Тендер - Поставка шкафа для хлеба ШЗКп - 1800х830х550 «Profi Ral» №317797586

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор поставки № ________

ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

с. Владимировка «__» ноября 2025 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15 «Березка» Левокумского муниципального округа Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Чаликовой Елизаветы Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», согласно п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка товара в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Заказчику, а Заказчик принять товар и оплатить в соответствии с условием договора.

1.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору).

1.3.Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях с разгрузкой с транспортного средства Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСтавропольский край, Левокумский р-н, с. Владимировка, ул. Свободы, 47-а

1.4. Поставщик поставляет Заказчику Товар, свободный от прав третьих лиц.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ____ (ноль) рублей 00 копеек, включая ____% НДС / без НДС.

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара до Заказчика, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.Сроки исполнения обязательств

3.1. Заказчик производит оплату Товара в сроки, указанные в п.9.3. Договора.

3.2. Поставщик поставляет товар в срок до 30 ноября 2025 года.

3.3. Срок действия Договора: с момента подписания до 30.12.2025 г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

- своевременно передать Заказчику продукцию в состоянии, отвечающем условиям Договора;

- заменить за свой счет некачественный Товар в течение 30 дней с момента получения извещения о поступлении некачественного Товара, либо в течение 15 дней возвратить денежные средства, уплаченные Заказчиком за некачественный Товар. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо неукомплектованного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

- в течение 5 дней после отгрузки направит в адрес Заказчика по факсу или почтой счет-фактуру с указанием даты и номера договора, оформленный согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 (с изменениями и дополнениями). В счет-фактуре указать наименование Заказчика и грузополучателя – Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Березка» Левокумского муниципального округа Ставропольского края;

- направить Заказчику в день отгрузки по факсу товарную накладную по форме ТОРГ-12 на отгруженный Товар. Оригинал накладной Поставщик направляет вместе с отгруженным Товаром;

- осуществлять поставку Товара в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность Товара от всякого рода повреждений или коррозии и т.д. при перевозке смешанным транспортом с учетом перегрузок в пути;

4.2. Заказчик обязуется:

- принять Товар но количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

- при установлении некачественности поступившего Товара оповестить об этом Поставщика в течение 48 часов с момента составления акта о некачественности Товара;

- оплатить Товар в размерах и сроки, установленные Договором.

5. Упаковка и маркировка

5.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

5.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение 2 к настоящему Договору).

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

6. Поставка Товара и документация

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

6.3. Фактической датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;

д) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

7. Порядок приемки Товара

7.1. Приемка Товара Заказчиком по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР NN П-6 от 15.06.65 и П-7 от 25.04.66 с изменениями и дополнениями от 29.12.73 и от 14.11.74 на складе Заказчика.

7.2. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке, маркировке и стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Заказчика подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12, делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору).

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии качества Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы

8.3. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

8.4. Гарантия на поставленный Товар обуславливается паспортом завода изготовителя. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.

8.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

8.7. Поставщик обязан предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

8.8. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара.

9. Порядок оплаты

9.1. Цена договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется платежным поручением с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

9.3. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке: в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту полной поставки Товара и предоставления Заказчику правильно оформленных документов.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от общей стоимости недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 2.1. Договора.

10.5. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.7. Предусмотренная настоящим разделом ответственность наступает в части, не покрытой договором на поставку товара между Заказчиком и Поставщиком.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

11.4. Если по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12. Уведомления

12.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

13. Рассмотрение и разрешение споров

13.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

13.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок досудебного урегулирования – 30 (тридцать) дней.

14. Порядок изменения и дополнения договора

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

14.2. Отказ от заключения Договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях:

а) изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем Заказчика;

б) изменения потребностей Заказчика;

в) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения Договора.

14.3. Расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и самим Договором.

15. Прочие положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.3. Настоящий договор заключен на электронной площадке и подписан электронными подписями Сторон, имеющими одинаковую юридическую силу. Стороны вправе изготовить копии договора на бумажном носителе.

15.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение 1: Спецификация

16. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору
№_______ от «___» _______ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки – в срок до 30 ноября 2025 года.

Условия оплаты – указан в п. 9.3

- Посмотреть таблицу с данными

Договор поставки № ________

ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

с. Владимировка «__» ноября 2025 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15 «Березка» Левокумского муниципального округа Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Чаликовой Елизаветы Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», согласно п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка товара в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Заказчику, а Заказчик принять товар и оплатить в соответствии с условием договора.

1.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору).

1.3.Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях с разгрузкой с транспортного средства Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСтавропольский край, Левокумский р-н, с. Владимировка, ул. Свободы, 47-а

1.4. Поставщик поставляет Заказчику Товар, свободный от прав третьих лиц.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ____ (ноль) рублей 00 копеек, включая ____% НДС / без НДС.

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара до Заказчика, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.Сроки исполнения обязательств

3.1. Заказчик производит оплату Товара в сроки, указанные в п.9.3. Договора.

3.2. Поставщик поставляет товар в срок до 30 ноября 2025 года.

