Тендер - Поставка шнура детонирующего и электродетонаторов №270343858

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение1.Форма_ответа.docx

Проект_договор_поставки_ТМЦ

Договор поставки

товарно-материальных ценностей

№ ________

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________________, действующего на основании______________, с одной стороны, и

______________________(указывается полное и краткое наименование Поставщика), именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка товарно-материальных ценностей детонирующего шнура и электродетонаторов (далее - Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется партиями: поставка всего Товара должна быть осуществлена Покупателю в срок до июня 2025 года в место поставки по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, промышленная площадка рудник «Карнасурт» (далее – Место поставки). Сроки поставки каждой партии Товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.2. Условия поставки: доставка Покупателю по адресу, указанному в п. 2.1 Договора.

2.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2.4. Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Поставщика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет - __________________ (указывается сумма цифрами и прописью), в том числе включая НДС по ставке 20 % в сумме ________________ (______________) рублей (если НДС не облагается, то указывается основание для неприменения НДС).

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до Места поставки, расходы на разгрузку товара в Месте поставки, если разгрузка является обязанностью Поставщика, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен условиями Договора), обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, техническому заданию, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и (или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки до склада Покупателя, с учетом необходимых перегрузок и длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.3 Договора.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- сертификат качества или иной необходимый документ, удостоверяющий качество Товара, и другие необходимые документы, передаваемые при поставке данного вида товара (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п.) и указанные в спецификации, иных приложениях к договору или предусмотренные действующим законодательством (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии.

- счет на оплату;

- счет-фактуру, выставленную Покупателю;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика или Универсальный передаточный документ (далее - УПД);

6.3. Датой поставки считается дата приема Товара Покупателем, указанная в товарной накладной (ТОРГ-12) или универсальном передаточном документе (УПД).

6.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента его принятия Покупателем по товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсальному передаточному документу (УПД), если иное не предусмотрено в Спецификации.

6.5. Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

6.6. Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выдачи Товара органом транспорта или поступления его на склад Покупателя при доставке Товара Поставщиком.

7.2. В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества и/или количества Товара условиям настоящего Договора, в том числе, если Товар поставлен не новый, используемый ранее, Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара и не позднее, чем через 48 часов с момента обнаружения несоответствия по количеству и/или качеству, вызвать представителя Поставщика для составления Акта по форме ТОРГ-2/ТОРГ-3 (при приемке импортных товаров), утвержденной постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998г. Вызов представителя Поставщика осуществляется путем направления уведомительного письма по факсимильной связи или по электронной почте. Акт по форме ТОРГ – 2/ТОРГ-3 является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества Товара условиям настоящего Договора и в этом случае все расходы Покупателя, связанные с хранением Товара подлежат возмещению Поставщиком.

7.3. Поставщик не позднее, чем на следующий день после получения от Покупателя по факсимильной связи или электронной почте вызова для участия в приемке Товара обязан по электронной почте или факсимильной связи сообщить Покупателю дату и время прибытия представителя Поставщика.

7.4. При отказе от направления представителя Поставщика или неполучении Покупателем ответа в течение следующего дня, а также при отсутствии представителя Поставщика в указанный им срок на месте приемки Товара, Покупатель производит приемку Товара без участия представителя Поставщика.

7.5. В случае составления Акта по форме ТОРГ – 2/ТОРГ-3 Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: безвозмездного устранения недостатков товара в срок не позднее 20 календарных дней с момента направления Поставщику требования об этом, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, соразмерного уменьшения покупной цены.

7.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения настоящего договора и требовать возмещения убытков; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

7.7. Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей претензии Покупателя обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества и/или дополнительно поставить недостающий Товар. Претензия, указанная в настоящем пункте направляется поставщику по факсимильной связи или по электронной почте.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

8.2. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

8.3. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара (подтверждение пригодности Товара для целей, для которых Товар обычно используется и соответствие его государственным стандартам и техническим регламентам). Срок и объем гарантии качества Товара должны быть не менее срока и объема гарантии качества, установленным изготовителем. Если срок гарантии изготовителем не установлен, то Поставщик обязан самостоятельно предоставить гарантию качества на поставляемый Товар. Срок гарантии качества Товара, поставляемого Поставщиком, должен быть не менее 1 (одного) года с даты поставки Товара, либо ввода Товара в эксплуатацию, в зависимости от того какая из указанных дат наступит позже. При этом гарантия качества Товара распространяется также и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

8.4. В случае, если в период действия гарантии качества Покупатель обнаружит недостатки поставленного Поставщиком Товара, Поставщик обязан в срок, указанный Покупателем в уведомлении об обнаружении недостатков Товара, направленном Поставщику, безвозмездно устранить недостатки поставленного Товара, обнаруженные в течение времени действия гарантии качества, с целью восстановления заданного в Товаре качества, или произвести замену некачественного Товара. Гарантийный срок, предусмотренный Договором, продлевается на период с момента обнаружения недостатков товара до даты их устранения.

Все расходы, связанные с возвратом или заменой Товара в течение гарантийного срока, оплачиваются Поставщиком в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем извещения об этом.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных Покупателем недостатков в качестве поставленного Товара в указанный в уведомлении Покупателя срок, а также при возникновении у Покупателя убытков, связанных с использованием некачественного Товара, поставленного Поставщиком, Покупатель вправе устранить недостатки товара своими силами или в одностороннем порядке отказаться от Договора поставки и потребовать от Поставщика возмещение возникших у Покупателя убытков, вызванных поставкой не качественного Товара. Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков товара и (или) возместить убытки, вызванные поставкой не качественного Товара в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем извещения об этом. Устранение недостатков товара силами Покупателя не влечет прекращения или изменения гарантийных обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2.

Вариант 1 (включается, если требуется выплата аванса от цены договора)

Покупатель выплачивает Поставщику авансовый платеж в размере ___% от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, что составляет ___________ (_________) ________, в том числе НДС ___________ (_________) _______, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение _______ (_________) календарных дней со дня выставления счета на авансовый платеж и предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса.

Вариант 2 (включается если требуется выплата аванса от цены партии Товара).

Покупатель выплачивает Поставщику авансовый платеж от цены соответствующей партии Товара по настоящему Договору в размере, указанном в Спецификации (приложение № 1 к Договору), путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение _______ (_________) календарных дней со дня выставления счета на авансовый платеж и предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса.

9.3. [1]

Вариант 1 (включается при выплате аванса от цены договора)

Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара производится исходя из стоимости, указанной п. 3.1 настоящего Договора, за вычетом суммы ранее выплаченного аванса, что составляет ___________ (_________) _______, в том числе НДС ____% - ___________ (_________) _________, в течение ___ (_______) рабочих дней с момента подписания Сторонами УПД/ТОРГ-12, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика

Вариант 2 (включается при поставке товара партиями с выплатой аванса от цены соответствующей партии товара)

Оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем партии Товара производится исходя из стоимости соответствующей партии товара, указанной в Спецификации (приложение № 1 к Договору), с зачетом суммы ранее выплаченного аванса в течение ____ (_____________) рабочих дней с момента подписания Сторонами УПД/ТОРГ-12, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Вариант 3 (включается, если аванс не выплачивается, окончательная оплата от цены договора)

Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара производится в течение ____ (____________) ______________________ рабочих дней с момента подписания Сторонами акта УПД/ТОРГ-12, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Вариант 4 (включается если аванс не выплачивается, окончательная оплата от цены партии Товара)

Оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем партии Товара производится исходя из стоимости соответствующей партии Товара, указанной в Спецификации (приложение № 1 к Договору), в течение ___ (________________) рабочих дней с момента подписания Сторонами УПД/ТОРГ-12 на соответствующую партию Товара, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.4. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

9.5. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

9.6. Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд удержать из суммы, причитающейся Поставщику за поставленный по настоящему Договору Товар, сумму фактических убытков (расходов), понесенных Покупателем в соответствии с п. 7.7., п. 8.5. настоящего Договора. При этом Покупатель обязан направить Поставщику соответствующее письменное уведомление с обоснованием суммы понесенных Покупателем убытков (расходов).

Покупатель обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента истечение срока действия настоящего Договора составить, подписать, заверить печатью и направить в адрес Поставщика (в том числе посредством электронной и/или факсимильной связи) для подписания и заверения печатью соответствующий Акт сверки взаимных расчетов по настоящему договору. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего Акта сверки взаимных расчетов от Покупателя обязан подписать его, заверить печатью и направить его Заказчику (в том числе посредством электронной и/или факсимильной связи).

Переданный посредством электронной и/или факсимильной связи Акт сверки взаимных расчетов, подписанный Сторонами, имеет юридическую силу до обмена оригиналами. В случае не получения Покупателем от Поставщика в срок, указанный в настоящем пункте настоящего Договора, подписанного и заверенного печатью соответствующего Акта сверки взаимных расчетов, либо мотивированного письменного отказа от подписания направленного Покупателем Акта сверки взаимных расчетов, данный Акт сверки взаимных расчетов автоматически считается подписанным Поставщиком, без каких-либо замечаний, несмотря на отсутствие на Акте сверки взаимных расчетов подписи полномочного представителя Поставщика и печати Поставщика.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.7. Неисполнение Поставщиком обязанности по поставке Товара более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара по Договору, а также поставка Поставщиком Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, считаются Сторонами существенным нарушением Поставщиком условий Договора. В любом из этих случаев Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд, а также потребовать от Поставщика возврата уплаченных за Товар денежных средств и уплаты неустойки (штрафа), предусмотренной Договором. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. За просрочку оплаты поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной (несвоевременно уплаченной) суммы денежных средств за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

11.1. Поставщик обязан предоставить обеспечение обязательств по договору в одной из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- независимая гарантия;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю.

Выбор формы обеспечения, из указанных в настоящем пункте, определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае выбора Поставщиком обеспечения в форме безотзывной банковской гарантии, поручительства, независимой гарантии, они предоставляются Поставщиком по форме, представленной в приложениях №№ 3-5 к настоящему Договору.

11.2. Поставщик в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты выплаты соответствующего аванса предоставляет Покупателю обеспечение возврата аванса в сумме равной сумме выплачиваемого аванса, указанной в Спецификации (приложении № 1) к Договору. Срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

(Пункт 11.2 включается если требуется предоставление обеспечения возврата аванса по договору Обеспечение возврата аванса, предоставляется отдельно от обеспечения договора)

11.3. Поставщик в срок не позднее 20 дней с даты заключения Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере _____ (_____) _% от цены Договора, в сумме ___________ (____________) рублей ____ коп.

Если Поставщиком предложена цена Договора, которая на 25% и более ниже начальной максимальной цены договора, то Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в увеличенном размере. Размер обеспечения исполнения Договора, предоставляемого согласно настоящему пункту Договора, составляет размер обеспечения, указанный в первом абзаце настоящего пункта, в процентном отношении от начальной максимальной цены Договора, увеличенный в 1,5 раза.

Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору должен составлять срок исполнения обязательств по Договору плюс 60 дней.

(Пункт 11.3. включается если требуется предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств. Размер обеспечения устанавливается в процентном выражении от цены Договора, в соответствии с требованиями ЕОСЗ и условиями документации о закупке (при ее наличии).

11.4. Поставщик в срок не менее чем за 30 дней до даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара по Договору предоставляет Покупателю обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Договором в размере _____ (_____) _% от цены Договора, в сумме ___________ (____________) рублей ____ коп.

Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору должен составлять срок гарантийных обязательств по Договору плюс 60 дней.

(Пункт 11.2 включается если требуется предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Размер обеспечения устанавливается в процентном выражении от цены Договора, в соответствии с требованиями ЕОСЗ и условиями документации о закупке (при ее наличии)

11.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

11.6. В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора.

11.7. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие, перестало отвечать установленным настоящим Договором требованиям или гарант / поручитель перестал соответствовать требованиям, установленным для них Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение.

11.8. Обеспечение в форме денежных средств, перечисленных Покупателю возвращается Поставщику Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного в п. 11.2, 11.3, 11.4 (включаются ссылки на соответствующие пункты договора) Договора, соответственно.

11.8. Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара - Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору с приложением доверенности лица, подписавшего требование.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю должны быть осуществлены до окончания срока, указанного в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

12.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором.

12.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

12.5. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

13. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

13.1. Поставщик гарантирует, что сведения и документы в Отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, указанные в приложении № 2 к Договору (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

13.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

14. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

14.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

14.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

15.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

15.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

16. УВЕДОМЛЕНИЯ

16.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

17. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

17.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

17.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

17.3. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением Договора, если иное не предусмотрено Договором, считается конфиденциальной (далее – «конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

18.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

18.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде Мурманской области.

18.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. В случае изменения у любой из Сторон в течение срока действия настоящего Договора адреса, наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить о таких изменениях другую Сторону.

19.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

19.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

19.4. Договор и все приложения к нему подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями обеих Сторон.

19.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в том числе, изменение спецификации, общей стоимости по Договору, сроков поставки Товара, порядка оплаты) оформляются дополнительным соглашением, которое вместе с приложениями к нему подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями обеих Сторон.

19.6. Уступка Поставщиком права (требования) по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Покупателя, полученного на основании письменного запроса Поставщика.

19.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Форма представления сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Приложение № 3 - Форма банковской гарантии.

Приложение № 4 - Форма независимой гарантии.

Приложение № 5 - Форма договора поручительства.

20. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ________________ (сумма прописью) рублей, ____ копеек.

СРОК ПОСТАВКИ ПАРТИИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

ФОРМА

Сведения о цепочке собственников и руководителей Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

- Посмотреть таблицу с данными

_______________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение № 3 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

ФОРМА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ N

г. ___________ «__» _______ 20__ года

(место выдачи) (дата выдачи)

___ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ___, действующего(й) на основании ___, по просьбе ___ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ___ (наименование Бенефициара, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара денежную сумму в пределах ___ (___) [российских рублей] [2] в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору (наименование договора) №____ от ________ на (указывается предмет договора)___________, заключенному между

Принципалом и Бенефициаром либо по договору (наименование договора) на (указывается предмет договора) ___________, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании (указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/основание для заключения договора с единственным поставщиком со ссылкой на пункт Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - «Договор»).

Редакция данного пункта изменяется в зависимости от того, какие обязательства обеспечиваются по Договору.

(Вариант 1) В случае предоставления гарантии надлежащего исполнения:

Настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех (за исключением обязательств по возврату аванса и гарантийных обязательств) его обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь:

• обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;
• обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;
• (иные обязательства, если предусмотрено Договором)

(Вариант 2) В случае предоставления гарантии обязательств по возврату аванса:

Настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательства по возврату аванса, перечисленного Бенефициаром Принципалу в соответствии с условиями Договора.

(Вариант 3) В случае предоставления гарантии исполнения гарантийных обязательств:

Настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех его гарантийных обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором.

Гарантия вступает в силу с даты выдачи (либо «__» ______ 20__ г.) и действует по «___» _________ 20__ г. включительно.

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее – Требование по Гарантии) должно быть предоставлено в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара либо направлено в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС [могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений].

Требование по Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату Гарантии. В Требовании по Гарантии Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

При направлении Требования по Гарантии в письменной форме, Бенефициар одновременно направляет Гаранту следующие документы:

[платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса)] [3] ;

[документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока)] [4] ;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по Гарантии (доверенность) (если требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть предоставлены в виде оригиналов, либо нотариально заверенных копий, либо копий, заверенных руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим Требование по Гарантии.

Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть представлены Гаранту по адресу: ____________________ до окончания срока действия Гарантии.

Требование по Гарантии, направленное в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС [или могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений] через банк Бенефициара на банковский адрес Гаранта ________________(указывается код SWIFT либо код пользователя СПФС Гаранта) должно содержать полный текст Требования по Гарантии, [подтверждение Бенефициара о перечислении аванса] [5] , [подтверждение Бенефициара о невыполнении Принципалом гарантийных обязательств] [6] . Одновременно сообщение должно содержать подтверждение банка Бенефициара в отношении подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара. В случае направления Требования по Гарантии в виде аутентифицированного сообщения дополнительное направление оригинала Требования по Гарантии и приложенных к нему документов не требуется.

5. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования по Гарантии осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже, если требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии, направляя мотивированный отказ Бенефициару.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

В случае неисполнения требования об уплате по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения Гарантом Требования по Гарантии.

Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в Требовании по Гарантии.

Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, несет Гарант.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполненных Гарантом своих обязательств по Гарантии.

Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы. Применимым правом является право Российской Федерации.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

По поручению Принципала Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. По поручению Принципала Гарант вправе изменить Гарантию в части продления срока ее действия и/или увеличения ее суммы без согласия Бенефициара.

Сведения о Принципале по настоящей Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Приложение № 4 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

ФОРМА

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

1. Номер гарантии: _____________________

2. Дата выдачи: ________________________

3. Место выдачи: _______________________

4. Гарант: _____________________ (указывается наименование организации), _________ (указывается адрес места нахождения) , ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________), в лице _________________, действующего на основании _______________.

5. Исполнитель по Основному обязательству (далее – Исполнитель): ____________________ (указывается наименование должника, обязательства которого обеспечиваются), _________ (указывается адрес места нахождения), ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________).

Бенефициар: ____________________ (указывается наименование получателя платежа по гарантии), _________ (указывается адрес места нахождения), ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________).

Договор (далее – Основное обязательство): ____________________ № ________ от __.__.20__г.

6. Сумма гарантии: ____________________ (указывается цифрами и прописью).

Валюта платежей: ___________________.

7. Язык любых документов, указанных в гарантии: русский.

Форма представления требования: ______________ (бумажная/электронная).

Место представления требования: _____________________________________.

8. Дата вступления в силу гарантии: __.__.20__г.

Дата истечения срока гарантии: __.__.20__г.

9. Гарантийное обязательство: Гарант настоящим дает в пользу Бенефициара обязательство уплатить по первому требованию Бенефициара, соответствующему условиям настоящей гарантии, любую денежную сумму, не превышающую Сумму гарантии, в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем следующих обязательств по Основному обязательству: _____________________________.

10. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара (при направлении требования по системе SWIFT подтверждение полномочий подписанта не производится/производится банком Бенефициара, направившим требование).

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено в форме, предусмотренной настоящей гарантией, до Даты истечения срока гарантии.

Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей гарантии. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Исполнителем Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант должен перечислить требуемую Бенефициаром сумму.

11. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии следующих документов:

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (доверенность) (если требование по настоящей гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара) (при направлении требования по системе SWIFT подтверждение полномочий подписанта не производится/производится банком Бенефициара, направившим требование);

- _________________________________________.

12. Гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара письменного требования или требования с использованием системы SWIFT (если гарантом выступает банк) об уплате денежной суммы по настоящей гарантии выплатить ему денежные средства путём перечисления их на расчетный счет, указанный Бенефициаром в требовании.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается исполненным с даты зачисления денежных средств на счет банка Бенефициара, указанный в требовании.

13. Настоящая Гарантия является переводной и Бенефициар вправе передать права по настоящей Гарантии другому лицу после предварительного получения согласия Гаранта.

14. Ответственность Гаранта не ограничена Суммой гарантии.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Бенефициар вправе потребовать от Гаранта уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по требованию Бенефициара, а Гарант обязуется уплатить неустойку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара требования об уплате неустойки.

Если Гарант в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара письменного требования или требования с использованием системы SWIFT (если гарантом выступает банк) об уплате денежной суммы по настоящей гарантии не исполнил указанное требование Бенефициара, Гарант предоставляет Бенефициару право в бесспорном порядке списывать со счёта Гаранта причитающуюся Бенефициару сумму, включая неустойку за неисполнение в установленный срок требования Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (данный абзац включается в текст независимой гарантии, если гарантом выступает российское юридическое лицо).

Бенефициар вправе предъявлять требования по настоящей гарантии неограниченное количество раз, при этом совокупный объем денежных требований за весь срок действия настоящей гарантии не может превышать Сумму гарантии.

15. Настоящая гарантия является безотзывной и безусловной.

Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

Настоящая Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Гарант: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)

Бенефициар: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным и отмене не подлежит.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде Мурманской области.

Гарант ______________

Подпись ____________

Приложение № 5 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

ФОРМА

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____________

г. ________ «___» _________ 20__ г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице _______________________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Кредитор» в лице, ___________________________, действующ__ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор поручительства (далее – «Поручительство») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение ______________________ (далее - Должник) его обязательств по Основному договору.

Основной договор – _____________________________ (указываются реквизиты договора), заключенный между Должником и Кредитором:

на ___________________________________________ (указывается предмет договора),

с общей ценой договора _________________ рублей ______ копеек с учетом НДС.

1.2. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать).

Поручительство действует с момента подписания до «___» ___________ 20__ г.

1.3. Поручитель согласен с тем, что в случае изменения Основного договора Поручитель продолжает отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств на измененных условиях.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору, Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.3. Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее – «Требование»).

Поручитель обязан по первому письменному обоснованному требованию Кредитора безоговорочно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору в полной мере требуемую сумму.

2.2. Датой оплаты Поручителем суммы обеспечения по Поручительству считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.3. Требование обязательно должно содержать:

дату составления (предъявления) требования;

основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал доверенности.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 1.2 Поручительства.

2.4. Для предъявления Кредитором требования к Поручителю достаточно факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из обеспеченных обязательств по Основному договору, независимо от того, знал Поручитель о таком неисполнении или ненадлежащем исполнении или не знал. Право Кредитора на предъявление требования к Поручителю не обусловлено наступлением иных обстоятельств. Кредитор по письменному запросу Поручителя предоставляет Поручителю информацию о размере задолженности Должника по Основному договору, а также о порядке исполнения Должником своих обязательств по Основному договору.

2.5. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении требования полностью или частично в случаях:

если требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.3 Поручительства;

если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п. 1.2 Поручительства;

если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

После исполнения Поручителем всех обязательств должника по Основному договору, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Поручителя.

2.7. Поручительство остается действительным в случае признания основного договора недействительным в части возврата всего полученного Должником по недействительной сделке.

2.8. В случае признания Основного договора незаключенной/недействительной сделкой по любым основаниям, в том числе на основании вступившего в законную силу решения суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Должника по возврату всего полученного по Основному договору.

2.9. В случае неисполнения требования об уплате по настоящему Поручительству в установленный в п. 2.1. срок Поручитель обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию Кредитора, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по Требованию Кредитора.

3. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

3.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Поручительство;

заключение и (или) исполнение Стороной Поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Поручительства (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

3.2. Поручитель настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поручителя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поручитель незамедлительно информирует об этом Кредитора.

Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Поручительства в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Поручителем указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Кредитором соответствующей информации о включении Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Кредитором от исполнения Поручительства. Поручительство считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поручителя.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора Поручитель должен предоставить Кредитору заверенные копии следующих документов:

бухгалтерская отчетность за два последних отчетных года, с подтверждением представления в налоговый орган в установленном порядке;

учредительные документы Поручителя.

По письменному, с указанием обоснования, требованию Кредитора Поручитель обязан предоставить иные отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования или направить в адрес Кредитора мотивированный отказ.

Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью Поручителя и подписаны уполномоченным лицом Поручителя.

4.2. Каждая из Сторон при заключении и исполнении Поручительства обязуется сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача информации третьим лицам, опубликование или разглашение информации осуществляется только по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

4.3. Поручитель гарантирует Кредитору, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поручителя, направленные с адреса электронной почты Поручителя _________________ на адрес электронной почты Кредитора______________________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поручитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Кредитору соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поручителя.

Поручитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Кредитором, а также на раскрытие Кредитором Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поручитель освобождает Кредитора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Кредитору убытки, понесенные в связи с предъявлением Кредитору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Кредитора от исполнения Договора и предъявления Кредитором Поручителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.4. Поручитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события письменно уведомить Кредитора с приложением заверенных копий подтверждающих документов:

- об изменении своего юридического статуса, организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, других реквизитов;

- о смене руководства, внесении изменений в учредительные документы и/или изменений в составе коллегиальных органов управления Поручителя;

- о принятии Поручителем или иным лицом решения о предстоящей реорганизации или ликвидации Поручителя, о возбуждении в отношении поручителя дела о несостоятельности (банкротстве);

- о наступлении каких-либо иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Поручителем условий Поручительства, и о мерах, принимаемых Поручителем для устранения обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего поручительства.

4.5. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и направляться любыми из способов, перечисленных в п. 4.6 Поручительства. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если их направление будет иметь соответствующее подтверждение.

4.6. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства считаются доставленными:

- при направлении сообщений/уведомлений в письменном виде по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении, с курьерской доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс-доставке отправлений (в частности, DHL, EMS, FedEx) или с вручением под расписку:

1) в дату, указанную организацией почтовой связи или агентством по экспресс-доставке в уведомлении о вручении сообщения/уведомления;

2) в дату, указанную Стороной-получателем на копии сообщения/уведомления при его вручении под расписку;

3) в дату отказа Стороны-получателя от получения сообщения/уведомления;

4) в дату, на которую сообщение/уведомление, направленное по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении по адресу Стороны-получателя, указанному в настоящем Поручительстве, дополнительных соглашениях или в письменном уведомлении Стороны-получателя об изменении адреса для направления ей сообщения/уведомления, не вручено в связи с отсутствием адресата;

- при направлении посредством системы СВИФТ – с момента присвоения сообщению/уведомлению системой статуса «получено»;

4.7. Поручительство будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Поручительство подписано в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора.

4.9. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поручитель: [адрес электронной почты]

Кредитор: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в Арбитражном суде Мурманской области.

4.10. Поручитель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Кредитором и принятые Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

3) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поручителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поручитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Кредитором при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним".

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Указываются следующие сроки окончательного расчета за поставленный товар:

1) не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара (за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящей сноски);

2) если по Договору осуществляется закупка товаров, перечень которых установлен в приложении N 18 к Единому отраслевому стандарту закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. решением Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ), сроки оплаты устанавливаются согласно пункту 7 статьи 9.1. ЕОСЗ. ↑

Указывается валюта, в которой номинирована гарантия ↑

Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии возврата аванса ↑

Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии гарантийного периода ↑

Применяется при предъявлении требования платежа по невыполнению обязательств по возврату аванса ↑

Применяется при предъявлении требования платежа по невыполнению гарантийных обязательств ↑

Приложение №1

Форма коммерческого предложения

- Посмотреть таблицу с данными

Все поля данной формы обязательны к заполнению.

*ТЗР(Транспортно-заготовительные расходы) рассчитываются из условия доставки: _______________________

Ф.И.О. должность руководителя _______________________ подпись

м.п.

ТЗ_на_ДШЭ-12_(1)

Приложение №

к договору №___________

от «__» ________2024г.

Типовая форма технического задания

на поставку шнура детонирующего

Предмет закупки: Шнур детонирующий ДШЭ-12

2024

Техническое задание

на поставку взрывчатых материалов промышленного назначения

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 4.2. Требования к надежности

ДШЭ-12 должен детонировать от электродетонатора по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи самого себя или от электродетонатора, аналогичного по инициирующей способности, при этом детонация должна быть полной.

ДШЭ-12 должен обеспечивать передачу детонации тротиловой или тротил-гексогеновой или другим шашкам-детонаторам, допущенным Ростехнадзором РФ для взрывных работ с использованием детонирующих шнуров.

ДШЭ-12 должен быть эластичным, не ломаться после четырёхкратного перегиба на 90° попеременно в обе (противоположные) стороны на стержне диаметром 5,0 мм.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

К боковой поверхности бухты должна быть приклеена этикетка с указанием:

- условного обозначения шнура;

- номера паспорта катушки со шнуром, из которого сформирована бухта (или номера установки и номера бухты);

- количества отрезков в бухте;

- количества шнура;

- фамилии или номера рабочего;

- даты.

В каждый ящик вложена или наклеена на внутреннюю сторону крышки ящика этикетка с указанием:

- условного обозначения шнура;

- номера партии;

- количества шнура в ящике;

- фамилии или номера упаковщика;

- даты упаковки.

На ящик нанесена следующая маркировка:

- наименование завода-изготовителя;

- юридический адрес;

- условное обозначение шнура;

- номер партии;

- номер ящика;

- дата изготовления (месяц, год – две последние цифры);

- гарантийный срок хранения;

- количество шнура в ящике, м;

- масса брутто, кг;

- манипуляционные знаки «Верх», «Беречь от влаги»;

- транспортное наименование груза - ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ;

- номер ООН - UN 0065;

- знак опасности груза с указанием в нем символ опасности, надписи: «ВЗРЫВАЕТСЯ», подкласса 1.1, группы совместимости D, класса 1.

Знак опасности при перевозке железнодорожным транспортом должен дополнительно содержать номер аварийной карточки 192;

- маркировка, характеризующая тару;

-маркировка, характеризующая соответствие шнура требованиям технического регламента Таможенного союза - единый знак обращения (ЕАС).

Транспортная маркировка должна быть нанесена на русском языке и иностранном, указанном в заказе-наряде или договоре.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Для упаковывания ДШЭ-12 должны применяются ящики типа:

4F – ящики древесноволокнистые;

4G – ящики картонные.

Группа упаковки – II со средней степенью опасности.

Упаковка должна быть прочной, полностью исключать выпадение изделий, обеспечивать их сохранность и безопасность в процессе транспортирования всеми допустимыми видами транспорта в любых климатических условиях, в том числе при погрузочно-разгрузочных работах, а также при хранении.

Бухты шнура в двух трёх местах перевязаны полиэтиленовой лентой с липким слоем.

Каждая партия шнура должна быть упакована в ящики одного типа и размера. Все ящики, входящие в партию, должны иметь одинаковую номинальную массу нетто. При неполной упаковке шнура в ящике в содержании маркировки, наносимой на ящик, дополнительно должно быть указано – «неполный».

Ящики из древесноволокнистых материалов должны быть обиты по торцам стальной оцинкованной лентой, перевязаны металлической проволокой и опломбированы алюминиевой пломбой.

Ящики из гофрированного картона должны быть обвязаны лентой пропиленовой или оклеены лентой клеевой на бумажной основе или скотчем по нормативной документации, утверждённой в установленном порядке. На стыке клапанов на ленту или под ленту должен быть нанесён штамп отдела технического контроля предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ - Посмотреть таблицу с данными

Главный горняк-начальник ПТО ___________ Н.В.Калашников

ТЗ_Электродетонаторы

Приложение №2

к договору №_____/______

от «___» ______________202_г

Техническое задание

Предмет закупки «Электродетонаторы ЭД-8-М1 или аналог, электродетонаторы ЭД-З-Н ДИШВ.773.951.300 или аналог с контактным зажимом ТКБИ.723111.001 или аналог»

пгт. Ревда

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

Подраздел 4.3 Требования к транспортированию

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Требование к количеству электродетонатор ЭД-З-Н ДИШВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.300 ТУ или аналог с контактным зажимом ТКБИ.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.001 или аналог

- Посмотреть таблицу с данными

Главный горняк-начальник ПТО __________Н.В.Калашников