Тендер - поставка реактивов химических и расходных материалов №298629845

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_контракта

КОНТРАКТ №

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

пгт Афанасьево «____» ___________ 2025 года

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Афанасьево» (КОГОБУ СШ с УИОП пгт Афанасьево) в лице директора Белёвой Ирины Викторовны именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны

и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

на основании п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Контракт поставки товара о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательство поставить «Товар» в количестве и ассортименте, предусмотренными настоящим контрактом и Спецификацией (Приложение №1) в обусловленный контрактом срок, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить поставленный товар.

2. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

2.1. Место поставки Товара: Кировская область, пгт. Афанасьево, ул. Красных Партизан, д.17.

2.2. Срок поставки Товара – с даты заключения контракта по 06.06.2025 г.

2.3. Поставщик до осуществления отправки товара в адрес Заказчика предварительно уведомляет Заказчика о времени доставки продукции в пункт назначения.

2.4. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Связанные с отгрузкой погрузочные работы осуществляются силами Поставщика.

2.5. Приемка товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям контракта.

2.6. Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям контракта.

2.7. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

2.8. Приёмку осуществляет уполномоченное лицо Заказчика.

2.9. Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий контракта о качестве, количестве, комплектности, таре (упаковке), Заказчик будет обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков направить Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара.

2.10. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

2.11. В день поставки Поставщик одновременно с товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару.

2.12. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты подписания сторонами товарной накладной (универсального-передаточного документа) без замечаний.

2.13. Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента подписания сторонами товарной накладной (универсального-передаточного документа).

2.14. Риск случайной гибели товара несет Поставщик до момента подписания сторонами товарной накладной (универсального-передаточного документа).

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными для данного вида товара, документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара, предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки до Покупателя.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Цена Контракта составляет __________ (__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС/без НДС.

4.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

4.3. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае, если Контракт заключен с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате физическому лицу или юридическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.5. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактической поставки товара и подписания товарной накладной (универсального-передаточного документа) при наличии счета.

4.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

5.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

5.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.4. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

5.3.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом не может превышать цену контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

6.13. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).

7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее трех календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему Контракту, разрешаются в претензионном порядке, срок рассмотрения которого 10 календарных дней с момента получения претензии, а в случае не достижения согласия между сторонами они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области в установленном законном порядке.

8.2. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение №1 – Спецификация.

8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8.4. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30.12.2025 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ______

«___» ________________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными