Тендер - Поставка серной кислоты контактной, улучшенной ГОСТ 2184-2013 №317989351

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):457040, Челябинская обл, г Южноуральск, ул Заводская, д 5А, офис 1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.11.2025 по 28.11.2025Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: https://zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: https://torgi223.ru/)Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: https://zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: https://torgi223.ru/)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:20.11.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):28.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:457040, Челябинская обл, г Южноуральск, ул Заводская, д 5А, офис 1Дата подведения итогов:28.11.2025Порядок подведения итогов:Согласно документации НМЦД_(приложение_№4)_ - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_(приложение_№2)_ - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку серной кислоты контактной, улучшенной ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
Товар не является объектом технического регулирования и должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Качество товара должно подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.
Поставщик поставляет Товар Покупателю свободным от таможенных платежей, гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым.

Срок поставки: Поставщик осуществляет поставку Товара с момента подписания договора до окончания срока его действия, в следующем порядке: по заявке Покупателя, направленной посредством факсимильной связи или электронной почтой, отгрузка производится в таре Поставщика (канистры 20 литров), которая является возвратной многооборотной тарой (выполненной из материалов химически стойких к серной кислоте).
Срок поставки каждой партии товара: в течение10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем.
Поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика (тент, либо открытый кузов). Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пн., вт., ср., чт.), с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятн.), (обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00).
Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю документы, определяющие требования к качеству Товара:
-универсально передаточный документ или товарную накладную, счет-фактуру и товарно-транспортную накладную;
-сертификат качества завода изготовителя.
В документации должны быть указаны: наименование изготовителя, наименование Товара, количество (в килограммах или штуках), стандарт или технические условия (по которым изготовлен Товар), дата отгрузки, показатели Товара.
Все документы должны быть предоставлены в подлинниках, либо, надлежащим образом, заверенных копиях. В случае не передачи Поставщиком указанных документов Покупатель вправе отказаться от приемки Товара.
Поставщик поставляет Товар Покупателю свободным от таможенных платежей, гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым.
Покупатель имеет право на частичную выборку объемов товара, при этом весь объем по истечении срока действия договора может быть не выбран без каких-либо для него последствий.

Форма, сроки и порядок оплаты: Покупатель производит оплату каждой партии Товара в размере 100 (сто) %, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после подписания Покупателем универсального передаточного документа или товарной накладной, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной, а также получения документов, подтверждающих качество продукции, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (исполнителями, подрядчиками) является Российский рубль.

Объем:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

Ориентировочное количество поставок в 2026 году - 34.

Ориентировочный график поставок и примерное количество кислоты в каждой поставке:

январь 2026 г- 2 поставки по 1584 кг;

февраль 2026 г – 2 поставки по 1584 кг;

март 2026 г - 2 поставки по 1584 кг;

апрель 2026 г – 3 поставки по 1584 кг;

май 2026 г - 4 поставки по 1584 кг;

июнь 2026 г- 4 поставки по 1584 кг;

июль 2026 г - 4 поставки по 1584 кг;

август 2026г - 3 поставки по 1584 кг;

сентябрь 2026 г - 3 поставки по 1584 кг;

октябрь 2026 г - 2 поставки по 1584 кг;

ноябрь 2026 г - 2 поставки по 1584 кг;

декабрь 2026 г - 3 поставки по 1584 кг.

Проект_договора_(приложение_№3)

Проект

Договор поставки № _____

г. Южноуральск «___» __________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВодоСнабжение плюс» (ООО «ВодоСнабжение плюс»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Зверева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается по результатам запроса котировок в электронной форме №________, в соответствии с Протоколом № _____ от «____» _________2025 г., победителем или иным участником которого, стал Поставщик.

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить серную кислоту контактную, улучшенную ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (ОКПД 2 20.13.24.122 — Кислота серная) (далее – Товар), в количестве и по цене, согласованной в спецификации на поставку Товара (далее – Спецификация). Спецификация на поставку Товара являются неотъемлемой частью договора.

1.2. Поставщик поставляет Товар Покупателю свободным от таможенных платежей, гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым.

1.3. Страна происхождения Товара-

2. Сроки и порядок поставки Товара

2.1. Товар поставляется с момента подписания договора до окончания срока его действия в следующем порядке: по заявке Покупателя, направленной посредством факсимильной связи или электронной почтой, отгрузка производится в таре Поставщика (канистры 20 литров), которая является возвратной многооборотной тарой (выполненной из материалов химически стойких к серной кислоте).

2.2. Срок поставки каждой партии товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем.

2.3. Порядок поставки - поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика (тент, либо открытый кузов). Доставка Товара Поставщиками производится до склада Покупателя по адресу: г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 5А, за счет средств Поставщика. Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пн., вт., ср., чт.), с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятн.), (обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00).