3.3. Срок действия Договора: с момента подписания до 30.12.2025 г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

- своевременно передать Заказчику продукцию в состоянии, отвечающем условиям Договора;

- заменить за свой счет некачественный Товар в течение 30 дней с момента получения извещения о поступлении некачественного Товара, либо в течение 15 дней возвратить денежные средства, уплаченные Заказчиком за некачественный Товар. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо неукомплектованного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

- в течение 5 дней после отгрузки направит в адрес Заказчика по факсу или почтой счет-фактуру с указанием даты и номера договора, оформленный согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 (с изменениями и дополнениями). В счет-фактуре указать наименование Заказчика и грузополучателя – Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Березка» Левокумского муниципального округа Ставропольского края;

- направить Заказчику в день отгрузки по факсу товарную накладную по форме ТОРГ-12 на отгруженный Товар. Оригинал накладной Поставщик направляет вместе с отгруженным Товаром;

- осуществлять поставку Товара в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность Товара от всякого рода повреждений или коррозии и т.д. при перевозке смешанным транспортом с учетом перегрузок в пути;

4.2. Заказчик обязуется:

- принять Товар но количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

- при установлении некачественности поступившего Товара оповестить об этом Поставщика в течение 48 часов с момента составления акта о некачественности Товара;

- оплатить Товар в размерах и сроки, установленные Договором.

5. Упаковка и маркировка

5.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

5.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение 2 к настоящему Договору).

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

6. Поставка Товара и документация

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

6.3. Фактической датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;

д) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

7. Порядок приемки Товара

7.1. Приемка Товара Заказчиком по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР NN П-6 от 15.06.65 и П-7 от 25.04.66 с изменениями и дополнениями от 29.12.73 и от 14.11.74 на складе Заказчика.

7.2. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке, маркировке и стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Заказчика подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12, делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору).

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии качества Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы

8.3. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

8.4. Гарантия на поставленный Товар обуславливается паспортом завода изготовителя. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.

8.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

8.7. Поставщик обязан предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

8.8. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара.

9. Порядок оплаты

9.1. Цена договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется платежным поручением с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

9.3. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке: в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту полной поставки Товара и предоставления Заказчику правильно оформленных документов.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от общей стоимости недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 2.1. Договора.

10.5. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.7. Предусмотренная настоящим разделом ответственность наступает в части, не покрытой договором на поставку товара между Заказчиком и Поставщиком.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

11.4. Если по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12. Уведомления

12.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

13. Рассмотрение и разрешение споров

13.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

13.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок досудебного урегулирования – 30 (тридцать) дней.

14. Порядок изменения и дополнения договора

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

14.2. Отказ от заключения Договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях:

а) изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем Заказчика;

б) изменения потребностей Заказчика;

в) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения Договора.

14.3. Расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и самим Договором.

15. Прочие положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.3. Настоящий договор заключен на электронной площадке и подписан электронными подписями Сторон, имеющими одинаковую юридическую силу. Стороны вправе изготовить копии договора на бумажном носителе.

15.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение 1: Спецификация

16. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору
№_______ от «___» _______ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки – в срок до 30 ноября 2025 года.

Условия оплаты – указан в п. 9.3

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319278754 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #319278754	1 429 107 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 14 291	1 день 08.12.2025 23.12.2025
Тендер №319282373 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #319282373	1 419 515 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 14 195	1 день 08.12.2025 23.12.2025
Тендер №319297857 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #319297857	1 358 241 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 13 582	1 день 08.12.2025 23.12.2025
Тендер №319490912 Поставка дезинфицирующих средств для поликлиники	Электронный аукцион #319490912	1 528 520 Обеспечение заявки: 15 285	1 день 10.12.2025 23.12.2025
Тендер №319725675 на поставку хозяйственных товаров в 2026 г. для нужд Государственного казенного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой санаторий для детей «Журавлик»-4	Электронный аукцион #319725675	23 499 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 235	16 часов 12.12.2025 22.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №317797471 Поставка технической соли Галит для нужд ГБОУ школы-интернат "Преодоление" г.о.Самара	Малая закупка #317797471	19 600	срок истек 18.11.2025 20.11.2025
Тендер №317796941 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" объявляет тендер: (АркБФ) Поставка хозяйственно - бытовых товаров для ледокола «Красин»	Запрос цен #317796941	См. док.	срок истек 18.11.2025 26.11.2025
Тендер №317796720 Жидкость стекло омывающая (стеклоомыватель) зимняя.	Не определен #317796720	См. док.	срок истек 18.11.2025 19.11.2025
Тендер №317796716 Хозяйственные товары (бытовая химия, товары хозяйственного назначения)	Анализ цен #317796716	160 Обеспечение заявки: 160	срок истек 18.11.2025 19.11.2025
Тендер №317796682 Поставка хозяйственных товаров (мыло) (с результатом)	Электронный аукцион #317796682	1 887 813 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 18 878	срок истек 18.11.2025 26.11.2025

Тендеры из региона Ставропольский край

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №317797544 Поставка лекарственных препаратов для отделения детской больницы (с результатом)	Электронный аукцион #317797544	960 477	срок истек 18.11.2025 26.11.2025
Тендер №317797489 Поставка курьерских конвертов для нужд УФПС Кабардино-Балкарской Республики	Запрос предложений #317797489	См. док.	срок истек 18.11.2025 26.11.2025
Тендер №317797117 Поставка Электроматериалов	Малая закупка #317797117	39 703	срок истек 18.11.2025 24.11.2025
Тендер №317796661 Поставка дезинфицирующих средств для детской больницы (с результатом)	Электронный аукцион #317796661	2 076 644 Обеспечение заявки: 20 766	срок истек 18.11.2025 27.11.2025
Тендер №317796655 Поставка продуктов питания (с результатом)	Электронный аукцион #317796655	1 692 660 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 16 927	срок истек 18.11.2025 26.11.2025