Тендер - Поставка реактивов для научного отдела биологии опухолевого роста №309781398

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_5_973_987_84_к_опублик..docx

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Поставка реактивов для научного отдела биологии опухолевого роста»

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

I. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование.

1.2. Основные понятия, используемые в документации.

II. Информационная карта

III. Образцы форм и документов для заполнения участниками

IV. Техническая часть

V. Проект гражданско-правового договора

VI. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Положение о закупке) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов. Актуальная редакция Положения о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

1.2. Основные понятия, используемые в документации.

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка – федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенное наименование ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России).

Закупка – совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.

Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Открытый аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в документации.

Единая информационная система в сфере закупок – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.zakupki.gov.ru).

Гражданско-правовой договор (далее - Договор) – соглашение, заключенное заказчиком, по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки), размещенным в единой информационной системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе).

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящей Документации срок прямо устанавливается в рабочих днях; при этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Недостоверные сведения – информация, не соответствующая действительности (что подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.

Победитель закупки – соответствующий требованиям Положения о закупке и документации о закупке участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор победителем закупки признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, с которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в части 4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронные документы – документы участника закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Закона № 223-ФЗ.

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – реестр, формируемый из сведений об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, предусмотренный статьей 5 Закона № 223-ФЗ и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

Форма 1

(рекомендованная, заполняется, если поставляется товар или
при выполнении работ/оказании услуг
используется товар)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящим участник закупки ________________________________ выражает согласие на ________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, в соответствии с документацией о закупке, опубликованной на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № _______ [указывается номер закупки на указанном сайте].

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации, влияющими на стоимость выполнения поставок товара/оказания услуг.

Предлагаем товар (заполняется, если поставляется товар или при выполнении работ/оказании услуг используется товар):

- Посмотреть таблицу с данными

Срок гарантии на товар (от производителя/от поставщика)/остаточный срок годности/срок годности составляет ________________.*

Применяемая ставка НДС ______________ (указать применяемую ставку НДС в процентах).

Достоверность сведений, представленных нами в заявке на участие в закупке, гарантируем.

Участник закупки/

уполномоченный представитель _________________________ ____________________**

(подпись) (фамилия И.О.)

*Участник указывает срок в соответствии с особенностями закупки;

**Заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации об электронном документообороте.

Форма 2

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Посмотреть таблицу с данными

V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОГО ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _________________

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов осуществления закупки конкурентным способом (протокол № __________ от «___» ___________ 202__г.), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить реактивы для научного отдела биологии опухолевого роста (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение к настоящему Договору).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Покупатель обязан:

2.1.1. Принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

2.1.2. Выполнять в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. Передавать Товар надлежащего качества, в номенклатуре, количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение к настоящему Договору) в сроки, установленные п. 4.1 настоящего Договора.

2.2.2. Незамедлительно (в срок не позднее 1 рабочего дня после выявления обстоятельств) письменно информировать Покупателя об обнаружении независящих от Поставщика причин, препятствующих осуществлению поставки Товара.

2.2.3. Гарантировать качество поставленного Товара.

2.2.4. Выполнять в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.5. Обеспечить функционирование своей электронной почты, адрес которой указан в разделе Договора, содержащем реквизиты Сторон, в рабочие дни с 08:30 до 17:30.

2.3. Поставщик вправе по согласованию с Покупателем поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре.

3. Цена Договора и порядок расчетов

• Цена настоящего Договора составляет _________ (________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС -_____ % ________ (_______________ рублей _____копеек)/НДС не облагается.
• Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, доставки, погрузо-разгрузочных работ, налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы, таможенные пошлины и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением Договора. Покупатель в любом случае выплачивает Поставщику, надлежащим образом выполнившему свои обязательства по Договору, всю сумму, составляющую цену Договора, или сумму, пропорциональную стоимости фактически выполненных обязательств Поставщика по Договору, вне зависимости от применяемого Поставщиком налогового режима. Цена Договора включает в себя сумму НДС по действующей ставке (независимо от изменения налоговой ставки в период действия обязательств по Договору). Увеличение размера налоговой ставки не влечет увеличение цены Договора. В том случае, если Поставщик применяет режим упрощённой системы налогообложения или иной налоговый режим, не предусматривающий обязанности налогоплательщика по уплате НДС, Поставщик вправе по своему усмотрению действовать при исполнении Договора любым законным образом, в том числе, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации перечислить сумму НДС по настоящему Договору в бюджет самостоятельно, либо вправе предложить Покупателю заключить дополнительное соглашение к Договору об исключении из цены Договора НДС и уменьшении на соответствующую сумму цены Договора.
• Цена Договора может изменяться только в следующих случаях:

3.3.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

3.3.2. если по предложению Покупателя увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара;

3.3.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на Товары.

3.4. Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара и подписания Покупателем универсального передаточного документа (далее – УПД), оформленного в соответствии с требованиями ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 и Приказа ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, посредством электронного документооборота (далее - ЭДО).

• Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Сумма, подлежащая уплате Покупателем Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Покупателем.

4. Сроки и условия поставки Товара

4.1. Поставка всего количества Товара осуществляться с момента заключения договора и не позднее 20.12.2025, допускается частичная поставка отдельными партиями.

4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки Товара, вне зависимости от продолжительности периода просрочки Поставщика, является существенным нарушением условий Договора, вследствие которого у Покупателя возникает право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора

4.3. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, хозяйственный склад. Приемка-передача Товара осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 14:00. Поставщик должен документально подтвердить тот факт, что передаваемое им Покупателю имущество является Товаром по Договору путём передачи ответственному исполнителю Покупателя комплекта документов, а также оформленный в формате xml-файла в соответствии с требованиями Приказа ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ и подписанный Поставщиком УПД, при этом содержание проекта УПД должно достоверно отображать состав передаваемого имущества.

Поставщик предоставляет Покупателю УПД через систему ЭДО или совместимую систему посредством роуминга.

Покупатель приступает к проведению процедуры приёмки Товара по количеству тарных мест и проверке целостности упаковки при условии наличия у него документального подтверждения того, что передаваемое Поставщиком (контрагентом Поставщика) имущество является Товаром по Договору. Покупатель не имеет права вскрывать упаковку имущества, которое предъявлено ему в качестве Товара по Договору, или совершать с таким имуществом любые иные манипуляции в отсутствие документального подтверждения того, что передаваемое имущество является Товаром по Договору.

Ввоз на территорию Покупателя имущества, в отношении которого отсутствует документальное подтверждения того, что такое имущество является Товаром, не допускается.

Незнание работником или контрагентом Поставщика условий, изложенных в настоящем пункте Договора, не освобождает Поставщика от ответственности за последствия их нарушения.

4.4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Поставляемый Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, разрешен к применению на территории Российской Федерации, отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими правовыми актами Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия/декларациями соответствия (если товар подлежит сертификации/декларированию), и иными документами.

Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю реестр поставляемого товара по форме приложения № 2 к Договору содержащим информацию о наименовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору), количестве, номере и дате регистрационного удостоверения, серии и сроке годности товара.

4.5. Срок годности поставляемого Товара должен соответствовать сроку, указанному на упаковочной таре. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности Товара составляет менее 12 (двенадцати) месяцев, то остаточный срок годности на момент поставки Товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности.

4.6. В течение установленного срока годности Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для окружающей среды, жизни и здоровья человека, а также не причинять вред имуществу Покупателя. В случае если законом и иными правовыми актами установлены обязательные требования к Товару, обеспечивающие его безопасность, соответствие Товара подлежит обязательному документальному подтверждению.

Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Приемка-передача Товара по качеству, количеству, ассортименту осуществляется по УПД, предоставленному Поставщиком Покупателю через систему ЭДО. Приемка-передача Товара осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента доставки Товара и в случае отсутствия претензий по качеству, количеству, комплектности, ассортименту Покупатель подписывает УПД в течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончания приемки поставленного Товара в системе ЭДО. В случае привлечения эксперта, либо экспертной организации срок приемки Товара продлевается на срок проведения экспертизы. Срок приемки поставленного Товара входит в срок поставки Товара.

5.3. Для приемки Товара Покупатель вправе создать приемочную комиссию. В случае привлечения эксперта, либо экспертной организации срок приемки продлевается на срок проведения экспертизы.

5.4. Обязательство Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания Покупателем УПД в системе ЭДО.

5.5. В случае обнаружения при приемке Товара нарушений требований к комплектности и качеству поставляемого Товара Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от приемки Товара;

- потребовать допоставки Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения недопоставки;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующее условиям настоящего Договора в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения поставки Товара ненадлежащего качества.

При наличии оснований для отказа от приемки Товара Покупатель направляет через систему ЭДО в адрес Поставщика мотивированный отказ от подписания УПД с указанием перечня дефектов (недоделок) и сроков их устранения Исполнителем.

5.6. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара или несоответствия условиям настоящего Договора, в случае приемки Товара приемочной комиссией Покупателя, Покупатель вправе привлечь независимую экспертную организацию/эксперта. При наличии заключения независимой экспертной организации (эксперта) о несоответствии качества поставляемого Товара требованиям Договора и/или нормативно-технической документации, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

5.7. Претензии по качеству и количеству Товара должны быть оформлены в письменной форме. Покупатель имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству Товара в течение всего срока годности Товара.

5.8. Право собственности на Товар и риски случайной гибели Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент подписания Покупателем в системе ЭДО УПД при отсутствии замечаний со стороны Покупателя по качеству и количеству поставленного Товара.

5.9. Покупатель при осуществлении приемки Товара вправе произвести выборочную проверку Товара по ассортименту, качеству, комплектности. Осмотру и проверке подлежит 3 (процента) % от количества каждого наименования Товара в партии. В случае если количество каждого наименования товара поставленной партии превышает 100 потребительных упаковок осмотру и проверке подлежит 3 потребительских упаковки от количества каждого наименования Товара в партии. Порядок отбора товара для выборочной проверки: случайным образом выбирается и вскрывается единица(-цы) упаковки с Товаром из поступившей в место поставки партии Товара.

Результаты выборочной проверки Товара распространяются на всю партию Товара. В случае обнаружения в процессе выборочной проверки несоответствия товара (по ассортименту, качеству, комплектности) условиям Договора Покупатель вправе отказаться от всей партии товара в порядке, определенном п. 5.5 Договора.

Покупатель в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

Тара и упаковка

6.1. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при хранении и транспортировке в соответствии с нормативными требованиями.

6.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, предъявляемых в отношении Товара, являющегося предметом поставки.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, Покупатель взыскивает с Поставщика пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ.

7.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а именно, за нарушение требований к качеству и (или) ассортименту, и (или) комплектности, и (или) количеству Товара, за исключением просрочки исполнения обязательства, подлежит взысканию штраф в размере 10 % цены Договора.

7.4. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от не уплаченной в срок суммы. Пени взыскивается, начиная со дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.5. За ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а именно, за неоднократный (более 2 раз) необоснованный отказ Покупателя от приемки Товара, подлежит взысканию штраф в размере 2,5 % цены договора.

7.6. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, и возникновения у Покупателя права на взыскание пени и штрафов в порядке, определённом пунктом 7.2, 7.3 Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке удержать начисленные суммы неустоек из сумм, причитающихся Поставщику в качестве оплаты по Договору.

7.7. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты пени, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. В случае нарушения Поставщиком любого условия настоящего Договора, вследствие которого у Покупателя возникло право на взыскание неустойки в порядке, установленном Договором, и взыскание убытков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, такие убытки возмещаются Поставщиком Покупателю в полной сумме сверх подлежащей уплате неустойки.

7.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств, Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.12. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

7.13. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.14. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе и по результатам исполнения настоящего Договора, должны быть разрешены путем переговоров Сторон.

8.2. При невозможности урегулирования споров в процессе переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения заявленной претензии – 10 дней).

9. Обеспечение исполнения Договора и порядок возврата обеспечения

9.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,39 (Двести девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто девять рублей 39 копеек).

9.2. В случае нарушения Поставщиком любого условия настоящего Договора, вследствие которого у Покупателя возникло право на взыскание неустойки в порядке, установленном пунктом 7.2 Договора, взыскание штрафа в порядке, установленном пунктом 7.3 Договора, взыскание убытков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Покупатель вправе для удовлетворения своих требований во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения Договора или предъявить требование об осуществлении выплаты по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора.

9.3. В случае вступления в силу решения Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора в связи с неисполнением Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать сумму обеспечения, указанную в пункте 9.1 Договора, в полном объёме либо предъявить требование об осуществлении выплаты по независимой гарантии на всю сумму гарантии.

9.4. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств, денежные средства возвращаются Поставщику Покупателем, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору, в течение 10 рабочих дней с даты оплаты Покупателем в полном объёме всего поставленного Товара. Денежные средства перечисляются Покупателем по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем Договоре.

10. Срок действия, изменение и расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 декабря 2025 года.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

10.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Представители Сторон, участвующие в совершении юридических действий в рамках настоящего Договора, должны иметь документы, подтверждающие их право действовать от имени соответствующей Стороны. Каждая Сторона вправе, без каких-либо для себя последствий, отказаться от совершения юридического действия с участием представителя противоположной Стороны, если данный представитель не предъявил документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его право на совершение соответствующего действия от имени представляемой Стороны.

10.6. Даже если это прямо не предусмотрено условиями Договора, по требованию любой Стороны факт совершения юридического действия в рамках Договора должен быть зафиксирован путём составления и подписания двухстороннего документа, форма которого определяется соглашением Сторон.

10.7. Об изменении реквизитов Стороны уведомляют друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения.

10.8. Стороны договорились о том, что заключаемые в рамках Договора дополнительные соглашения и соглашения о расторжении подписываются путем направления одной стороной другой стороне по телекоммуникационным каналам связи в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Датой заключения настоящего соглашения, Стороны признают дату его подписания второй стороной усиленной квалифицированной подписью уполномоченного представителя стороны.

11. Приложение к Договору

Приложением к Договору и его неотъемлемой частью являются:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Реестр поставляемого товара.

12. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № _______________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _______ (____________ рублей ____ копеек), в том числе НДС -_____ % ________ (___________ рублей ____копеек)/НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору № ________________

ФОРМА

РЕЕСТР ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (далее – НМЦД)

НМЦД определена и обоснована Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с учетом Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 15.05.2020 № 450н. Заказчиком использована информация о ценах на товары (работы, услуги), полученная у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров (работ, услуг), планируемых к закупке. При определении НМЦК Заказчик использовал наименьшее из содержащихся в указанных коммерческих предложениях значений ценовых предложений. НМЦК включает в себя все прямые и накладные расходы поставщика (подрядчика, исполнителя), связанные с исполнением обязательств по договору (как указанные, так и не указанные в документах закупки и (или) проекте контракта), в том числе сумму налога на добавленную стоимость по действующей ставке (за исключением случаев, определённых ст. 149 НК РФ). Валюта, используемая для формирования цены контракта – российский рубль.

- Посмотреть таблицу с данными

Срок подач заявок не менее 15 дней.

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию об аукционе в электронной форме срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. ↑

Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день. ↑

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме должен составлять не более 5% НМЦД, если размер НМЦД составляет более 5 млн. руб. ↑

При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки. ↑

Датой окончания предоставления разъяснений является рабочий день, предшествующий дню окончания подачи заявок на участие в закупке. ↑