2.4. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю с момента его приемки Покупателем, согласно товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

2.5. Поставщик за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки (или отгрузки, в случае поставки транспортной организацией) уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке, путем направления уведомления на электронный адрес Покупателя с указанием даты поставки.

2.6. Поставщик с предварительного согласия Покупателя вправе отгружать Товар по частям в пределах сроков (периодов поставки), установленных настоящим договором.

2.7. Досрочная поставка Товара может производиться с согласия Покупателя. Товар, поставленный досрочно и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в следующем периоде.

2.8. Покупатель имеет право на частичную выборку объемов Товара, при этом весь объем по истечении срока действия Договора может быть не выбран без каких-либо для него (Покупателя) последствий.

3. Цена и порядок расчетов за Товар

3.1. Общая стоимость настоящего договора составляет: _____ (__________) руб. ____ коп. в том числе НДС (__%) - ______________ руб. (при наличии НДС, если нет, то указать НДС не облагается).

Цена договора учитывает все необходимые затраты Поставщика, в том числе на командировочные расходы, пошлины, страхование и другие виды обязательных платежей и расходов, затраты на выполнение погрузочных работ, а также с учетом стоимости товара, освидетельствования тары, затаривание товара, его загрузку (погрузку) и крепление на транспорте, расходов, связанных с отгрузкой товара (простой автотранспортной техники), перевозкой до склада ООО «ВодоСнабжение плюс», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Южноуральск, ул. Заводская,5А.

При изменении налогового законодательства Российской Федерации, в том числе увеличении ставки НДС, цена договора изменению не подлежит. При этом Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к договору на изменение размера НДС с учетом требований законодательства Российской Федерации (с указанием ставки НДС, действующей в определенный период) без увеличения цены договора.

Цена договора, сложившаяся по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Возможно изменение стоимости договора в зависимости от количества поставленного Товара. Общая стоимость (цена) договора определяется как общая сумма всего поставленного Товара за весь период действия настоящего договора в соответствии с заявками Покупателя.

3.2. Покупатель производит оплату каждой партии Товара в размере 100 (сто) %, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после подписания Покупателем универсального передаточного документа или товарной накладной, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной, а также получения документов, подтверждающих качество продукции, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (исполнителями, подрядчиками) является Российский рубль.

4. Качество и комплектность Товара

4.1. Товар не является объектом технического регулирования. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя и другими нормативными документами.

4.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю документы, определяющие требования к качеству и комплектности Товара: универсально-передаточный документ или товарная накладная, счет-фактура, сертификат качества завода изготовителя. В документации должны быть указаны: наименование изготовителя, наименование Товара, количество (в килограммах или штуках), стандарт или технические условия (по которым изготовлен Товар), дата отгрузки, показатели Товара. Все документы должны быть предоставлены в подлинниках, либо, надлежащим образом, заверенных копиях. В случае не передачи Поставщиком указанных документов Покупатель вправе отказаться от приемки Товара.

При доставке Товара Поставщиком либо транспортной компанией, Поставщик предоставляет с товаром товарно-транспортную накладную по форме, установленной законодательством РФ.

5. Приемка Товара

5.1. Товар, не соответствующий условиям настоящего Договора по количеству, качеству (определенной производителем Товара в паспорте, сертификате или ином документе), не включается в объем поставленного товара и считается не поставленным либо поставленным в дату устранения недостатков.

5.2. В случае недопоставки Товара в отдельной партии, Поставщик обязан на условиях согласованных Покупателем произвести поставку недостающего количества Товара.

5.3. Покупатель самостоятельно принимает Товар по количеству и качеству, в течение 24 часов, с момента прибытия груза на склад Покупателя, в соответствии с сопроводительными документами, с составлением в двух экземплярах акта приемки, подписываемого уполномоченными работниками Покупателя.

5.4. В случае обнаружения Покупателем несоответствия количества либо качества поставляемого Товара сопроводительным документам Покупатель должен в течение 20 (двадцати) дней с даты получения Товара, направить Поставщику уведомление о таком факте, акт приемки и потребовать прибытия представителя Поставщика для участия в приемке не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

5.5. Уведомление о недостатках Товара по количеству или качеству направляется Покупателем любым из способов, определенным пунктом 11.5. настоящего Договора.

5.6. Поставщик должен в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя сообщить о направлении своего представителя, наделенного соответствующей доверенностью полномочиями на право участия в приемке поставленного Товара и подписания соответствующего акта о недостатках товара, или в этот же срок дать Покупателю письменное согласие на одностороннюю приемку Покупателем поставленного Товара по количеству, качеству. В акте о недостатках товара должны содержаться сведения о товаре, о выявленных нарушениях (по качеству, количеству), а также подписи участвующих в составлении акта лиц.

5.7. При отсутствии ответа Поставщика на уведомление о направлении представителя для участия в приемке товара, либо неявке представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе принять Товар самостоятельно и составить акт о недостатках товара в одностороннем порядке. Такой акт будет считаться надлежащим подтверждением изложенных в нем фактов и будет являться обязательным для Поставщика.

6. Последствия поставки Товара ненадлежащего качества

6.1. В случае передачи товара, не соответствующего условиям Договора о количестве, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней исполнить соответствующее требование Покупателя:

- соразмерно уменьшить покупную цену Товара;

- передать недостающее количество Товара.

При невыполнении Поставщиком любого из указанных требований Покупатель вправе:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока, установленного для выполнения требования, вернуть Покупателю перечисленные им денежные средства и вывезти товар с территории Покупателя.

6.2. В случае получения Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Товара;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, отраженных в акте, составленном покупателем) Покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы (если Товар был оплачен) или требовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

6.4. Требования Покупателя об устранении недостатков или о замене Товара, а так же требования о соразмерном уменьшении покупной цены или возмещении расходов на устранение недостатков Товара, если таковые будут заявлены, должны быть рассмотрены Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя.

6.5. Поставщик обязан получить своими силами и за свой счет у Покупателя Товар ненадлежащего качества, заменить его, возвратить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей претензии Покупателя, если иной срок не был согласован Сторонами дополнительно.

6.6. Возврат Товара производится по форме, установленной законодательством.

7. Гарантийные обязательства

7.1. В случае, если в течении Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие Товара условиям настоящего Договора, Покупатель обязан в течении 3-х рабочих дней уведомить Поставщика об указанных обстоятельствах и необходимости с его участием подписать Акт о недостатках Товара. Уведомление должно быть направлено способом, определенным пунктом 11.5. настоящего Договора.

Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления от Покупателя сообщить по почте либо электронной почте (факсу) о направлении им представителя в течение 10 (десяти) рабочих дней для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.

Сообщение должно содержать Ф.И.О. представителя Поставщика, дату и время приезда.

7.2. После совместного осмотра Товара Стороны составляют двухсторонний Акт о выявленных недостатках Товара. В случае, если одна из Сторон отказывается подписать Акт, в нем делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным.

7.3. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором либо отсутствия у представителя Поставщика надлежаще оформленной доверенности, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем в одностороннем порядке с участием трех работников Покупателя уполномоченных приказом руководителя единоличного исполнительного органа Покупателя. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества Товара условиям настоящего Договора в рамках гарантийных обязательств.

7.4. В случае выявления недостатков Товара, подтвержденных Актом, Поставщик в течение 30 календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках Товара обязан устранить несоответствие или произвести замену товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора. В случае невозможности исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Товара либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по устранению недостатков товара либо неоднократном ремонте (два и более раза), Поставщик обязан заменить Товар на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в сроки, установленные Договором. В случае отказа от замены Товара либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара, Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Поставщик обязуется вернуть уплаченную за Товар денежную сумму не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего требования от Покупателя.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Поставщик обязан, по требованию Покупателя выплатить Покупателю неустойку за нарушение сроков поставки Товара (в том числе недопоставку) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента от стоимости партии Товара, указанной в заявке Покупателя за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

8.3. В случае поставки некачественного Товара (в том числе, выявления недостатков в период гарантийного срока), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного Поставщиком некачественного Товара, определенной в соответствии со Спецификацией, за каждый день с момента направления Поставщику уведомления о недостатках Товара до момента их безвозмездного устранения либо замены Товара.

В случае если Покупатель обнаружит нелегальность (некорректность) ввоза Товара на территорию РФ, Товар возвращается Поставщику (за счет Поставщика). При этом Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере двукратной стоимости нелегально (некорректно) ввезенной в РФ Товара. При этом Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения Поставщику каких-либо его потерь (расходов, убытков и пр.).

8.4. Убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, возмещаются в полной сумме сверх неустойки. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

8.5. За отказ от поставки Товара, либо партии Товара, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти) процентов от стоимости не поставленного Товара.

8.6. За нарушение сроков оплаты по настоящему договору Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента, от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

8.7. В случае поставки Товара транспортной организацией, все претензии Покупателя к Товару направляются Поставщику.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности: стихийные природные явления, блокады, принятие органами государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего договора и др.

8.2. Сторона, ссылающаяся на невозможность исполнения, обязана в трехдневный срок в письменной форме проинформировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, либо уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. После прекращения действия указанных обстоятельств, сторона обязана в течение трех дней сообщить об этом другой стороне по настоящему Договору в письменной форме, указав при этом срок, к которому предполагается выполнить обязательства.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор, с проведением взаимных расчетов.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

9.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

9.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований, она должна письменно уведомить об этом другую сторону для принятия мер и разрешения сложившейся ситуации.

