Тендер - Поставка соли денатурированной (соль для промышленных целей) №319010232

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Калужская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.12.2025 по 03.12.2025Место предоставления документации:Не предоставляетсяПорядок предоставления документации:Не предоставляетсяОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Извещение о закупке у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется в соответствии с ч.8 п. 31.1 cт.31 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения «Управление городского хозяйства» (далее – МАУ «УГХ»).

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика – МАУ «УГХ»;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Звездная, д.9а; e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; тел.: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг – Поставка соли денатурированной (соль для промышленных целей). Объем: 40 тонн.

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Загородная, д.10.

5.Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС, определяется на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

6.Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа – документация о закупке не предоставляется

7. Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления и возврата такого обеспечения, требования к такому обеспечению в случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении исполнения договора: не предоставляется

8. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

9. Особенности закупки: закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства.

10. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами - установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения.

Документация_

Документация о закупке у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя)

Поставка соли денатурированной (соль для промышленных целей)

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика Исполнитель (подрядчик, поставщик) поставляет товары, оказывает услуги, в соответствии с СНиП, СП, СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ, действующими нормативными и правовыми актами Российской Федерации предусмотренных для данного вида товаров, работ и услуг.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены;

3. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги – Калужская область, г.Малоярославец ул.Загородная, д.10. Срок поставки товара: до 29.12.2025 г. с даты подписания Договора.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС, определяется на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке акта сдачи-приемки товара.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – цена формируется с НДС, определяется на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). и включает все затраты, связанные с выполнением работ, уплату всех налогов, сборов, обязательных платежей и иные расходы поставщика (подрядчика, исполнителя), связанные с поставкой товара (в том числе и оплата товара по согласованию документации, запросу и получению разрешений, справок, экспертных заключений и пр.), установленные действующим законодательством и договором, а также любые иные возможные расходы, прямо или косвенно связанные с выполнением договора.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

9. Требования к участникам закупки:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;

- субъект малого и среднего предпринимательства.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.

14. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами - установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения.

проект_договора

Гражданско-правовой ДОГОВОР № __
на поставку соли денатурированной (соль для промышленных целей)

г. Малоярославец «___» ____ 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение «Управление городского хозяйства», далее именуемое «Заказчик», в лице директора Ермолаева Игоря Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и_____________, далее именуемое «Поставщик», в лице ____________, действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола от 24.09.2024 заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку соли денатурированной (соль для промышленных целей) (далее – Товар), с характеристиками согласно спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем договоре.

1.2 Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Загородная, д. 10.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать поставки товара, полностью отвечающего характеристикам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к Договору), представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.4.5. Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков товара.

2.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору, сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

2.1.3. Отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях обнаружения неустранимых недостатков.

2.1.4. Пользоваться иными правами, предоставленными Договором и законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный товар надлежащего качества на основании представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке товара.

2.2.2. В течение 5 (пяти) дней уведомить Поставщика об обнаруженных несоответствиях товара. 2.2.3. Проводить в установленном порядке экспертизу поставленного товара.

2.2.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками поставки товара, надлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

2.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать своевременной приемки товара на основании представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке товара.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Договора.

2.3.4. Пользоваться иными правами, предоставленными Договором и законодательством Российской Федерации.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. В течение 3-х (трех) календарных дней с момента поступившей заявки от Заказчика поставить Товар Заказчику в полном объеме, в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) не позднее 29.12.2025г.

2.4.2. Надлежащим образом исполнять обязанности Поставщика по настоящему Договору.

2.4.3. Поставить товар надлежащего качества и количества, соответствующий стандартам, техническим условиям, требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, техническим регламентам, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на поставляемый товар.

2.4.4. Поставить товар новый, не бывший в эксплуатации, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, полнокомплектным, исправным и годным к эксплуатации, не имеющим дефектов.

2.4.5. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные:

2.4.5.1. документы, подтверждающие качество поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- сертификаты и (или) декларации соответствия, регистрационные удостоверения (заверенные копии);

- технический паспорт и/или техническую документацию (инструкцию по эксплуатации товара на русском языке);

- для товара иностранного происхождения: сертификат происхождения на русском языке или заверенный перевод сертификата.

2.4.5.2. товарно-сопроводительные документы:

- счет и (или) счет-фактуру (оригинал);

- товарную накладную (оригинал) и (или) товарно-транспортную накладную (оригинал);

2.4.6. Доставить и отгрузить товар своими силами и за свой счет в количестве, сроки, согласованные с Заказчиком, в помещение, указанное Заказчиком.

2.4.7. Проводить сверку расчетов с Заказчиком.

2.4.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также предоставлять Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором, в установленные сроки.

2.4.9. В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего количества и (или) качества Поставщик обязан заменить такой товар на товар надлежащего количества или качества в течение 5 рабочих после получения претензии от Заказчика (либо уполномоченного лица). Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

2.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

3. Цена Договора, порядок и срок расчетов

3.1. Цена Договора составляет: ___________, в том числе НДС _________/без НДС.

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, затраты на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей, прочие расходы, которые в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Поставщик при выполнении обязательств по Договору.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев по соглашению Сторон:

- когда цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объемов, качества товара и иных условий исполнения Договора.

- если по предложению Сторон увеличиваются предусмотренный Договором объем товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора.

3.5. Оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за заказанный и фактически полученный товар.

Платежи по настоящему Договору производятся средствами МАУ «УГХ».

3.6. В случае изменения расчетного счета, и (или) иных реквизитов, Поставщик обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов и расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.7. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по факту поставки товара на расчетный счет Поставщика:

- за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара по договору.

3.8. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.9. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. Порядок и срок поставки товара

4.1. Поставщик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку, подъем товара своими силами и за свой счет.

4.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативно - технической документацией на поставляемый товар.

4.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

4.4. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его транспортировке, а также хранении. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

4.5. Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием содержимого.

4.6. Поставщик несет ответственность за порчу товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

4.7. В день поставки товара одновременно с товаром Поставщик должен передать Заказчику сопроводительные документы, заверенные подписью и печатью Поставщика (товарную (товарно-транспортную) накладную с указанием номера и даты Договора, счет-фактуру, счет), а также пакет документов, подтверждающих качество и безопасность по каждому наименованию товара, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (декларация о соответствии (сертификат соответствия), регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом Российской Федерации).

4.8. Срок поставки товара:

Срок поставки товара: в течение 3-х (трех) календарных дней с момента поступившей заявки Заказчика.

4.9. Поставщик обязан сообщать Заказчику:

- дату и способ отправки товара и об ожидаемой дате прибытия товара в пункт назначения, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой поставки Товара. Поставщик может сообщить Заказчику о дате отгрузки путём использования любых средств связи, с обязательным подтверждением того, что данное сообщение было принято уполномоченным на то представителем Заказчика.

5. Порядок и срок приемки товара

5.1. Заказчик должен принять товар по количеству, качеству, наименованию, цене и наличию необходимой сопроводительной документации на товар.

По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора может создаваться приемочная комиссия.

5.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу представленных результатов на предмет их соответствия условиям договора. К проведению экспертизы результатов договора могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть объективным и аргументированным. В случае если по результатам экспертизы установлено несущественное отклонение результатов договора от его требований, в заключении могут содержаться предложения об устранении такого отклонения.

5.3. Приемка товара производится на складе Заказчика.

5.4. Товар, полученный Заказчиком в пункте назначения, должен быть принят у Поставщика (его представителя) или транспортной организации по количеству мест в момент прибытия товара.

5.5. Полномочия представителя Поставщика на сдачу-приемку товара удостоверяется выданной в установленном порядке доверенностью, надлежаще заверенная копия которой, передается Заказчику.

5.6. В случае получения товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие поставленного товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять этот товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регламентирующими деятельность транспорта.

5.7. При выявлении расхождений между фактическим наличием поставленного товара и данными, указанными в транспортных и сопроводительных документах, а также при наличии повреждений упаковки, боя, Заказчик обязан составить акт о выявленных несоответствиях и (или) повреждении. Заказчик обязан направить копию данного акта в адрес Поставщика на его электронную почту либо посредством факсимильной связи в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем прибытия товара.

Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня отправки Заказчиком акта о выявленных несоответствиях и (или) повреждении прибывшего товара обязан рассмотреть его и принять меры по устранению фактов, изложенных в данном акте.

5.8. Приемка товара по наименованию, количеству, качеству и наличию необходимой сопроводительной документации на товар производится Заказчиком в соответствии с товарной накладной в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем прибытия товара и товарной накладной, подписываемыми Сторонами (их представителями).

5.9. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены исполнителем договора. Допускается приемка товаров, работ, услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в документации о закупке.

При наличии претензий по наименованию, количеству, качеству, наличию необходимой сопроводительной документации на прибывший товар Заказчик (его представитель) направляет в адрес Поставщика мотивированный отказ от подписания товарной накладной с приложением соответствующего акта. Данный отказ направляется в адрес Поставщика на его электронную почту либо посредством факсимильной связи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отправки Заказчиком указанного отказа обязан рассмотреть его.

5.10. Замена принятого по рекламации товара осуществляется за счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

При просрочке передачи или приемки товара риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также поставки товара несет сторона, допустившая просрочку.

5.12. Поставщик гарантирует надлежащее качество товара, его соответствие требованиям стандартов (ГОСТу, ТУ, ОСТу, СанПину и др.), сертификатам и/или декларации соответствия.

5.13. Стороны признают, что в рамках настоящего Договора:

- товаром ненадлежащего качества признаётся, в том числе, поставленный Поставщиком товар, не соответствующий характеристикам, прописанным в спецификации (приложения №№ 1 к Договору);

- поставленный товар, не соответствующий по количеству условиям настоящего Договора, считается недопоставленным.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара, его соответствие установленным законодательством Российской Федерации стандартам и требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТам и СанПин), Товар должен иметь обязательное подтверждение соответствия, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок производителя на поставленный Товар, должен соответствовать сроку, указанному в документах, предоставленных заводом изготовителем.

Если производителем установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем.

В течение срока гарантии обнаруженные недостатки должны устраняться по месту нахождения товара в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения заявки заказчика.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания товара, несет поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного товара (или его элементов). Гарантийное обслуживание производится поставщиком на основании подаваемой заказчиком заявки. Заявка может быть подана посредством телефонной, электронной связи (электронная почта).

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору товар свободен от притязаний третьих лиц, не является предметом залога или иных обязательств вне отношений сторон в рамках действия настоящего Договора.

6.3. Товар не надлежащего качества Поставщик обязан заменить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, согласования порядка и срока их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Товара со стороны третьих лиц.

6.5. При возникновении спора относительно причин возникновения недостатков Товара назначается независимая экспертиза по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Поставщик, но в случае признания претензий Заказчика необоснованными, расходы Поставщику возмещаются Заказчиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, но не более 5% от стоимости договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

9. Срок действия Договора. Изменение, расторжение Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2025г., но в любом случае до полного исполнения своих обязательств по Договору. Истечение срока действия Договора не прекращает возникших обязательств по Договору, включая взаиморасчеты.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, обязана дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий во внесудебном порядке они разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Калужской области.

11. Прочие условия

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронно-цифровыми подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

11.3. По согласованию Сторон Договор может быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет храниться у «Заказчика», другой у «Поставщика».

11.4. Извещения, уведомления, сообщения по настоящему Договору могут передаваться почтой, курьерской, по факсу, по электронной почте, с последующим предоставлением оригиналов. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправившая соответствующую информацию.

11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями сторон.

11.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.7. Приложениями к настоящему Договору являются:

- Спецификация – Приложение №1

12. Адреса и реквизиты, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___

от _________.

Спецификация

Поставка соли денатурированной (соль для промышленных целей)

- Посмотреть таблицу с данными