию, содержащую расчет неустойки, подлежащей оплате Поставщиком.

7.3. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика принимает меры по оплате неустойки и погашению задолженности, образовавшейся в результате неисполнения, некачественного либо несвоевременного исполнения условий настоящего Контракта.

7.4. Стороны признают, что изложенный в пунктах 7.2 – 7.3 настоящего Контракта порядок, является досудебным. При этом, неполучение от Поставщика ответа на направленную претензию в течение пяти рабочих дней с даты ее получения либо удовлетворение Поставщиком претензии не в полном объеме трактуется, как соблюдение досудебного порядка расторжения настоящего Контракта, что позволяет Заказчику обратится в Арбитражный суд Калининградской области и ссылаться на факт соблюдения досудебного порядка.

7.5. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в разделе 6 настоящего Контракта, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу возникновения непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств, в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок, неожиданных постановлений Правительства, указов Президента и других органов власти и управления.

8.2. В случае непредвиденных и независящих от Поставщика обстоятельств непреодолимой силы форс-мажора (пожар, наводнение, забастовка, война, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего контракта) срок поставки Товара соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств лишь, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению настоящего Контракта.

8.4. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту составит более одного месяца, Стороны вправе отказаться от настоящего Контракта или части его.

9. Обеспечение исполнения обязательств

9. Обеспечение исполнения обязательств

9.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Поставщиком документа, подтверждающего обеспечение исполнение обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от цены контракта.

9.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается настоящий Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения настоящему Контракта, выбрано предоставление независимой гарантии, Поставщик обязан предоставить Заказчику независимую гарантию до подписания настоящего Контракта. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

9.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта Заказчику были перечислены денежные средства, удовлетворение требований Заказчика, осуществляется за счет перечисленных денежных средств без обращения в суд. Если перечисленных денежных средств недостаточно для покрытия требований Заказчика в полном объеме, взыскание денежных сумм, необходимых для удовлетворения оставшейся части требований Заказчика, производится в общем порядке.

9.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возвращаются Заказчиком Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.7. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанном в документации о закупке.

9.8. Поставщик обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.9. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.10. Участник закупки, с которым заключается настоящий Контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10. Дополнительные условия

10.1. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается нарочным, почтой или электронной почтой с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения его оригинала Стороной, в адрес которой оно направлено.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Калининградской области.

10.4. Контракт заключается в форме электронного документа, подписывается электронной подписью.

10.5. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Приложение: Техническое задание.

11. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

№ _________________от 2025 года

Техническое задание

Поставка соли для промышленных целей

Количество поставляемого товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

Назначение товара и цель использования: содержание дорог и тротуаров в зимний период.

Место поставки товара:

- Гурьевский муниципальный округ, территория Гурьевского муниципального военно-мемориального комплекса вблизи пос. Медведевка –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг;

- Гурьевский муниципальный округ, территория кладбища в пос. Рассвет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

Срок поставки: в течение 10 дней со дня заключения контракта.

Условия поставки товара: поставщик обязан поставить товар своими силами и за счет собственных средств, включенных в стоимость Контракта, по указанным адресам Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

• *Заполняется на основании предложения победителя аукциона

Обоснование использования дополнительной характеристики

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать товар.

Все затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика (транспортировка от Поставщика до склада Заказчика, погрузка, разгрузка товара) несет Поставщик.

Поставщик поставляет Товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Наличие документации: сертификаты соответствия.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

Требования к качеству и безопасности товара: в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество.

Товар должен быть новым.

Товар функционально должен быть пригодным для использования в соответствии с его потребительским назначением для конкретных целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья человека, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставщик обязан в течение 10 дней со дня получения акта с указанием выявленных недостатков от Заказчика безвозмездно устранить недостатки товара, а в случае существенного нарушения качества товара Заказчик вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества, товаром, соответствующим условиям контракта, в срок 10 дней со дня письменного уведомления Поставщика о перечисленных недостатках.

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта