Тендер - Поставка шампуня автомобильного для бесконтактной мойки №308288598

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• автоглобус.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными

Проект_ГК_автошампунь

Проект Государственного контракта № _________________

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Тверь «__»_________2025 года

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области, действующее от имени Российской Федерации, в лице_____________________, действующего на основании_______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и______________________, в лице______________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4. ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях обеспечения государственных нужд заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить шампунь автомобильный для бесконтактной мойки (далее - Товар) согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование, количество, характеристики поставляемого Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Срок поставки Товара: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
1.4. Место поставки Товара: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 23.

Обязанности и права Поставщика
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием;
2.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
2.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
2.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
2.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
2.2.3. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

Обязанности и права Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Произвести приемку поставленного Товара по Акту приемки-передачи товара (Приложение № 3 к Контракту), в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
3.1.2. Произвести оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.1.3. Сформировать и подписать Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), форма которого утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н (далее - Акт приемки). Акт приемки утверждается без подписи Поставщика и в целях подтверждения возникновения у принимающей стороны обязанности оплатить товары, работы, услуги Заказчиком направляется скан-копия вышеуказанного Акта приемки на электронный адрес Поставщика.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
3.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.
3.2.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
3.2.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика.
3.2.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.
3.2.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Цена Контракта и порядок расчетов
4.1. Цена Контракта в соответствии с Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к Контракту) составляет __________ (______________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (для плательщиков НДС) /НДС не облагается.
Для формирования цены Контракта и расчетов используется валюта – рубль Российской Федерации.
4.2. Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, в том числе цену поставляемого Товара, транспортные расходы, компенсацию всех издержек и причитающееся вознаграждение, включая расходы на маркировку, тару, упаковку, погрузку, разгрузку и поставку, с учетом доставки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов, необходимых для поставки Товара, которые понесет или может понести Поставщик в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Поставленный Товар оплачивается Заказчиком согласно подписанному Сторонами Акту приемки-передачи товара (Приложение № 3 к Контракту).
Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара, при этом Заказчик вправе осуществить оплату поставленного товара с учетом положений, установленных пунктом 6.6. Контракта.
В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
4.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, являющимся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.6. Финансирование Контракта производится за счет средств федерального бюджета.
4.7. В ходе исполнения контракта допускается получение и подписание документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок сдачи-приемки Товара
5.1. Сдача-приемка по объему и качеству поставленного Товара осуществляется по окончании поставки Товара и предоставлении Поставщиком Заказчику следующих документов:
-счета в 1 (одном) экземпляре;
-товарной накладной /универсального передаточного документа, счета-фактуры (для плательщиков НДС) в 2 (двух) экземплярах;
-Акта приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах (Приложение № 3 к Контракту): по одному экземпляру Поставщику и Заказчику.
В товарной накладной (универсальном передаточном документе) должна быть отражена следующая информация: полное наименование Поставщика, Заказчика, реквизиты Контракта.
5.2. При поставке Товара без передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктом 5.1. Контракта, Товар приемке и оплате не подлежит.
5.3. При наличии замечаний к оформлению документов, указанных в пункте 5.1. Контракта, Заказчик вправе не позднее 10 (десяти) рабочих дней после передачи Поставщиком Товара и документов направить Поставщику мотивированный отказ от подписания указанных документов. Мотивированный отказ должен содержать перечень замечаний и сроки их устранения. Поставщик устраняет указанные в мотивированном отказе замечания в установленные Заказчиком сроки и повторно представляет Заказчику документы, указанные в пункте 5.1. Контракта.
5.4. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Поставщика Товара и документов, указанных в пункте 5.1. Контракта, осуществляет экспертизу Товара и предоставленных документов на соответствие комплектности, количеству, качеству и срокам исполнения обязательств Поставщиком. При отсутствии недостатков Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара.
5.5. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, повреждение упаковки и содержимого) Заказчик в срок, установленный в п. 5.4. Контракта направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с указанием перечня выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
5.6. Датой подписания Акта приемки-передачи товара считается дата его подписания Заказчиком.
5.7. Подписанный Сторонами Акт приемки-передачи товара подтверждает факт приемки Заказчиком Товара и является основанием для взаиморасчетов Сторон.

Ответственность Сторон
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее - Правила).
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами.
6.6. Заказчик при оплате поставленного Товара вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (пеней, штрафов), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), из суммы, подлежащей оплате Поставщику. При этом исполнение обязательств Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.
Сумма удержанных неустоек (пеней, штрафов) перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: Казначейство России (ФНС России)
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула
Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Кор. счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
6.7. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (пеней, штрафов), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при оплате поставленного Товара, Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму таких неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (пеней, штрафов) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.
6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Все непредвиденные расходы осуществляются за счет Поставщика и являются его риском при поставке Товара.