9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору, соответствующая сторона должна в течение десяти дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

9.5. В случае доказанного и бесспорного выявления коррупционного нарушения, допущенного Исполнителем в связи с исполнением договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, а также потребовать выплаты штрафа в размере 10% от общей цены договора. Односторонний отказ Заказчика от исполнения договора влечёт его расторжение в соответствии со статьёй 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента получения другой стороной уведомления об этом.

Кроме того, Заказчик также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2026 года, а в части проведения взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке.

10.3. Цена договора является твердой и может изменяться по соглашению сторон.

10.4. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает на официальном сайте ЕИС информацию об измененных условиях.

10.5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

10.6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

10.7. Возможность одностороннего отказа от исполнения договора (нижеприведенный перечень не является исчерпывающим):

Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которое в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации является основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, путем проведения закупки.

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы, оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена нового договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы, оказанной услуги.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с Положением.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которых иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

Договор, может быть, расторгнут досрочно в одностороннем порядке Покупателем при условии уведомления Поставщика не позднее, чем за 14 календарных дней до расторжения договора.

10.8. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон.

10.9. Если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, в отношении которого установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, при исполнении договора не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар. Если договор заключен с российским лицом и установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, не допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо.

11. Заключительные положения

11.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. Срок рассмотрения претензии - 10 рабочих дней.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих сторон.

11.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои обязательства и права по настоящему договору третьим лицам без взаимного согласия и письменного подтверждения другой стороны.

11.4. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в ходе исполнения Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам.

11.5. Передача согласительных документов в рамках настоящего договора допускается

посредством факсимильной связи или по электронной почте с последующим обменом Сторонами подлинными, надлежащим образом оформленными экземплярами документов. Подлинные экземпляры документов должны быть отправлены по назначению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их отправки по факсу или по электронной почте. Бремя доказывания содержания факсимильных копий согласительных документов в рамках настоящего договора несёт отправившая их Сторона.

11.6. При изменении места нахождения, почтового адреса, наименования, платежных реквизитов каждая Сторона обязуется незамедлительно информировать об этом другую Сторону.

11.7. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.8. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

-Спецификация - Приложение №1.

13. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон

13.1 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре. Сообщение Покупателя об изменении его отгрузочных реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки Товара в установленный Договором срок, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее 10 (Десяти) календарных дней до начала периода срока поставки.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Способ поставки: поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика (тент, либо открытый кузов). Доставка Товара Поставщиками производится до склада Покупателя по адресу: г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 5А, за счет средств Поставщика. Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пн., вт., ср., чт.), с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятн.), (обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00).

Срок поставки каждой партии товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем.

Срок исполнения Договора: с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2026 года, а в части проведения взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЗК_кислота_серная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛЮС»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ВодоСнабжение плюс»

______________ В.М. Зверев

«20» ноября 2025г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

о

Приложения:

1. Рекомендуемые формы для заполнения.

2. Описание объекта закупки (техническое задание).

3. Проект договора.

4. Обоснование НМЦД.

Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Рекомендуемая форма котировочной заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«___» ______________ 20___г.

1. Информация об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

или

- Посмотреть таблицу с данными

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме ____________________________________________________________________________________,

(наименование предмета закупки) __________________________________________________________________________

(указывается наименование (полное, сокращенное), фирменное наименование (при наличии) участника закупки)

СОГЛАСЕН исполнить в полном объеме и в установленные сроки выполнить все условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (приложениях, проекте договора) №__________ (номер извещения на официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)от "____" ___________ 202__ г. (дата размещения извещения на официальном сайте).

. Предложение участника закупки о цене договора:

Цена договора составляет _____________(___________) рублей ___ коп., НДС___% / НДС не облагается.

. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2 Информация о поставляемом Товаре:

- Посмотреть таблицу с данными

Опись документов заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

(документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным Извещением требованиям)

Приложения к котировочной заявке:

Приложение № 1- Декларация о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям.

Приложение № 2- Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц)

_____________________________________ ______________________________

(Подпись уполномоченного представителя участника закупки ) (Ф.И.О, должность)

М.П.

Я, _____________ (указывается ФИО уполномоченного представителя участника закупки, подписавшего настоящую заявку) настоящим подтверждаю, что обладаю полномочиями на подписание заявки от имени _____________ (наименование участника закупки) и несу ответственность за все действия, возникшие на основании заявки на участие в закупке, подписанной от моего имени.

