Тендер - Поставка реактивов и расходных материалов для проведения научных исследований аспирантов ЗИН РАН по специальности «Паразитология» №300847613

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Контракта Контракт № _____ ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Санкт - Петербург «_____» __________ 2025г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской академии наук (ЗИН РАН) в лице директора Чернецова Никиты Севировича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице __________________________, действующий на основании ________________________________, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» », в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику реактивы и расходные материалы для проведения научных исследований аспирантов ЗИН РАН по специальности «Паразитология» (далее –Товар) на условиях, установленных Контрактом, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в соответствии с условиями Контракта и Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), определяющими количество, технические характеристики, комплектность и ассортимент товара.

Цена Контракта и условия оплаты

2.1. При заполнении Контракта выбирается один из трёх вариантов:

1) в случае если уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена:

Цена Контракта составляет __________ (_______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___ % __________ (_______________) рублей ____ копеек.

2) в случае если уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрена:

Цена Контракта составляет __________ (_______________) рублей ____ копеек, НДС не облагается.

3) в случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Цена Контракта составляет __________ (_______________) рублей ____ копеек, НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.3. Источник финансирования: за счет Средств на выполнение государственного задания на оказание государственной услуги по подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (КВФО 4, КВР 244, КОСГУ 346).

2.4. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар в соответствии с представленными Поставщиком товарной накладной, счетом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной и/или УПД, формирования Заказчиком акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии). Датой оплаты является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.6. Все расчеты по настоящему Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. Сроки и порядок поставки Товара

3.1. Срок поставки Товара – не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

3.2. Место доставки Товара: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской академии наук, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д.1, по рабочим дням с 11.00 до 16.00 по московскому времени.

Перед поставкой Товара Поставщик обязан согласовать с Заказчиком день и время поставки, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до поставки Товара.

Ответственный исполнитель от Заказчика: Заведующий отделом аспирантуры ЗИН РАН – Доронин Игорь Владимирович (Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 60 69).

3.3. Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику товарно-сопроводительные документы, копии документов, подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующих качество товара и подтверждающих его соответствие требованиям безопасности (регистрационное удостоверение; сертификат соответствия, декларация соответствия и/или т.п.).

4. Порядок передачи и сроки приемки товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с условиями контракта. Для осуществления приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

4.2. Общий срок приемки Товара составляет не более 5 календарных дней с момента доставки Товара Заказчику, а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций – не более 10 календарных дней. В указанные сроки уполномоченный представитель Заказчика должен осмотреть Товар, проверить его количество и качество в порядке, установленном контрактом.

4.3. В день поставки Товара Заказчик проводит приемку Товара по количеству, внешнему виду. По окончании указанной приемки Заказчик подписывает накладную или универсальный передаточный документ.

4.4. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта, в том числе по качеству, комплектности, Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы поставленного товара включается в общий срок приемки Товара. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. При этом Поставщик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Срок приемки Товара автоматически продлевается на это время.

4.5. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара условиям контракта, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Заказчик имеет право без проведения экспертизы приостановить и (или) отказаться от приемки Товара полностью или частично с незамедлительным уведомлением об этом Поставщика.

4.6. Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии поставляемого Товара условиям контракта, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 рабочих дней (без учета времени проезда для иногородних Поставщиков) с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Поставщика стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет в адрес Заказчика для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику.

4.7. При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара требованиям контракта по количеству, качеству, комплектности Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменном виде, посредством электронной почты или иной связи. Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента его получения. Такие требования могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.6 контракта, либо оформлены в виде отдельного документа.

4.8. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания накладной или универсального передаточного документа Заказчиком.

4.9 Поставка Товара осуществляется с соблюдением норм законодательства по национальному режиму. Доставка Товара осуществляется Поставщиком без дополнительной оплаты по адресу, указанному Заказчиком.

Заказчик после принятия Товара и подписания УПД, формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденный Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. N 61н., при отсутствии претензий и расхождений при приемке Товара вместо направления Поставщику оригинала Акта приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) допускается уведомление Поставщика о результатах приемки путем направления Заказчиком скан-копии данного акта.

Поставщик считается исполнившим свои обязательства по Контракту с даты подписания Заказчиком УПД и Акта приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

4.10 Поставщик вместе с Товаром передает Заказчику следующие документы:

- Передаточный документ (Товарной накладной или УПД),

- счет-фактура (при необходимости);

- счет,

- транспортная накладная (при необходимости),

- иные документы, предусмотренные производителем Товара для передачи потребителю (при наличии),

- документы, подтверждающие происхождение товара (сертификаты происхождения, акты экспертизы, декларации о соответствии), которые должны соответствовать требованиям национального режима.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом и Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, финансовых и иных документов, относящихся к Товару и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, в том числе Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), а также если Товар доставлен с нарушением срока доставки, установленного Контрактом.

5.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

5.1.7. Удержать сумму неустоек (пени, штрафа) при расчете по Контракту.

5.1.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять Товар, если он поставлен в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, в том числе Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

5.2.2. Оплатить поставленный Товар в случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.3. Поставщик имеет право:

5.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

5.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

5.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Осуществить предусмотренную Контрактом поставку Товара в надлежащем качестве, ассортименте, количестве, надлежащего товарного вида и комплектности, в соответствии со Спецификацией, в сроки, установленные Контрактом.

5.4.2. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

При передаче Товара должен предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара действующим стандартам и иным нормативам, инструкции по эксплуатации, иную необходимую документацию.

5.4.3. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном Товаре.

5.4.4. Подготовить и своевременно передать Заказчику вместе с Товаром надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы, а также иные документы, относящиеся к Товару.

5.4.5. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5.4.7. Исполнить гарантийные обязательства, предусмотренные Контрактом.

5.4.8. Возместить Заказчику убытки, уплатить штрафные санкции в случае невыполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

5.4.9. Подписать и возвратить сформированный и направленный Заказчиком Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в порядке, установленном Контрактом.

5.5. Поставщик не имеет права закладывать, уступать, передавать кому-либо право требования по настоящему Контракту без письменного согласия Заказчика.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым - год выпуска не ранее 2024г., (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

6.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сопроводительных документов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. К Товару прилагается комплект эксплуатационной, сервисной документации на русском языке (вышеперечисленная документация предоставляется Заказчику одновременно с Товаром), а также комплект расходных материалов в соответствии с паспортом.

6.3. На поставляемый Товар предоставляется гарантия Производителя и Поставщика, срок действия гарантии – не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами товарной накладной и/или УПД, акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

6.4. Товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, обеспечивающей целостность и сохранность Товара. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

6.5. В случае выявления в процессе использования в течение гарантийного срока некачественного Товара, Заказчик уведомляет Поставщика в письменной форме, после чего Поставщик в 10-дневный срок обязан произвести замену некачественного Товара без расходов со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458; 2019, № 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 10% начальной (максимальной) цены Контракта.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.12. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных

Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

10. Срок действия и порядок расторжения Контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2025г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.7. Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, один – находится у Заказчика.

12. Стороны пришли к соглашению, что заключение Контракта, дополнительных соглашений, актов, а также иных документов, относящихся к Контракту, может осуществляться путем использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) и Системы электронного документооборота (ЭДО). Документы, переданные Сторонами друг другу при помощи Системы электронного документооборота и подписанные ЭЦП, приравниваются Сторонами к оригиналам на бумажных носителях за рукописной подписью представителей Сторон, кроме случая, если Федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, либо соглашением Сторон установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Датой подписания и вступления в силу электронных документов, подписанных ЭЦП посредством ЭДО, будет считаться дата, указанная в самом документе, а не в оттиске подписи соответствующего оператора, обеспечивающий электронный документооборот, если иное не предусмотрено соответствующим документом. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующие сферу применения электронного документооборота.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация

12. Юридические адреса, реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №____ от «___»____________2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: общая стоимость составляет __________ (______________) рублей _______ копеек, в том числе НДС ________/НДС не облагается (основание).

- Посмотреть таблицу с данными