Срок действия Контракта
7.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по 30.11.2025 включительно, а в части исполнения взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.

Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров. Претензионный срок рассмотрения разногласий 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров Стороны разрешают их в судебном порядке в Арбитражном суде Тверской области.

Изменение и расторжение Контракта
9.1. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
9.3. Расторжение Контракта допускается в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных происшествий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
10.2. Справка или сообщение уполномоченных органов государственной власти или органов местного самоуправления является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 10.1 Контракта, обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение Контракта.

Конфиденциальность
11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.
11.2. В случае разглашения конфиденциальной информации виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Качество Товара
12.1. Поставщик гарантирует поставку Товара в соответствии с Техническим заданием, требованиями действующих норм и правил, регулирующими данную деятельность, иными действующими нормативно-правовыми актами. Поставленный Товар должен полностью соответствовать санитарно – гигиеническим правилам и нормативам.

Заключительные положения
13.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
13.2. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
13.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента начала действий таких изменений.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой Стороны).
13.6. Неотъемлемой частью Контракта являются:
Приложение 1: Техническое задание.
Приложение 2: Протокол согласования контрактной цены.
Приложение 3: Форма Акта приемки-передачи товара.

Юридические адреса, реквизиты, подписи и печати Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к проекту Государственного контракта

№ _____________

от «___» _________2025 г.

Техническое задание

(Описание объекта закупки)

на поставку шампуня автомобильного для бесконтактной мойки

Наименование закупки: поставка шампуня автомобильного для бесконтактной мойки.

2. Срок поставки: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания контракта.

3. Место поставки товара: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 23 в рабочее время Заказчика пн. – чт. - с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45) по местному времени.

Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика, силами Поставщика на непосредственных местах складирования у Заказчика.

4. Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требования к качеству товара:

Весь поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставляемого Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

Маркировка, упаковка указанного товара должна соответствовать требованиям документации, утвержденной в установленном порядке.

Поставляемый товар должен соответствовать установленным требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды, установленным на данный товар (ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, СТО, ОСТ, ТУ). Поставляемый товар должен иметь упаковку, маркировку, соответствующую требованиям ГОСТ для данного вида товара, способную предотвратить повреждение или порчу, а также обеспечить сохранность во время перевозки. На упаковке должны быть указаны: полное наименование товара, наименование предприятия-изготовителя, срок годности, условия хранения, дата изготовления, вес нетто, печать исполнителя Контракта.

Поставляемый Товар должен иметь:

- сертификаты соответствия и/или паспорта качества, и/или иную документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товаров, иные документы подтверждения соответствия Товара, подлежащего обязательной сертификации либо иные формы подтверждения качества и соответствия Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (заверенные копии).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к проекту Государственного контракта

№ ________________

от «__» _______2025 г.

Протокол согласования контрактной цены

Мы, нижеподписавшиеся, со стороны Заказчика – Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области, в лице_____________________, и со стороны Поставщика – _____________________, в лице ________________удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта составляет __________ (_____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС/НДС не облагается.

Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, в том числе цену поставляемого Товара, транспортные расходы, компенсацию всех издержек и причитающееся вознаграждение, включая расходы на маркировку, тару, упаковку, погрузку, разгрузку и поставку, с учетом доставки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов, необходимых для поставки Товара, которые понесет или может понести Поставщик в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

к проекту Государственного контракта

№ ________________

от «__» _________2025 г.

Форма Акта приемки-передачи товара

Акт приемки-передачи товара

г. Тверь « ___ » _________ 2025 года

Мы, нижеподписавшиеся, со стороны Заказчика - Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области, в лице___________________________________________________, и со стороны Поставщика - _____________________, в лице___________________, действующего на основании __________, составили настоящий Акт приемки-передачи товара о том, что Поставщиком произведена поставка Товара в соответствии с Государственным контрактом № _____________ от «__» _____ 2025:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена поставленного Товара составляет: _______________ (_______________) рублей ___ копеек, в том числе в т.ч. НДС (___%) /НДС не облагается.

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Государственному контракту на дату подписания настоящего Акта составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС (___%).

Следует к перечислению (с удержанием неустойки / без удержания неустойки): __________ (________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС (___%).

Исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации возлагается на Заказчика.

Заказчиком проведена экспертиза качества поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта. ______________________________________________________________

Товар поставлен Поставщиком в полном / неполном объеме, надлежащего /ненадлежащего качества, в установленные Государственным контрактом сроки /с нарушением сроков.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными