Тендер - Поставка реактивов (РНФ) №295941723

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):Самовывоз со склада Поставщика
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.04.2025 по 09.04.2025Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Закупка у единственного поставщика, документация не предусмотрена.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договора_СибЭнзайм_-_ВНИИСБ_поставка_реактивов_(РНФ)

ДОГОВОР № _______

г. Москва «___» __________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнзайм» (ООО «СибЭнзайм»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Яковлева Владимира Георгиевича действующего на основании Устава с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Карлова Геннадия Ильича, действующего на основании Устава и Приказа Минобрнауки России № 10-2/81 п-о от 11.03.2024 г., с другой стороны, далее также именуемые «Стороны», «Сторона», на основании Приказа ФГБНУ ВНИИСБ № 41 от 07.04.2025 г., пп. 4 п. 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке ФГБНУ ВНИИСБ, в целях выполнения научно-исследовательских работ по проекту «Разработка методов контролируемой активации мобильных элементов генома для расширения генетического разнообразия и улучшения технологических характеристик селекционных линий подсолнечника» по соглашению №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 от 8 августа 2022 года с Российским научным фондом, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить реактивы, именуемые в дальнейшем «Товар», в ассортименте, количестве и по ценам в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, установленные Договором.
1.2. Поставляемый по Договору Товар предназначен исключительно для исследовательских целей. Вся ответственность за любые последствия, наступившие в результате применения Товара не по назначению (в том числе, но не исключительно, в медицинской, ветеринарной и диагностической практике), лежит на Покупателе.

Сроки и порядок поставки Товара
2.1. Срок поставки Товара – в течение 40 (Сорока) рабочих дней с даты подписания Договора. Возможна досрочная поставка Товара.
2.2. Покупатель дает согласие на частичную поставку Товара в период действия сроков, указанных в п. 2.1. Договора. Поставщик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком дату и время полной и/или частичной поставки Товара.
2.3. Доставка Товара осуществляется Покупателем со склада Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.69/75, офис 615А.
2.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент получения Товара Покупателем и подписания обеими Сторонами универсального передаточного документа (далее – «УПД»).

Стоимость Договора и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Товара по Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (сто сорок три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно УСН (статьи 346.12, 346.13 Главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации).
3.2. Оплата Товара по Договору осуществляется Покупателем после поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами УПД, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Обязательства Сторон
4.1. Поставщик несет ответственность за качество Товара.
4.2. Поставщик гарантирует, что Товар поставляется в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями и документацией в соответствии с техническими требованиями и условиями Договора.

Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара (согласно п. 3.2 Договора) Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости неоплаченного Товара.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости недопоставленного Товара.
5.3. Начисление и взыскание неустойки, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ, является правом, но не обязанностью Стороны Договора. Данным правом каждая из Сторон пользуется исключительно по своему усмотрению. О начислении пеней, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ, Сторона уведомляет другую Сторону путем предъявления письменной претензии. Без предъявления письменной претензии пени, штрафы, проценты, убытки, ущерб, иные санкции, считаются не начисленными.
5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине другой Стороны.

Форс-мажор
6.1. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, стихийные бедствия, пожар, изменение законодательства и др.).

Споры
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров. В противном случае спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
7.2. Для целей претензионного порядка урегулирования споров и разногласий Стороны определяют следующую процедуру: претензия предъявляется в письменном виде и подписывается руководителем организации или лицом, имеющим на это полномочия, и рассматривается в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения с приложением документов, подтверждающих принятое ответчиком решение.

Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств и осуществления всех взаиморасчетов.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими Сторонами.

9.2. Договор, а также иные, относящиеся к нему документы, переданные с помощью факсимильной связи/электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов с синей печатью.

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. По соглашению сторон настоящий Договор может быть заключен с использованием электронного документооборота (далее – ЭДО), как приоритетный способ обмена документами (включая, но не ограничиваясь следующими документами: счета-фактуры, договоры, счета, дополнительные соглашения, акты сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ, расходные накладные). Стороны оставляют за собой право принимать решения в использование бумажного документооборота.

9.5. Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота, с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. Документы, направляемые с использованием ЭДО, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Поставщика, Заказчика.

9.6. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от «___» __________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_закупке_у_ЕП_Поставке_реактивов_(РНФ)