Тендер - поставка реактивов №301753160

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	поставка реактивов
Сумма контракта:	100 616,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	17.06.2025
Окончание:	17.06.2025 16:55:00
Тендер №:	301753160
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Медицина, фармакология / Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы
ОКПД2:	(205952194) Реактивы химические общелабораторного назначения (205952199) Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки
Регион:	Центральный ФО / г. Москва
Регион поставки:	Центральный ФО / г. Москва
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Обеспечение заявки:	5 030.80 Руб.

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: поставка реактивов
Цена контракта: 100 616,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Кассеты для диализа Slide-A-Lyzer™ G3, 3.5K MWCO, 10 кассет, 3 ml	59760	29880	2	ШТ
2	Раствор генетицина Geneticin Solution (G418 Solution) w/ 50 mg/ml Geneticin in sterile tissue culture grade water, HiMediaLabs,	26280	26280	1	ШТ
3	Ацетамид Acetamide, HiMediaLabs,	1596	1596	1	шт
4	Основа карбогидратного агара для дрожжей без аминокислот и сульфата аммония, 100г (ФСЗ 2009/03705)	12980	12980	1	ШТ

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Москвы

Задать вопрос по тендеру:

Документация

проект договора 06-06 реактивы Равин.docx	67 КБ	17.06.25 14:56	Действующая
Информация по закупке №200909246125100063_44.html	21 КБ	17.06.25 14:56	Действующая
Информационная карта по закупочной сессии №200909246125100062.pdf	33 КБ	17.06.25 14:56	Действующая
договор ЕАТ 06-06 реактивы Равин.docx	67 КБ	17.06.25 14:56	Действующая

Скачать все файлы

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности - "Сторона", в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить реактивы (далее – Товар) в объеме, установленном в Спецификации (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Спецификация), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Датой поставки Товара является доставка Поставщиком Товара Заказчику по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 7, корп. 1 и подписание Сторонами накладной по форме ТОРГ-12 (далее – товарная накладная) или универсального передаточного документа (УПД) статуса 1, а также Акта приема-передачи поставленных товаров в 2 (двух) экземплярах, составленного по форме согласно Приложению № 2 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью (далее – Акт приема-передачи поставленных товаров), а также передачей Поставщиком Заказчику иных документов, предусмотренных Договором.
Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями Заказчика: услуги по доставке товара Заказчику и выгрузка товара на склад Заказчика
Источник финансирования Договора: бюджетные средства: Федеральный бюджет: КВР 244, КОСГУ 346.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _____________________ (далее – Цена Договора), в том числе

НДС _____________________.

Ответственность за достоверность расчета НДС несет Поставщик.

2.2 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.5 Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.6 Изменение положений Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается.

При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору (вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения).

2.7 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.7.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.7.2. Заказчик оплачивает Товары по факту поставки, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленного Товара с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Статье 14 Договора.

В случае, если поставка Товара осуществляется отдельными партиями, то оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления стоимости каждой отдельной партии Товара.

2.7.3 Оплата по Договору осуществляется на основании счета и Акта приемки-передачи поставленных товаров, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки-передачи поставленных товаров.

2.7.4 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Статье 14 Договора.

Статья 3. Сроки поставки Товара

3.1 Поставка Товара и оказание сопутствующих услуг осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором, а именно: до «24» октября 2025 г.

Днем поставки Товара считается день подписания Сторонами товарной накладной на указанный товар, а также получения Заказчиком от Поставщика соответствующих счета на оплату и счета-фактуры (оформленную в соответствии с ч. 5 и ч.6 ст.169 НК РФ) или универсальный передаточный документ (УПД) статуса 1.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку Товара по согласованию с Заказчиком.

Статья 4. Порядок приемки Товара

4.1 Приемка Товара по настоящему Договору осуществляется в соответствии с правилами данной статьи, иными положениями Договора, а также приложений к нему, положениями действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

4.2 О готовности передать Товар Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты передачи Товара. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки.

4.3 Поставляемый Товар должен соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, предъявляемые к товарам такого типа. Поставщик передает по Договору Товар, свободный от таможенных платежей, пошлин и прав третьих лиц.

При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения. Изменение настоящего Договора оформляется в порядке, установленном в Статье 12 настоящего Договора.

4.4 Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.5 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов, а именно: товарная накладная и счет-фактура или универсальный передаточный документ (УПД) статуса 1, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах Акт приема-передачи поставленных товаров, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара (и сопутствующих услуг) при наличии таковых, и иные документы, подтверждающие качество и комплектность Товара. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Заказчиком в соответствии с сопроводительными документами изготовителя и Поставщика, включающими, в том числе: сертификаты (декларации) о соответствии обязательные для данного вида товара при наличии таковых, заполненные гарантийные талоны, заявленные производителем, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки.

4.6 После получения от Поставщика комплекта документов, указанных в п.4.5, Заказчик осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия их количеству, качеству, комплектности и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и приложениях к нему.

В случае наличия недостатков (вскрытая или поврежденная тара, отсутствие маркировки, недостающее количество и т.д.) Стороны составляют Акт приемки, в котором отражают эти недостатки, при этом Заказчик вправе отказаться от приемки Товара и вернуть его уполномоченному представителю Поставщика с Актом о недостатках Товара.

4.7 Приемка Товара, переданного в таре, по качеству и комплектности производится Заказчиком самостоятельно в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания товарной накладной. Проверка Товара по качеству должна осуществляться по методикам, соответствующим требованиям по хранению, а также проверке Товара, указанным в сопроводительных документах производителя Товара. В этот срок Заказчик обязуется подписать товарную накладную в случае доставки Товара транспортной компанией, и направить в этот же срок второй экземпляр товарной накладной в адрес Поставщика.

4.8 В случае обнаружения Заказчиком при вскрытии тары несоответствия качества, комплектности Товара либо несоответствия данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик обязан приостановить дальнейшую приемку Товара и составить двухсторонний Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 (далее – Акт об установленном расхождении) в срок, установленный пунктом 4.7. настоящего Договора, для этих целей Заказчик направляет Поставщику уведомление.

4.9 Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления обязуется направить в адрес Заказчика уполномоченного представителя для осмотра Товара и подписания соответствующего Акта об установленном расхождении. В случае если Поставщик не направит к Заказчику своего уполномоченного представителя в установленный выше срок, Заказчик вправе самостоятельно составить Акт об установленном расхождении и направить его одновременно с претензией в адрес Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара.

4.10 При отсутствии Акта об установленном расхождении или в случае несоблюдения порядка его составления Поставщик признается надлежащим образом, исполнившим обязательства по поставке Товара, включая передачу документов, предусмотренных п 4.5 Договора, и Заказчик не вправе в дальнейшем заявлять претензии по несоответствию ассортимента, количества, качества и комплектности поставленного Товара, а также документов к нему.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных Договором,

в части их соответствия условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы не будет превышать 3 (три) рабочих дня. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к предмету Договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть объективным и обоснованным.

4.12 По окончанию приемки Товара Заказчик передает Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи поставленных товаров, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.13 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный Поставщиком Акт приема-передачи поставленных товаров в 2 (двух) экземплярах для принятия их Заказчиком.

4.14 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о представлении разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товаров, один из которых передает Поставщику.

4.15 Переход права собственности и рисков случайной гибели, порчи, утраты или повреждения Товара от Поставщика к Заказчику происходит с даты подписания Заказчиком Акт приема-передачи поставленных товаров.

4.16 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приема-передачи поставленных товаров и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных товаров являются основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

4.17 Стороны установили, что в связи с обязанностью Заказчика применять унифицированные формы электронных документов бухгалтерского учета, установленной Приказом Минфина России от 05.04.2021 г. № 61н, возникла необходимость оформления Заказчиком до момента подписания Сторонами акта об исполнении обязательств Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее - Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)) в целях оформления приемки поставленных товаров, предусмотренной Договором.

4.18 Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) формируется на основании данных документов, подтверждающих поставку товаров, уполномоченным лицом Заказчика. В случае участия согласно условиям Договора в приемке поставленных товаров представителя Поставщика подписание Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) осуществляется с участием такого уполномоченного представителя.

4.19 Если условиями Договора не предусмотрено участие представителя Поставщика в приемке товаров, приемка товаров осуществляется Заказчиком самостоятельно. При этом Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Заказчик вправе подписать в одностороннем порядке.

4.20 По результатам приемки, проведенной без участия Поставщика, как при отсутствии претензий и расхождений, так и в целях оформления выявленных в ходе приемки качественных или количественных расхождений, Заказчик обязан уведомить Поставщика о результатах приемки, путем направления подписанного Заказчиком Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в адрес контрагента (в том числе на электронный адрес поставщика) копии электронного Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2 Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.1.6 При обнаружении при приемке уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям Договора вызвать Поставщика для предоставления разъяснений в отношении поставленного Товара.

5.1.7 В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения согласно статье 7 Договора.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в течение 3 (трёх) календарных дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания Заказчиком в соответствии со Статьей 4 настоящего Договора Акта приемки-передачи поставленных товаров по настоящему Договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в Статье 4 Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии со Статьей 2 Договора.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

- субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по настоящему Договору.

5.3.4 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.

5.4.2 Отвечать на запросы Заказчика (п.5.1.3) в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.4.3 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.4 Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего Договора.

Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

5.4.6 За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность, выявленных при приемке товара, с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.

5.4.7 Нести ответственность за сохранность Товара до приемки его Заказчиком.

5.4.8 Обязан соблюдать гарантийные обязательства в соответствии со Статьей 6 Договора.

5.4.9 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Статья 6. Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре, и приложениях к нему.

6.2 Остаточный срок годности товаров на момент поставки должен составлять не менее 3 месяцев на реактивы и не менее 12 месяцев на расходные материалы.

6.3 Поставщик гарантирует, что Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.

6.4 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности Товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5 Убытки, причиненные Заказчику Поставщиком в связи с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

6.6 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о Товаре.

6.7 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о Товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки Товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.4. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.№ 1063»).

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.№ 1063»), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.10. Порядок определения размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (далее - штраф) - размер штрафа рассчитывается как процент цены Договора.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.14. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, привлеченными им другими лицами (соисполнителями).

7.15. Неустойку следует перечислить на счет Заказчика с последующим перечислением в доход федерального бюджета

7.16. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.18. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.19. Сторонами согласовано, что рассчитанная в соответствии с условиями Договора неустойка в случае нарушения Поставщиком договорных обязательств может быть зачтена в одностороннем порядке Заказчиком к сумме своего долга и/или иных денежных обязательств перед Поставщиком. Сторонами также согласовано, что в случае возникновения у Поставщика обязанности по возмещению неустойки, Заказчик вправе: удержать соответствующую сумму из любых сумм, причитающихся Поставщику, до момента полного возмещения неустойки либо считать обязанности Поставщика выполненными не надлежащим образом и не оплачивать поставленный Товар до момента полного возмещения неустойки. Выбор между удержанием, неоплатой или зачетом требований принадлежит Заказчику.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении в письменной форме. При этом оформление Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчика осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.3.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.3.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.3.1.3 Неоднократное (от двух раз) нарушение сроков и объемов поставки товаров, предусмотренных Договором.

8.3.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар.

8.3.1.5 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.3.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что поставляемый Товар не соответствуют установленным требованиям к Товару.

8.3.1.7 В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Поставщиком осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

8.4.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.4.1.1 Неоднократные (от двух раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного Товара, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования до Заказчика.

8.4.1.2 Неоднократный (от двух раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки Товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-передачи поставленного товара в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.4.1.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленного Товара.

8.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

8.6 Расторжение Договора по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. При расторжении Договора по соглашению сторон Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

8.7 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

Статья 9. Обеспечение исполнения Договора

Обеспечение исполнения Договора не предоставляется.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3 Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора

12.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 10.10.2025 г.

12.2 Истечение срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по нему.

12.3 Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 13. Прочие условия

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Статье 14 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное уведомление будет считаться основанием для составления дополнительного соглашения к Договору.

13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 06-06

от «___» __________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

ОКВЭД 2 – 20.59.5

Ответственность за достоверность расчета НДС несет Поставщик.

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный сотрудник со стороны Заказчика:

Заместитель директора по научной работе

___________________________ (Равин Н.В.)

Приложение № 2

к Договору № 06-06

от «___» ___________ 2025 г.

Форма Акта приема-передачи поставленных товаров

АКТ

приема-передачи поставленных товаров

к Договору № ____________ от «____» ________________ 20__ г.

г. Москва «____» ________________ 20__ г.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи поставленных товаров (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № ________ от «___»___________ 20__ г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товара (и оказанию сопутствующих услуг), а именно: поставил ________________________________________________ (в соответствии с предметом договора)

В соответствии с настоящим Актом Заказчик принимает, а Поставщик сдаёт фактически поставленные товары:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Срок поставки по Договору «___»_______________20 ___г.

Фактический срок поставки «____» ________________20 ___ г.

3. Сведения о сопутствующих услугах:

____________________________________________________________________.

4. Сведения о проведенной экспертизе

____________________________________________________________________.

5. Авансовый платеж не осуществлялся.

6. Всего по Договору поставлено Товара на сумму _____ руб. _________, в том числе НДС (___%) ______________руб. __________________________./ без НДС.

7. Вариант 1.*

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

8. Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за Товар, принятый по настоящему Акту, составляет _________________________ (___________________________), в том числе НДС (___%) - __________ руб./ без НДС.

9. Дополнительные сведения:

_________________________________________________________________________

10. Поставщик предоставил всю предусмотренную Договором документацию на Товар.

11. Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны).

- Посмотреть таблицу с данными

Форма Акта согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

*В случае начисления неустойки Заказчиком к Акту прикладывается ее расчет, составленный в соответствии с условиями Договора.

договор_ЕАТ_06-06_реактивы_Равин

Договор поставки № 06-06

г. Москва «17» июня 2025 г.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Федорова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Аламед» (ООО «Аламед»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бобровника Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности - "Сторона", в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить реактивы (далее – Товар) в объеме, установленном в Спецификации (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Спецификация), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Датой поставки Товара является доставка Поставщиком Товара Заказчику по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 7, корп. 1 и подписание Сторонами накладной по форме ТОРГ-12 (далее – товарная накладная) или универсального передаточного документа (УПД) статуса 1, а также Акта приема-передачи поставленных товаров в 2 (двух) экземплярах, составленного по форме согласно Приложению № 2 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью (далее – Акт приема-передачи поставленных товаров), а также передачей Поставщиком Заказчику иных документов, предусмотренных Договором.
Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями Заказчика: услуги по доставке товара Заказчику и выгрузка товара на склад Заказчика
Источник финансирования Договора: бюджетные средства: Федеральный бюджет: КВР 244, КОСГУ 346.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто тысяч шестьсот шестнадцать) руб,00 копеек, в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) руб. 00 копеек. Ответственность за достоверность расчета НДС несет Поставщик.

2.2 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.7 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.7.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

Статья 3. Сроки поставки Товара

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку Товара по согласованию с Заказчиком.

Статья 4. Порядок приемки Товара

Товар поставляется в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных Договором,

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии со Статьей 2 Договора.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.

5.4.2 Отвечать на запросы Заказчика (п.5.1.3) в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.4.7 Нести ответственность за сохранность Товара до приемки его Заказчиком.

5.4.8 Обязан соблюдать гарантийные обязательства в соответствии со Статьей 6 Договора.

5.4.9 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Статья 6. Гарантии

6.6 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о Товаре.

Статья 7. Ответственность Сторон

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

8.3.1.3 Неоднократное (от двух раз) нарушение сроков и объемов поставки товаров, предусмотренных Договором.

8.3.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар.

8.3.1.7 В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4.1.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленного Товара.

Статья 9. Обеспечение исполнения Договора

Обеспечение исполнения Договора не предоставляется.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

Статья 11. Порядок урегулирования споров

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора

12.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.10.2025 г.

12.2 Истечение срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по нему.

Статья 13. Прочие условия

13.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 06-06

от «17» июня 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто тысяч шестьсот шестнадцать) руб,00 копеек, в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) руб. 00 копеек

ОКВЭД 2 – 20.59.5

Ответственность за достоверность расчета НДС несет Поставщик.

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный сотрудник со стороны Заказчика:

Заместитель директора по научной работе

___________________________ (Равин Н.В.)

Приложение № 2

к Договору № 06-06

от «17» июня 2025 г.

Форма Акта приема-передачи поставленных товаров

АКТ

приема-передачи поставленных товаров

к Договору № ____________ от «____» ________________ 20__ г.

г. Москва «____» ________________ 20__ г.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи поставленных товаров (далее – Акт) о нижеследующем:

В соответствии с настоящим Актом Заказчик принимает, а Поставщик сдаёт фактически поставленные товары:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Срок поставки по Договору «___»_______________20 ___г.

Фактический срок поставки «____» ________________20 ___ г.

3. Сведения о сопутствующих услугах:

____________________________________________________________________.

4. Сведения о проведенной экспертизе

____________________________________________________________________.

5. Авансовый платеж не осуществлялся.

7. Вариант 1.*

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

9. Дополнительные сведения:

_________________________________________________________________________

10. Поставщик предоставил всю предусмотренную Договором документацию на Товар.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма Акта согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №236983088 ООО Корт объявляет тендер: № 93076. СУГи	Конкурс #236983088	21 000	5 дней 19.01.2023 09.12.2025
Тендер №237151516 ООО Корт объявляет тендер: № 93083. СУГи	Конкурс #237151516	21 000	5 дней 20.01.2023 09.12.2025
Тендер №279155934 ООО «Городской супермаркет» объявляет отбор поставщиков: Non-food \| Химия, Косметика, Гигиена	Отбор #279155934	См. док.	363 дня 30.08.2024 02.12.2026
Тендер №284911422 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА" объявляет отбор поставщиков: Реестр поставщиков химической продукции	Отбор #284911422	См. док.	363 дня 25.11.2024 02.12.2026
Тендер №302639672 Газпром бурение объявляет тендер: Глинопорошок бентонитовый ПБМВ ТУ39-0147001-105-93	Запрос предложений #302639672	См. док.	12 дней 27.06.2025 16.12.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №301753108 Литол, заклепка вытяжная, шпингалеты (с результатом)	Единственный поставщик #301753108	197	срок истек 17.06.2025 -
Тендер №301753093 Приобретение продуктов питания по школам Егиндыкольского района для учащихся 1-4 классов (с результатом)	Конкурс #301753093	5 971 960	срок истек 17.06.2025 10.07.2025
Тендер №301753082 Химические реактивы и наборы для приготовления среды (с результатом)	Единственный поставщик #301753082	550	срок истек 17.06.2025 -
Тендер №301752520 Приобретение продуктов питания (с результатом)	Запрос предложений #301752520	17 637 020	срок истек 17.06.2025 19.06.2025
Тендер №301752507 Спирт этиловый (с результатом)	Запрос предложений #301752507	784 000	срок истек 17.06.2025 23.06.2025

Тендеры из региона г. Москва

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №301753152 Выполнение работ по организации и проведению фотосъёмки и созданию видеороликов финала Конкурсного трека для школьников 5-7 классов и международного трека Всероссийского конкурса «Большая перемена», финала Конкурсного трека для школьников 8-10 классов В...	Не определен #301753152	См. док.	срок истек - 25.06.2025
Тендер №301753110 Поставка медицинских изделий (с результатом)	Электронный аукцион #301753110	1 293 989 Обеспечение заявки: 12 940	срок истек 17.06.2025 25.06.2025
Тендер №301753098 Поставка расходных материалов медицинского назначения (лот №2) для нужд филиала ФГБУ «ФНКЦ КМиБ» ФМБА России – МСЧ № 2 (с результатом)	Электронный аукцион #301753098	1 198 088 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 5 990	срок истек 17.06.2025 30.06.2025
Тендер №301753066 Поставка расходных медицинских изделий (презервативы для УЗИ) для нужд ФГБУ «ФНКЦ КМиБ» ФМБА России (с результатом)	Запрос котировок #301753066	112 320 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 17.06.2025 24.06.2025
Тендер №301753028 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ИМЕНИ А.Н. БАКУЛЕВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка медицинских изделий	Электронный аукцион #301753028	1 293 989 Обеспечение заявки: 12 940	срок истек - 25.06.2025

Тендер - поставка реактивов №301753160

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона г. Москва