Декларация

о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям,

установленным в соответствии с законодательством

Настоящей декларацией участник закупки _________________ (указывается наименование (фирменное наименование) участника закупки – юридического лица; Ф.И.О. участника закупки – физического лица, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя) подтверждает, что соответствует следующим требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. (при наличии) ___________________ (дата)

заполняется только физическим лицом, индивидуальным предпринимателем

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим _____________________________________________________________________________________________

(указывается ФИО участника закупки)

__________________________________________________________ (далее – Субъект персональных данных)

(указывается место жительства (адрес регистрации), паспортные данные)

даю на основании статьи 9 Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свое согласие _______________, (далее – Оператор) на обработку персональных данных на следующих условиях:

1 Оператор осуществляет в целях исполнения нормативных и законодательных актов Российской Федерации в рамках проведения закупок в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2 Перечень персональных данных, передаваемых Заказчику на обработку:

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• паспортные данные;
• контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
• адрес регистрации; биометрические данные (подпись, в т.ч. электронная цифровая подпись с сертификатом ключа подписи);
• прочие (в т.ч. ИНН, ОГРНИП, дата постановки на учет в налоговом органе).

3 Субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

4 Настоящее согласие действует бессрочно.

5 Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Оператор прекращает их обработку или обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.

6 Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»______________ 202__ г. __________________ _____________________________

Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 202__ г. __________________ _____________________________

Подпись ФИО

Инструкция по заполнению заявки участником закупки

Общие положения:

• Оформление заявки осуществляется в соответствии с требованиями раздела 7 Извещения.
• При подготовке заявки участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
• Заявка заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и в соответствии с положениями настоящей инструкции.
• При заполнении заявки участник закупки выражает согласие на поставку товаров на условиях, предусмотренных Извещением (такое согласие может быть подано, наряду с согласием, выраженным участником в форме котировочной заявки, в том числе, с применением программно-аппаратных средств электронной площадки).
• Заявка заполняется на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. Оригиналы документов, составленных на ином языке, входящих в состав заявки в качестве приложений, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться заверенный надлежащим образом перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.
• Ценовое предложение Участника закупки оформляется в заявке в форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Извещению, в которой участник закупки должен указать предлагаемую цену договора цифрами и прописью, в рублях, с указанием суммы НДС. В случае применения участником закупки упрощенной системы налогообложения цена договора указывается без НДС с указанием положения Налогового кодекса РФ, являющегося основанием для освобождения от НДС, и представлением документа, подтверждающего применение ее участником закупки.
• Все документы, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст.
• Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространённых форматов документов: с расширением (*), (*), (*.xls), (*), (*.pdf), *. Jpeg). Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.
• Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Извещения, а также иные сведения и документы, предусмотренные настоящим Извещением, и оформленные в соответствии с установленными требованиями), входящие в состав заявки, представляемые участником закупки через функционал электронной площадки, должны быть предоставлены в виде доступных для прочтения сканированных изображений документов (далее – файлов, электронных документов). Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Все файлы должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки с указанием наименования документа, представленного данным файлом.
• Каждый документ, входящий в состав заявки, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица участника закупки без доверенности, или лицом, уполномоченным участником закупки на основании доверенности. В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в закупке.
• Каждый документ, входящий в состав заявки, бумажная форма которого предусматривает наличие подписи уполномоченного лица участника закупки, должен в обязательном порядке содержать дату составления документа и подписания его уполномоченным лицом. Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в закупке, должен быть скреплен печатью (при наличии) участника закупки.
• Заявка на участие в запросе котировок, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок.
• Требования пунктов 1-12 настоящей Инструкции не распространяются на официальные документы, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).
• Подчистки, дописки, исправления в документах, подготовленных самим участником закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки.
• В случае представления в составе заявки документов (справок) ФНС, бумажная форма которых предусматривает постановку собственноручной подписи должностного лица ФНС и оттиск печати ФНС, такие документы (справки) допускается представлять в формате *.pdf, содержащими усиленную квалифицированную электронную подпись должностного лица ФНС и ее визуализацию, в том числе при распечатывании документа (справки).

15 Характеристики должны быть указаны с конкретными показателями и значениями, не допускающими двусмысленное толкование, использование слов «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», «или», знак тире и т.п. не допускается.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Публикуется отдельным файлом

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Публикуется отдельным файлом

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Публикуется отдельным файлом

Перечень_внесенных_изменений_1_от_25.11.2025

Перечень внесенных изменений № 1 от 25.11.2025 г.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_(приложение_№3)_(новая_версия)

Проект

Договор поставки № _____

г. Южноуральск «___» __________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВодоСнабжение плюс» (ООО «ВодоСнабжение плюс»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Зверева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается по результатам запроса котировок в электронной форме №________, в соответствии с Протоколом № _____ от «____» _________2025 г., победителем или иным участником которого, стал Поставщик.

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить серную кислоту контактную, улучшенную ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (ОКПД 2 20.13.24.122 — Кислота серная) (далее – Товар), в количестве и по цене, согласованной в спецификации на поставку Товара (далее – Спецификация). Спецификация на поставку Товара являются неотъемлемой частью договора.

1.2. Поставщик поставляет Товар Покупателю свободным от таможенных платежей, гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым.

1.3. Страна происхождения Товара-

2. Сроки и порядок поставки Товара

2.1. Товар поставляется с момента подписания договора до окончания срока его действия в следующем порядке: по заявке Покупателя, направленной посредством факсимильной связи или электронной почтой, отгрузка производится в таре Поставщика (канистры 20 литров), которая является возвратной многооборотной тарой (выполненной из материалов химически стойких к серной кислоте).

2.2. Срок поставки каждой партии товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем.

2.3. Порядок поставки - поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика (тент, либо открытый кузов). Доставка Товара Поставщиками производится до склада Покупателя по адресу: г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 5А, за счет средств Поставщика. Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пн., вт., ср., чт.), с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятн.), (обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00).

2.4. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю с момента его приемки Покупателем, согласно товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

2.5. Поставщик за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки (или отгрузки, в случае поставки транспортной организацией) уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке, путем направления уведомления на электронный адрес Покупателя с указанием даты поставки.

2.6. Поставщик с предварительного согласия Покупателя вправе отгружать Товар по частям в пределах сроков (периодов поставки), установленных настоящим договором.

2.7. Досрочная поставка Товара может производиться с согласия Покупателя. Товар, поставленный досрочно и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в следующем периоде.

2.8. Покупатель имеет право на частичную выборку объемов Товара, при этом весь объем по истечении срока действия Договора может быть не выбран без каких-либо для него (Покупателя) последствий.

3. Цена и порядок расчетов за Товар

3.1. Цена договора составляет:

Без учета НДС:______________(________________) руб._____коп.,

с НДС по ставке 20%_________(________________) руб. коп., в том числе НДС ____________(_________) руб. __коп. (1).

В случае изменения ставки НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации к Цене настоящего Договора без НДС применяется новая ставка НДС. Данное правило относится к той части Цены Договора, в отношении которой, до изменения ставки НДС еще не была осуществлена поставка товаров. Любое изменение Цены Договора без НДС оформляется дополнительным соглашением.

(или) НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения и освобождением от НДС на основании п.1 ст.145 НК РФ (2).

с НДС по ставке _____% (5 или 7% (3) _____________(____________) руб. ____коп., в том числе НДС ____________(__________) руб. ____коп. (3).

Ставка НДС ___% (5 или 7%) (3) на основании п.8 ст.164 НК РФ.

Если в течение действия договора Поставщик утрачивает право на освобождение от НДС или от применения пониженной ставки НДС, существовавшей при заключении настоящего договора, то цена договора будет увеличена на сумму НДС по соответствующей ставки в части исполнения договора с момента применения Поставщиком обязанности по уплате НДС в соответствии с законодательством РФ при сохранении неизменной цены договора без учета НДС.

Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя об изменении в обязательствах Поставщика по уплате НДС в течение 10 рабочих дней с момента наступления вышеуказанных изменений.

Цена договора учитывает все необходимые затраты Поставщика, в том числе на командировочные расходы, пошлины, страхование и другие виды обязательных платежей и расходов, затраты на выполнение погрузочных работ, а также с учетом стоимости товара, освидетельствования тары, затаривание товара, его загрузку (погрузку) и крепление на транспорте, расходов, связанных с отгрузкой товара (простой автотранспортной техники), перевозкой до склада ООО «ВодоСнабжение плюс», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Южноуральск, ул. Заводская,5А.

Цена договора, сложившаяся по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Возможно изменение стоимости договора в зависимости от количества поставленного Товара. Общая стоимость (цена) договора определяется как общая сумма всего поставленного Товара за весь период действия настоящего договора в соответствии с заявками Покупателя.

3.2. Покупатель производит оплату каждой партии Товара в размере 100 (сто) %, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после подписания Покупателем универсального передаточного документа или товарной накладной, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной, а также получения документов, подтверждающих качество продукции, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (исполнителями, подрядчиками) является Российский рубль.

_______________________________________________________________________________________________

Используется, если Поставщик применяет общую систему налогообложения.

Здесь и далее до конца пункта 3.1. используется, если Поставщик применяет УСН, выбрать нужное -освобождение от НДС или соответствующий размер пониженной ставки.

Выбрать размер ставки, применяемой Поставщиком на УСН.
4. Качество и комплектность Товара
4.1. Товар не является объектом технического регулирования. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя и другими нормативными документами.
4.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю документы, определяющие требования к качеству и комплектности Товара: универсально-передаточный документ или товарная накладная, счет-фактура, сертификат качества завода изготовителя. В документации должны быть указаны: наименование изготовителя, наименование Товара, количество (в килограммах или штуках), стандарт или технические условия (по которым изготовлен Товар), дата отгрузки, показатели Товара. Все документы должны быть предоставлены в подлинниках, либо, надлежащим образом, заверенных копиях. В случае не передачи Поставщиком указанных документов Покупатель вправе отказаться от приемки Товара.
При доставке Товара Поставщиком либо транспортной компанией, Поставщик предоставляет с товаром товарно-транспортную накладную по форме, установленной законодательством РФ.
5. Приемка Товара
5.1. Товар, не соответствующий условиям настоящего Договора по количеству, качеству (определенной производителем Товара в паспорте, сертификате или ином документе), не включается в объем поставленного товара и считается не поставленным либо поставленным в дату устранения недостатков.
5.2. В случае недопоставки Товара в отдельной партии, Поставщик обязан на условиях согласованных Покупателем произвести поставку недостающего количества Товара.
5.3. Покупатель самостоятельно принимает Товар по количеству и качеству, в течение 24 часов, с момента прибытия груза на склад Покупателя, в соответствии с сопроводительными документами, с составлением в двух экземплярах акта приемки, подписываемого уполномоченными работниками Покупателя.
5.4. В случае обнаружения Покупателем несоответствия количества либо качества поставляемого Товара сопроводительным документам Покупатель должен в течение 20 (двадцати) дней с даты получения Товара, направить Поставщику уведомление о таком факте, акт приемки и потребовать прибытия представителя Поставщика для участия в приемке не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления.
5.5. Уведомление о недостатках Товара по количеству или качеству направляется Покупателем любым из способов, определенным пунктом 11.5. настоящего Договора.
5.6. Поставщик должен в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя сообщить о направлении своего представителя, наделенного соответствующей доверенностью полномочиями на право участия в приемке поставленного Товара и подписания соответствующего акта о недостатках товара, или в этот же срок дать Покупателю письменное согласие на одностороннюю приемку Покупателем поставленного Товара по количеству, качеству. В акте о недостатках товара должны содержаться сведения о товаре, о выявленных нарушениях (по качеству, количеству), а также подписи участвующих в составлении акта лиц.
5.7. При отсутствии ответа Поставщика на уведомление о направлении представителя для участия в приемке товара, либо неявке представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе принять Товар самостоятельно и составить акт о недостатках товара в одностороннем порядке. Такой акт будет считаться надлежащим подтверждением изложенных в нем фактов и будет являться обязательным для Поставщика.
6. Последствия поставки Товара ненадлежащего качества
6.1. В случае передачи товара, не соответствующего условиям Договора о количестве, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней исполнить соответствующее требование Покупателя:
- соразмерно уменьшить покупную цену Товара;
- передать недостающее количество Товара.
При невыполнении Поставщиком любого из указанных требований Покупатель вправе:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока, установленного для выполнения требования, вернуть Покупателю перечисленные им денежные средства и вывезти товар с территории Покупателя.
6.2. В случае получения Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Товара;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, отраженных в акте, составленном покупателем) Покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы (если Товар был оплачен) или требовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.
6.4. Требования Покупателя об устранении недостатков или о замене Товара, а так же требования о соразмерном уменьшении покупной цены или возмещении расходов на устранение недостатков Товара, если таковые будут заявлены, должны быть рассмотрены Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя.
6.5. Поставщик обязан получить своими силами и за свой счет у Покупателя Товар ненадлежащего качества, заменить его, возвратить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей претензии Покупателя, если иной срок не был согласован Сторонами дополнительно.
6.6. Возврат Товара производится по форме, установленной законодательством.
7. Гарантийные обязательства
7.1. В случае, если в течении Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие Товара условиям настоящего Договора, Покупатель обязан в течении 3-х рабочих дней уведомить Поставщика об указанных обстоятельствах и необходимости с его участием подписать Акт о недостатках Товара. Уведомление должно быть направлено способом, определенным пунктом 11.5. настоящего Договора.
Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления от Покупателя сообщить по почте либо электронной почте (факсу) о направлении им представителя в течение 10 (десяти) рабочих дней для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.
Сообщение должно содержать Ф.И.О. представителя Поставщика, дату и время приезда.
7.2. После совместного осмотра Товара Стороны составляют двухсторонний Акт о выявленных недостатках Товара. В случае, если одна из Сторон отказывается подписать Акт, в нем делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным.
7.3. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором либо отсутствия у представителя Поставщика надлежаще оформленной доверенности, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем в одностороннем порядке с участием трех работников Покупателя уполномоченных приказом руководителя единоличного исполнительного органа Покупателя. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества Товара условиям настоящего Договора в рамках гарантийных обязательств.
7.4. В случае выявления недостатков Товара, подтвержденных Актом, Поставщик в течение 30 календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках Товара обязан устранить несоответствие или произвести замену товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора. В случае невозможности исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Товара либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по устранению недостатков товара либо неоднократном ремонте (два и более раза), Поставщик обязан заменить Товар на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в сроки, установленные Договором. В случае отказа от замены Товара либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара, Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Поставщик обязуется вернуть уплаченную за Товар денежную сумму не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего требования от Покупателя.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Поставщик обязан, по требованию Покупателя выплатить Покупателю неустойку за нарушение сроков поставки Товара (в том числе недопоставку) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента от стоимости партии Товара, указанной в заявке Покупателя за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки до даты фактического исполнения обязательств.
8.3. В случае поставки некачественного Товара (в том числе, выявления недостатков в период гарантийного срока), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного Поставщиком некачественного Товара, определенной в соответствии со Спецификацией, за каждый день с момента направления Поставщику уведомления о недостатках Товара до момента их безвозмездного устранения либо замены Товара.
В случае если Покупатель обнаружит нелегальность (некорректность) ввоза Товара на территорию РФ, Товар возвращается Поставщику (за счет Поставщика). При этом Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере двукратной стоимости нелегально (некорректно) ввезенной в РФ Товара. При этом Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения Поставщику каких-либо его потерь (расходов, убытков и пр.).
8.4. Убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, возмещаются в полной сумме сверх неустойки. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
8.5. За отказ от поставки Товара, либо партии Товара, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти) процентов от стоимости не поставленного Товара.
8.6. За нарушение сроков оплаты по настоящему договору Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента, от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.
8.7. В случае поставки Товара транспортной организацией, все претензии Покупателя к Товару направляются Поставщику.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности: стихийные природные явления, блокады, принятие органами государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего договора и др.
8.2. Сторона, ссылающаяся на невозможность исполнения, обязана в трехдневный срок в письменной форме проинформировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, либо уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. После прекращения действия указанных обстоятельств, сторона обязана в течение трех дней сообщить об этом другой стороне по настоящему Договору в письменной форме, указав при этом срок, к которому предполагается выполнить обязательства.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор, с проведением взаимных расчетов.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
9.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
9.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований, она должна письменно уведомить об этом другую сторону для принятия мер и разрешения сложившейся ситуации.
9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору, соответствующая сторона должна в течение десяти дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
9.5. В случае доказанного и бесспорного выявления коррупционного нарушения, допущенного Исполнителем в связи с исполнением договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, а также потребовать выплаты штрафа в размере 10% от общей цены договора. Односторонний отказ Заказчика от исполнения договора влечёт его расторжение в соответствии со статьёй 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента получения другой стороной уведомления об этом.
Кроме того, Заказчик также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны.
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2026 года, а в части проведения взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке.
10.3. Цена договора является твердой и может изменяться по соглашению сторон.
10.4. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает на официальном сайте ЕИС информацию об измененных условиях.
10.5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.
Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.
10.6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.
10.7. Возможность одностороннего отказа от исполнения договора (нижеприведенный перечень не является исчерпывающим):

Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которое в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации является основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, путем проведения закупки.

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы, оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена нового договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы, оказанной услуги.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с Положением.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которых иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

Договор, может быть, расторгнут досрочно в одностороннем порядке Покупателем при условии уведомления Поставщика не позднее, чем за 14 календарных дней до расторжения договора.

10.8. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон.

10.9. Если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, в отношении которого установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, при исполнении договора не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар. Если договор заключен с российским лицом и установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, не допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо.

11. Заключительные положения

11.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. Срок рассмотрения претензии - 10 рабочих дней.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих сторон.

11.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои обязательства и права по настоящему договору третьим лицам без взаимного согласия и письменного подтверждения другой стороны.

11.4. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в ходе исполнения Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам.

11.5. Передача согласительных документов в рамках настоящего договора допускается

посредством факсимильной связи или по электронной почте с последующим обменом Сторонами подлинными, надлежащим образом оформленными экземплярами документов. Подлинные экземпляры документов должны быть отправлены по назначению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их отправки по факсу или по электронной почте. Бремя доказывания содержания факсимильных копий согласительных документов в рамках настоящего договора несёт отправившая их Сторона.

11.6. При изменении места нахождения, почтового адреса, наименования, платежных реквизитов каждая Сторона обязуется незамедлительно информировать об этом другую Сторону.

11.7. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.8. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

-Спецификация - Приложение №1.

13. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон

13.1 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре. Сообщение Покупателя об изменении его отгрузочных реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки Товара в установленный Договором срок, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее 10 (Десяти) календарных дней до начала периода срока поставки.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Способ поставки: поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика (тент, либо открытый кузов). Доставка Товара Поставщиками производится до склада Покупателя по адресу: г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 5А, за счет средств Поставщика. Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пн., вт., ср., чт.), с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятн.), (обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00).

Срок поставки каждой партии товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем.

Срок исполнения Договора: с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2026 года, а в части проведения взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Посмотреть таблицу с данными