Тендер - Поставка реактивов №316830432

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Приморский крайМесто поставки (адрес):г. Владивосток, проспект Острякова, 2 (2 этаж)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.11.2025 по 11.11.2025Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:- 533_25_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с данными553_25_Инструкция_по_заполнению_и_рекомендуемая_форма_заявки - Посмотреть таблицу с данными553_25_Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными553_25_Извещение

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела закупок

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Задорожный А.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

на поставку реактивов

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

г. Владивосток

2025 г.

РАЗДЕЛ 1

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2

Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя отдела закупок Задорожного Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 25/65-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть341 от 14.07.2025, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Договора

1.1. По условиям Договора Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика реактивы (далее - Товар), общая и единичная стоимость которого установлена в Спецификации (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества, и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Требования к Товару, технические характеристики, условия поставки приведены в Техническом задании (Приложение 2 к Договору). Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Договора Товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Условием поставки является согласие Поставщика на осуществление его проверок Заказчиком, Министерством науки и высшего образования РФ и органами государственного финансового контроля и запрет приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации. Выражение согласия Поставщика на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора.

Раздел 2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты Товара

2.1. Цена Договора является предельной ценой Договора и составляет:

с НДС: ______________________ (_____) рублей _____ (_____) копеек, в том числе НДС - _____ (_______ процентов), ____ (____) рублей (далее - цена Договора).

(Без НДС: ________________________ (____________) рублей (_______), НДС не предусмотрен на основании ____________________).

2.1.1. Источник финансирования: грант в форме субсидии из федерального бюджета.

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает в себя: стоимость товара в полном объеме, в том числе тары (упаковки) и доставки товара Заказчику, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой товара, подъем на этаж, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением условий, установленных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке Заказчика, Договором.

2.5. Оплата за фактически поставленный Товар производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и выставленного Поставщиком счета на оплату, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 18 настоящего Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком подписанного Сторонами акта приемки (установленного образца ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству поставленного Товара и при наличии полного комплекта документов:

- счет;

- товарная накладная (или УПД);

- счет-фактура (или УПД) с выделенной ставкой НДС (если предусмотрен НДС) (при необходимости);

В случае использования электронного документооборота первичные бухгалтерские документы оформляются и направляются в соответствии с условиями разделов 17, 18 Договора.

2.6. Предоставление Поставщиком полного комплекта документов является условием оплаты счета. При этом не предоставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы, либо с не согласованными исправлениями, является для Заказчика основанием для неоплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщику, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы денежных средств, с банковского счета Заказчика, указанного в 18 разделе Договора.

Раздел 3. Срок, место и порядок поставки Товара

3.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Приморский край, г. Владивосток, проспект Острякова, 2 (2 этаж).

3.2. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика с момента заключения договора партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (дней) дней с момента передачи ему заявки. Заказчик передает заявку по факсу или электронной почте.

Срок (период) поставки Товара является существенным условием Договора. Однократное нарушение срока (периода) поставки Товара Поставщиком является существенным нарушением условий Договора.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик имеет право утратить интерес к приобретению Товара у Поставщика.

Поставка Товара за пределами установленного Договором срока допускается исключительно с письменного согласия Заказчика на приемку Товара, с учетом применения мер ответственности, установленных в разделе 7 Договора, если за пределами установленного срока у Заказчика не утрачен интерес к приобретению у Поставщика Товара.

3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару (документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) и полный пакет документов, согласно п. 2.5. Договора.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. Поставка и отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до места поставки Товара в рабочие дни.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки Товара Поставщик обязан согласовать с Заказчиком дату и время доставки Товара.

3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

3.7. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата утверждения Заказчиком подписанного Сторонами акта приемки (установленного образца ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Товар с сопроводительными документами, указанными в пункте 2.5., должен быть полностью поставлен Заказчику.

Раздел 4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. При приемке Товара подлежат проверке количество и качество поставленного Товара.

4.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: документов, подтверждающих соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и полный пакет документов, согласно п. 2.5. Договора.

4.4. В течение 5 рабочих дней с момента передачи Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком и представленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия поставленного Товара, его количества, установленным Договором, и направляет Поставщику подписанную со своей стороны товарную накладную (или УПД).

4.5. В течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (или УПД), указанных в пункте 4.4 Договора, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком на предмет соответствия поставленного Товара по качеству, комплектности, объему, установленным Договором. Не позднее третьего дня со дня проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны Акт приемки (установленного образца ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного Акта Поставщик обязан его подписать и направить в адрес Заказчика.

4.6. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения (Далее – Акт). При немотивированном отказе (бездействии) Поставщика от подписания Акта, факт поставки Товара ненадлежащего качества подтверждается Актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

4.7. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.8. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 раздела 1 Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчиком.

4.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара.

4.10. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику согласно п. 4.3. Договора.

4.12. Поставщик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

4.13. По решению Заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора может создаваться приемочная комиссия.

4.14. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором, либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания документов по приемке.

4.15. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

4.16. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Раздел 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных подпунктом 2.5 Договора и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств.

5.1.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.2.2. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товаров. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется Дополнительным соглашением к Договору.

5.2.3. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору.

5.2.4. Обеспечить контроль за исполнением Договора.

5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты Товара в соответствии с Договором.

5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

5.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, условиями Договора.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после приостановления поставки Товара.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Договором сроки.

5.4.7. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.8. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Раздел 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, условиями Договора и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено: декларациями соответствия.

6.3. Поставщик должен обеспечивать гарантийные обязательства (гарантийный срок хранения/ эксплуатации) на поставляемый Товар на срок, соответствующий установленному производителем данного Товара, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты продажи.

6.4. Поставщик должен подготовить Товар к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение Товара при перевозке.

6.4.1 В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

6.5. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Раздел 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

3а каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей, если цена Договора не превышает 3 (трех) миллионов рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) рублей, если цена Договора составляет от 3 (трех) миллионов рублей до 50 (пятидесяти) миллионов рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей, если цена Договора составляет от 50 (пятидесяти) миллионов рублей до 100 (ста) миллионов рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей, если цена Договора превышает 100 (сто) миллионов рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы или процентном отношении.

3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 (десять) процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 (три) миллиона рублей;

б) 5 (пять) процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 (трех) миллиона рублей до 50 (пятидесяти) миллионов рублей (включительно);

в) 1 (один) процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 (пятидесяти) миллионов рублей до 100 (ста) миллионов рублей (включительно);

г) 0,5 (ноль целых пяти десятых) процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 (ста) миллионов рублей до 500 (пяти ста) миллионов рублей (включительно);

д) 0,4 (ноль целых четырех десятых) процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет свыше 500 (пятисот) миллионов рублей.

2) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о закупке), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 (три) миллиона рублей;

б) 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 3 (трех) миллионов рублей до 50 (пятидесяти) миллионов рублей (включительно);

в) 1 (один) процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет свыше 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

3) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей, если цена Договора не превышает 3 (трех) миллионов рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) рублей, если цена Договора составляет от 3 (трех) миллионов рублей до 50 (пятидесяти) миллионов рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей, если цена Договора составляет от 50 (пятидесяти) миллионов рублей до 100 (ста) миллионов рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей, если цена Договора превышает 100 (сто) миллионов рублей.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

7.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки (штрафа, пеней).

7.8. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, документально подтвердив, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

К Поставщику, не исполнившему или ненадлежащим образом исполнившему обязательство по Договору, в случае представления Поставщиком документов, выданных органами, уполномоченными засвидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы, подтверждающих, что надлежащее исполнение Договора оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) не предъявляется.

7.10. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.4., 7.5. Договора.

7.11. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договору.

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.14 Заказчик в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, включая просрочку исполнения обязательств, вправе предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной договором, без согласия Поставщика удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по договору.

Раздел 8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Поставщик при заключении настоящего Договора предоставил Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Договора, с учетом применения/неприменения антидемпинговых мер.

8.2. Исполнение Договора может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2022 г. № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком.

Срок действия независимой гарантии не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного Договором срока исполнения основного обязательства.

8.3. Срок действия данного обеспечения распространяется на весь период срока действия настоящего Договора.

8.4. Если в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора Поставщик выбирает внесение денежных средств, то денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель:

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, 2

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

получатель: УФК по Приморскому краю

(ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

л/с 20206U98150)

расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

номер казначейского/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КОД дохода:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в ОКЦ № 1 ДГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Приморскому краю г. Владивосток

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УИН 0

В назначении платежа указать «Обеспечение исполнения Договора» (с точным наименованием предмета закупки).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

8.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора по согласованию с Заказчиком.

8.6. В случае, если по каким-либо причинам представленное Поставщиком обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента установления факта прекращения действия обеспечения исполнения настоящего Договора предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора на тех же условиях.

В случае не представления надлежащего обеспечения в установленный срок (10 рабочих дней) Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении настоящего Договора.

8.7. Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется на все обязательства Поставщика по настоящему Договору, в случае неисполнения обязательств по настоящему Договору, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.8. В случае если в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора Поставщиком внесены денежные средства на указанный Заказчиком счет, то возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней при условии надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщика со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

8.9. В случае представления Поставщиком обеспечения исполнения Договора путем перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик вправе обратить взыскание на эти средства без обращения в суд при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком в пределах срока действия настоящего Договора, уведомив Поставщика.

Раздел 9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или уполномоченные лица, обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и/или урегулированию возникшего конфликта интересов.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Раздел 10. Налоговая оговорка

10.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

10.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 10.1 настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товар, являющийся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

10.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

Раздел 11. Антидемпинговые меры не установлено

Раздел 12. Порядок привлечения соисполнителей

12.1. Поставщик вправе привлекать соисполнителей и письменно уведомлять об этом Заказчика.

12.2. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору соисполнителями, а также риск причинения последними убытков во время поставки Товара по настоящему Договору.

12.3. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком по обязательствам по настоящему Договору, исполнение которых было осуществлено с привлечением соисполнителей.

12.4. Все споры Поставщика с соисполнителями решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не оказывая влияния на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

12.5. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению настоящего Договора соисполнителей.

12.6. В период действия Договора по письменному запросу Заказчика, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения (вручения) такого запроса, представить Заказчику заверенные Поставщиком копии Договоров с соисполнителями со всеми приложениями с учетом дополнительных соглашений (изменений).

13. Срок действия, порядок изменения, расторжения, одностороннего отказа от исполнения Договора

13.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 года, а в части оплаты товара (пени, штрафов) - до полного исполнения Сторонами.

Окончание срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение неисполненных обязательств Сторон по нему, в том числе заверений и гарантий, установленных настоящим Договором, а также обязательств, указанных в разделах 11, 12 настоящего Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору.

13.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

13.2.1. Если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором;

13.2.2. При снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

13.2.3. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более, чем на 10 (десять) процентов цены Договора или уменьшается предусмотренное Договором количества Товара не более, чем на 10 (десять) процентов цены Договора.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

13.2.4. Если в срок действия Договора Заказчик не выбрал предусмотренное Договором количество Товара или цену Договора, по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе увеличить срок действия Договора до истечения срока потребности в таком Товаре;

13.2.5. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на Товар;

13.2.6. Предусмотренные пунктом 13.2 Договора изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора, в соответствии с разделом 8 Договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Договора, и если при определении Поставщика требование обеспечения исполнения Договора установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

При этом, обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику банковской (независимой) гарантии, или предоставлением новой банковской (независимой) гарантии.

Если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на указанный Заказчиком счет, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

13.2.7. Предусмотренные пунктом 13.2 Договора изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора, в соответствии с разделом 8 Договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Договора, и если при определении Поставщика требование обеспечения исполнения Договора установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

При этом, обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику банковской (независимой) гарантии, или предоставлением новой банковской (независимой) гарантии.

Если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на указанный Заказчиком счет, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

13.2.8. Изменение существенных условий Договора осуществляется путем заключения Заказчиком и Поставщиком соглашения об изменении условий Договора.

13.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

- по решению суда.

13.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

13.5. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.

13.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

13.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также Положением о закупке, если это предусмотрено условиями настоящего Договора.

13.7.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по адресу Поставщика, указанному в Договоре, по почте, или с использованием иных средств связи или доставки, обеспечивающих фиксирование факта направления Поставщику решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

13.7.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 5 (пять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Датой надлежащего уведомления признается:

а) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора;

б) дата возврата отправителю (Заказчику) почтового отправления (с решением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора) по причине невозможности его вручения (доставки) Поставщику, указанная в системе отслеживания почтовых отправлений.

13.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств

13.8.1. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 5 (пять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Датой надлежащего уведомления признается:

а) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора;

б) дата возврата отправителю (Поставщику) почтового отправления (с решением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора) по причине невозможности его вручения (доставки) Заказчику, указанная в системе отслеживания почтовых отправлений.

13.8.2. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 5 (пяти) дней с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.9. При расторжении Договора, в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора, другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения фактически понесенных расходов (убытков, ущерба), непосредственно обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также возмещения Заказчику суммы (разницы) между ценой расторгнутого Договора и ценой заключенного Договора.

Раздел 14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

14.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 15. Порядок урегулирования споров

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров, претензий, писем и др.

15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

15.3. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

15.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

15.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

15.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

15.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Приморского края.

Раздел 16. Прочие условия

16.1. Со стороны Заказчика ответственным лицом по настоящему Договору назначено:

- Посмотреть таблицу с данными

16.2. Со стороны Поставщика ответственным лицом по настоящему Договору назначено:

- Посмотреть таблицу с данными

16.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте, или с использованием иных средств связи или доставки, обеспечивающих фиксирование факта направления. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 календарных дней с даты направления уведомления по почте или с использованием иных средств связи или доставки, обеспечивающих фиксирование факта направления. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

16.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Стороны по Договору, за исключением следующих случаев:

16.4.1. Если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;

16.4.2. При переходе прав и обязанностей Заказчика, предусмотренных Договором, к новому Заказчику на основании соответствующего Договора;

16.4.3. Если осуществляется передача страховщиком обязательств по Договору страхования (страховой портфель) другому страховщику в порядке, установленном статьей 26.1 Закона от 27 ноября 1992 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Об организации страхового дела в Российской Федерации».

16.5. При перемене стороны по Договору все права и обязанности переходят к новой стороне. Новый Поставщик должен соответствовать требованиям, предъявленным к участникам закупки, без изменения цены Договора и иных условий.

16.6. При исполнении настоящего Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре, без изменения цены Договора и иных условий.

16.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.8. Неотъемлемыми частями Договора являются:

- Приложение 1 «Спецификация»;

- Приложение 2 «Техническое задание».

16.9. Все документы, указанные в п.2.7 оформляются в соответствии с разделом 18 Договора и направляются (за исключением документов, оформленных и направленных посредством электронного документооборота) в адрес ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Острякова, д. 2. Адрес эл. почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Раздел 17. Организация электронного документооборота

(в случае отсутствия технической возможности осуществления электронного

документооборота настоящий раздел не применяется)

17.1. Стороны соглашаются в ходе своей деятельности в рамках настоящего Договора обмениваться первичными документами в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов-фактур. Стороны признают, что полученные первичные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

17.2. В рамках использования электронного документооборота (далее – ЭДО) Стороны сообщают о себе следующую информацию:

- Посмотреть таблицу с данными

17.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать другую сторону обо всех изменениях в сведениях, указанных в п. 2 настоящего раздела.

17.4. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст.11 федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

17.5. Стороны обязуются соблюдать при осуществлении электронного документооборота порядок, установленный действующим законодательством (в том числе применять порядок, установленный Министерством Финансов РФ в отношении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи).

17.6. Во всех случаях невозможности и/или нарушения работоспособности программного, технического оборудования, нарушения канала связи, а равно в силу иных причин Стороны обязаны в максимально короткие сроки, но не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем, когда стало известно о невозможности обмена документами посредством ЭДО, письменно информировать друг друга об этом. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью (документы направляются Заказчику в соответствии с п.16.9. настоящего Договора).

17.7. Перечень и формат электронных первичных документов, которыми обмениваются Стороны:

- Посмотреть таблицу с данными

17.8. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

17.9. Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет возможность использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

Раздел 18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

№ _____/_____ от "__" ___________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

Заказчик:

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Поставщик:

Руководитель отдела закупок

______________ /А.А. Задорожный/ _________________________

"__" _________ 20__ г. "__" _________ 20__ г.

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

к Договору

№ ______/______ от "__" ___________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Поставщик:

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

Руководитель отдела закупок

______________ /А.А. Задорожный/ _________________________

"__" _________ 20__ г. "__" _________ 20__ г.

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)