Тендер - Поставка реагентов, модификаторов, химических реактивов, ГСО №292860930

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• СПЕЦИФИКАЦИЯ.xlsx
• Проект_договора_Новая_версия_1875.pdf
• Требования_к_Участникам.pdf

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к участникам

1. Отсутствие процесса ликвидации Участника - юридических лиц и процедуры

банкротства;

2. Отсутствие законодательных ограничений для заключения и исполнения договора;

3. Отсутствие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков,

ведение которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Требования к товарам

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, иметь сертификаты качества

или другие документы, удостоверяющие соответствие фактически поставляемых товаров

требованиям Ценового запроса.

Критерии оценки

1. Соответствие технического предложения Участника (предлагаемых аналогов)

Техническим требованиям на поставку товара;

2. Соответствие срока поставки, указанного Участником требованиям ценового

запроса;

3. Правоспособность Участника для заключения и исполнения договора;

4. Стоимость заявки Участника.

Договор № __

поставки продукции производственно-технического назначения

г. Санкт-Петербург

«__» _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование», именуемое в

дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего

на основании доверенности № _____ от ______ , с одной стороны, и

____________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

__________________________________ , действующего на основании __________, с другой

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

на основании подтверждения прямого заказа № ______ от ______ , проведенного на

Торговом портале закупок малого объема ЭТП ГПБ, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.

1.

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товарно-материальные

ценности (далее - Продукция), указанные в Спецификации, а Покупатель обязуется принять и

оплатить Продукцию на условиях настоящего Договора.

1.2. Поставка Продукции осуществляется по адресу: г. _____________________________ ,

.

1.3.

Продукция подлежит поставке Поставщиком в срок до «___» ____ 20__г.

2.

Требования к Продукции

2.1. Качество, комплектность и технические характеристики Продукции должны

соответствовать Техническому заданию (приложение №5 к Договору), 1 требованиям,

предусмотренным законодательством Российской Федерации, требованиям национальных

стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) производителя и/или иной нормативнотехнической документации применительно к каждому виду Продукции, требованиям

Покупателя, перечисленным в Договоре, назначению Продукции, а также цели приобретения

Продукции, если таковая установлена в Договоре или Спецификации. Стороны согласились,

что Продукция должна соответствовать разработанному в отношении Продукции ГОСТ, даже

если ГОСТ не является обязательным к применению.

При отсутствии в Договоре и Спецификации условий о качестве Продукции Поставщик

обязан передать Покупателю Продукцию, пригодную для целей, для которых Продукция

такого рода обычно используется.

2.2. Поставляемая Продукция должна быть новой, изготовленной не более, чем за 1 (один)

год до момента подписания Спецификации, не бывшей в эксплуатации и не восстановленной.

2.3. Продукция должна быть поставлена указанной в Спецификации страны происхождения

Продукции.

2.4. В случае поставки Товара, перечисленного в Приложении № 3 к Постановлению

Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

При отсутствии технического задания к договору упоминание технического задания из п.2.1 подлежит

исключению.

1

(далее - Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875), если согласно условиям

Договора и Спецификации Поставщик обязался поставить Товар российского производства,

Поставщик должен обеспечить поставку Товара, перечисленного в реестрах, указанных в

пункте 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

2.5. При этом замена Товара на Товар, не содержащийся в данных реестрах, не допускается.

Наличие Товара в реестрах Поставщик подтверждает путем предоставления номера реестровой

записи Товара, а по требованию Покупателя также выпиской из реестра или иным документом,

подтверждающим внесение Товара в реестр.

2.6. Неисполнение Поставщиком указанных в настоящем пункте требований

приравнивается к поставке Товара, не соответствующего по ассортименту условиям Договора

и Спецификации.

2.7.

Поставляемая Продукция должна быть свободна от требований третьих лиц, не

заложена, не находиться под запретом или арестом

2.8. В отношении Продукции должны быть уплачены все предусмотренные

законодательством налоги, сборы и пошлины. Продукция импортного производства должна

быть ввезена в Российскую Федерацию в установленном действующим законодательством

порядке.

2.9. Качество поставляемой Продукции должно быть подтверждено соответствующими

документами (сертификатом качества, при наличии также гигиеническим сертификатом,

техническим паспортом и др.). Данные документы должны быть действительны и признаваться

на всей территории Российской Федерации.

2.10. Подписывая Спецификацию, Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и

проверил технические требования Покупателя к Продукции и не имеет претензий к их полноте

и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в технических

требованиях, достаточно для поставки Продукции и что он учел всю информацию, имеющую

значение, для определения сроков поставки, стоимости и качества Продукции.

Выявленные в ходе исполнения Договора противоречия, ошибки, пропуски или

расхождения, содержащиеся в описании подлежащей поставке Продукции или требованиях к

ней, не должны использоваться Поставщиком в ущерб качеству Продукции и не могут служить

в дальнейшем оправданием низкого качества Продукции, поставки Продукции ненадлежащего

ассортимента, нарушения сроков поставки.

В случае выявления Поставщиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений

при определении подлежащей поставке Продукции Поставщик должен не позднее 2 (двух)

рабочих дней с момента выявления письменно сообщить об этом Покупателю. Покупатель в

течение 5 рабочих дней рассматривает уведомление и уточняет свои требования к Продукции.

Поставщик обязуется руководствоваться данным решением. Поставщик при этом не вправе

требовать изменения сроков поставки и стоимости Продукции.

2.11. Любое изменение ассортимента или комплектности Продукции, включая замену

указанной в Спецификации Продукции на аналогичную, возможно только после письменного

согласования с Покупателем.

2.12. Поставщик проверяет соблюдение производителями и поставщиками Продукции

исключительных прав на производимую/закупаемую Продукцию или комплектующие части

Продукции.

2.13. Поставщик обязуется получать от производителей и поставщиков Продукции

оригиналы или нотариально заверенные копии патентного формуляра, который входит в

обязательный комплект технической документации, а также лицензионных Договоров с

правообладателями, если данные документы необходимы для правомерного использования

Товара.

2.14. В случае обнаружения признаков контрафактности Продукция признается не

свободной от прав третьих лиц, а обязательства Поставщика неисполненными. Под

контрафактной Продукцией здесь и далее понимается Продукция неустановленного

производителя, либо Продукция, на которой присутствуют товарные знаки, фирменные

обозначения, нанесенные без соответствующего права использования, либо полученная

Поставщиком с нарушением исключительных прав третьих лиц, а также Продукция с

признаками фальсификации и/или выявленной поддельной сопроводительной документацией

(технические описания, паспорта, сертификаты, разрешения, декларации и т.д.) независимо от

качества Продукции.

3.

Порядок поставки

3.1.

Поставка Продукции производится силами Поставщика до склада Покупателя по

адресу, указанному в п.1.2 Договора. Все расходы, связанные с доставкой до места поставки,

несет Поставщик.

3.2.

Поставка Продукции частями возможна с согласия Покупателя.

3.3.

Продукция должная быть промаркирована, затарена и (или) упакована. При этом

маркировка, тара и упаковка Продукции должны соответствовать обязательным стандартам.

Дополнительные требования к маркировке, таре и (или) упаковке могут быть предусмотрены в

Спецификации.

Тара и упаковка должны быть неповрежденными, обеспечивать сохранность Продукции

во время транспортировки (с учетом возможной неоднократной перевалки в пути) и хранения

в течение гарантийного срока на Продукцию. Тара и упаковка являются безвозвратными. К

каждому тарному месту должен быть приложен упаковочный лист. Стоимость маркировки,

тары и (или) упаковки входит в стоимость Продукции.

3.4.

Одновременно с поставляемой Продукцией Поставщик предоставляет Покупателю

оригиналы следующих документов:

- сертификат (паспорт) качества на Товар;

- паспорт на Товар, если Товар подлежит паспортизации;

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;

- инструкцию по эксплуатации и хранению Товара;

- инструкцию по сборке (в случае поставки Товара в разобранном виде);

- оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного

документа в 2 экземплярах;

- транспортную накладную или товарно-транспортную накладную либо иной

транспортный документ (в случае транспортной перевозки Товара).

Вся предоставляемая Поставщиком документация должна быть оформлена на русском

языке или с приложением надлежащим образом заверенного перевода документации на

русский язык. Вышеперечисленные документы должны вкладываться в упаковку или иным

способом прикрепляться к поставляемой Продукции.

3.5. Если по каким-либо причинам, обусловленным технологическим процессом

изготовителя, комплект документации не может быть представлен совместно с Продукцией,

Поставщик производит поставку без полного комплекта документации только при наличии

согласия Покупателя на это и обеспечивает отправку всех недостающих документов в адрес

Покупателя в течение 5 дней с момента доставки Продукции.

3.6. Передача Поставщиком Продукции Покупателю подтверждается подписанной

сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или универсальным передаточным

документом). Право собственности на Продукции и риск случайной гибели переходят к

Покупателю в дату получения им Продукции, указанную в товарной накладной (или

универсальном передаточном документе), в месте получения Продукции согласно пункту 1.2

Договора.

3.7. Поставщик оформляет и направляет Покупателю счет-фактуру, оформленный в

соответствии с требованиями гл. 21 Налогового кодекса Российской Федерации, не позднее 5

календарных дней с момента поставки Продукции, за исключением случая передачи

Продукции с составлением универсального передаточного документа. Счета-фактуры,

оформленные Поставщиком с нарушением порядка, установленного действующими

нормативными правовыми актами и /или Договором, считаются непредставленными.

Поставщик обязуется предоставить надлежаще оформленный счет-фактуру не позднее 5

календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления о ненадлежащем

оформлении счета-фактуры.

3.8. Все первичные учетные документы и счета-фактуры предоставляются Поставщиком в

бумажном виде, за исключением предусмотренных пунктом 3.9 Договора случаев.

3.9. В случае поставки подлежащей прослеживаемости Продукции Поставщик в

соответствии с пунктом 1.1 статьи 169 НК РФ направляет Покупателю в электронном виде

счет-фактуру через оператора электронного документооборота. В этом случае передача

Продукции осуществляется с составлением товарной накладной по форме ТОРГ-12 в

бумажном виде, а оформление универсального передаточного документа (УПД) не

допускается.

Если у Поставщика отсутствует обязанность оформления счета-фактуры в соответствии

с действующим законодательством при поставке подлежащей прослеживаемости Продукции

он предоставляет УПД на бумажном носителе в момент поставки Продукции и не позднее 5

календарных дней с момента поставки Продукции выставляет идентичный УПД в электронной

форме через оператора электронного документооборота. В случае противоречия УПД в

электронной форме УПД на бумажном носителе Покупатель вправе потребовать от

Поставщика в течение 3 рабочих дней с момента получения требования внести исправления в

УПД, представленный в электронной форме.

4.

Приемка Продукции

4.1. Покупатель вправе заявить о выявленных несоответствиях поставленной Продукции

условиям Договора и Спецификации, включая несоответствия по количеству, ассортименту,

комплектности, предоставленным документам, таре, упаковке, в течение 45 календарных дней

с момента получения Продукции.

Претензии по качеству могут быть заявлены в течение установленного на Продукцию

гарантийного срока в соответствии с пунктом 6.3 Договора.

4.2. В случае обнаружения несоответствия Продукции требованиям по количеству,

качеству, комплектности, ассортименту, маркировке, таре или упаковке Покупатель вызывает

представителя Поставщика для составления акта о несоответствии. Акт о несоответствии

составляется в свободной форме.

При неявке Поставщика (его представителя) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента

направления извещения акт о несоответствии составляется в одностороннем порядке. В акте

указывается осмотренная Продукции, характер выявленных несоответствий Продукции

условиям Договора. Составленный Покупателем в одностороннем порядке акт о

несоответствии является надлежащим подтверждением нарушения условий Договора.

Оспаривание составленного в одностороннем порядке акта не допускается.

4.3. В случае несогласия Поставщика с выявленными недостатками он вправе инициировать

проведение экспертизы Продукции независимой экспертной организацией. Расходы на

проведение экспертизы подлежат возмещению виновной стороной.

4.4. При выявлении несоответствия количества, качества, ассортимента, комплектности

Продукции или её части требованиям Договора, Покупатель вправе:

- потребовать устранения несоответствия (допоставки, замены Продукции

ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору, устранения недостатков

Продукции, доукомплектования Продукции) в срок, указанный Покупателем, но не позднее 10

(десяти) рабочих дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования;

- самостоятельно устранить выявленные несоответствия (в том числе произвести

замену Продукции, устранить недостатки продукции, доукомплектовать) и потребовать от

Поставщика возмещения понесенных расходов;

потребовать замены Продукции, не соответствующей условиям Договора;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены Продукции;

- отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать

возмещения убытков, в том числе связанных с необходимостью приобретения Продукции у

другого Поставщика.

4.5. Любое несоответствие Продукции требованиям Договора, как-то: наличие признаков

контрафактности

Продукции,

признаков

эксплуатации,

повреждений

и/или

восстановительного ремонта Продукции до передачи Покупателю, несоответствия качества

и/или ассортимента и/или комплектности Продукции требованиям Договора, нормативнотехнической документации, данным, указанным в представленных Поставщиком сертификатах

(паспортах) качества, назначению Продукции, а также цели приобретения Продукции, если

таковая установлена в Договоре или Спецификации, признается существенным нарушением

требований к качеству Продукции.

5.

Цена и порядок расчета

5.1. Поставляемая Продукция оплачивается по цене, указанной в Спецификации.

5.2. 2 Оплата стоимости Продукции по настоящему Договору производится Покупателем

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от

стоимости Спецификации в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания

Покупателем товарной накладной формы №ТОРГ-12 или УПД.

5.3. 3 Оплата стоимости Продукции по настоящему Договору производится Покупателем

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от

стоимости Спецификации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания

Покупателем товарной накладной формы №ТОРГ-12 или УПД.

Подписывая Договор с настоящим условием, Поставщик заверяет Покупателя, что он

является субъектом деятельности в сфере промышленности в значении, определенном в

Федеральном законе от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской

Федерации», является резидентом в значении, определенном в Федеральном законе от 10

декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Данная редакция п.5.2 используется в случае заключения Договора с контрагентом, НЕ являющимся СМСП, и

к которому не применимо условие сноски 3.

3

Данная редакция п.5.2 используется, если одновременно контрагент является субъектом деятельности в сфере

промышленности, является резидентом РФ, НЕ является СМСП, и в рамках Договора поставляется

промышленная продукция. Поставка в рамках Договора промышленной продукции субъектом деятельности в

сфере промышленности, являющимся резидентом, подтверждается подписанием Поставщиком декларации о

поставке промышленной продукции субъектом деятельности в сфере промышленности (приложение №6 к

Договору). При неподписании декларации данная редакция п.5.2 не может быть использована.

2

5.4. 4Оплата стоимости Продукции по настоящему Договору производится Покупателем

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от

стоимости Спецификации в течение 7 рабочих дней с момента подписания Покупателем

товарной накладной формы №ТОРГ-12 или УПД.

5.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета

Покупателя.

5.6. Цена единицы Продукции, указанная в Спецификации, действует в течение всего срока

действия настоящего Договора.

5.7. Сумма Договора составляет ____________ (написать прописью) руб. ______ коп. и

включает в себя: стоимость Продукции без НДС _________ руб. ____ коп., кроме того НДС

по ставке _____ %5 - ________ руб. ___ коп.

5.8. 6Сумма Договора составляет _____ (написать прописью) руб. ___ коп:

- стоимость Продукции без НДС ___________ руб. ___ коп. (НДС не облагается в

соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации).

Сумма настоящего Договора является окончательной и не подлежит изменению в

случае

утраты

Поставщиком

освобождения

от

исполнения

обязанностей

налогоплательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ или неправомерного его

применения.

5.9. Сумма Договора может быть снижена по согласию Сторон путем оформления

Спецификации в новой редакции (с новой ценой) без изменения количества Продукции и иных

условий настоящего Договора.

5.10. Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую уплате

Поставщику цену Продукции на суммы любых денежных требований Покупателя к

Поставщику, включая (но не ограничиваясь) любые неустойки, проценты, убытки или иные

виды ответственности, примененные к Поставщику как по настоящему Договору, так и по

любому иному правовому основанию. При этом обязательства Покупателя по оплате будут

являться исполненными надлежащим образом. Указанное уменьшение платежей не

освобождает Поставщика от полного исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.11. Покупатель вправе потребовать от Поставщика предоставления Акта сверки взаимных

расчетов. Поставщик направляет Покупателю подписанный с его стороны Акт сверки

взаимных расчетов не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.

5.12. Подписывая настоящий Договор, Стороны констатируют, что Договор не подлежит

банковскому сопровождению, поскольку совокупная стоимость поставляемой Продукции не

превышает 10 (десять) миллионов рублей, включая НДС.

6.

Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик устанавливает гарантийный срок на Продукцию в максимально возможном

для данной Продукции размере и гарантирует сохранение его эксплуатационных качеств в

течение всего гарантийного срока. Установленный Поставщиком гарантийный срок не может

быть менее гарантийного срока, предоставляемого производителем Продукции.

Гарантийный срок должен распространяться на все составляющие части Продукции.

6.2. В случае отсутствия в документах на Продукцию упоминания о гарантийном сроке, он

составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки Продукции.

6.3. Поставщик отвечает за недостатки Продукции, обнаруженные в период гарантийного

Данная редакция п.5.2 используется в случае заключения Договора с контрагентом, являющимся СМСП.

5%, 7%, 20% (выбрать нужное).

6

Данная редакция пункта 5.5 используется в случае, если Договор заключается с контрагентом, применяющим

упрощенную систему налогообложения и освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС

в соответствии со ст. 145 НК РФ.

4

5

срока, если не докажет, что эти недостатки возникли после его передачи Покупателю

вследствие нарушения Покупателем правил пользования Продукцией или его хранения либо

действий третьих лиц.

Если установленный на Продукцию гарантийный срок составляет менее двух лет и

недостатки товара обнаружены Покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах

2 (двух) лет со дня передачи Продукции Покупателю, Продавец несет ответственность, если

Покупатель докажет, что недостатки Продукции возникли до передачи товара Покупателю или

по причинам, возникшим до этого момента.

6.4. Если Покупатель лишен возможности использовать Продукцию по обстоятельствам,

зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения Поставщиком

соответствующих обстоятельств.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Продукция не могла

использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о

недостатках Продукции.

6.5. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки Продукции или иное

несоответствие Продукции требованиям Договора, нормативно-технической документации,

назначению Продукции, а также цели приобретения Продукции, если таковая установлена в

Договоре или Спецификации, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика и с его

участием составить акт о несоответствии.

Вызов представителя Поставщика и фиксация выявленных недостатков осуществляется

в порядке, предусмотренном пунктом п.4.2 Договора.

7.

Ответственность Сторон

7.1. За нарушение сроков поставки Продукции, установленных настоящим Договором,

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены не

поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки.

7.2. При невыполнении пунктов 3.4 и 3.7 настоящего Договора Покупатель имеет право

взыскать с Поставщика штраф в размере 1% от цены настоящего Договора либо предъявить к

оплате все убытки, связанные с несвоевременным поступлением счета-фактуры и документов

на отгруженную Продукцию, а также вправе отказаться от Продукции.

7.3. За поставку Продукции, не соответствующей по качеству требованиям Договора,

Спецификации,

нормативно-технической

документации,

данным,

указанным

в

представленных Поставщиком сертификатах (паспортах) качества, назначению Продукции, а

также цели приобретения Продукции, если таковая установлена в Договоре или

Спецификации, а равно некомплектной Продукции Покупатель вправе потребовать от

Поставщика штраф в размере стоимости некомплектной или некачественной Продукции, а

также возмещение причиненных убытков сверх штрафа.

7.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего

исполнения обязательств по Договору не освобождает Поставщика от исполнения Договора.

7.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик обеспечивает ее замену за

собственный счет и выплачивает Покупателю штраф в размере 30% от стоимости такой

Продукции.

7.6. В случае просрочки оплаты поставленной Продукции Поставщик вправе потребовать с

Покупателя неустойку в размере 0,02% от суммы просроченного платежа за каждый день

просрочки, но не более 10% от указанной суммы.

При этом период просрочки оплаты Продукции уменьшается на количество дней

просрочки исполнения Поставщиком своих обязанностей по настоящему Договору.

7.7. В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в пункте 12.1

Договора и иные заверения Поставщика не соответствуют действительности, Поставщик

уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от стоимости Продукции по Договору.

7.8. В случае нарушения срока устранения выявленных несоответствий Продукции

условиям Договора, установленного пунктом 4.4 Договора, Поставщик уплачивает

Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не соответствующей условиям Договора

Продукции за каждый день просрочки.

7.9. 7Поставщик гарантирует Покупателю своевременную уплату налога на добавленную

стоимость (НДС) в отношении Продукции. Если Покупателю будут причинены убытки в

результате отказа в налоговом вычете уплаченной за Продукции суммы НДС по причине

неверного оформления счетов-фактур и/или неуплаты НДС Поставщиком или третьими

лицами, у которых Поставщик приобрел Продукцию, Поставщик обязан возместить

Покупателю такие убытки.

7.10. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения

своих обязанностей по Договору, если Поставщик существенно нарушает условия Договора. В

этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного

заявления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком

уведомлении.

При отказе от исполнения Договора в связи с существенным нарушением Поставщиком

условий Договора Покупатель имеет право приобрести непоставленную Продукцию у других

лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение

в соответствии со статьей 520 Гражданского кодекса РФ.

7.11. В случае нарушения Поставщиком пункта 2.3 Договора либо предоставления

недостоверных данных о стране происхождения Товара Поставщик уплачивает Покупателю

неустойку в размере 30% от стоимости Товара.

7.12. К существенным нарушениям Договора Поставщиком, в частности, относятся:

- нарушение Поставщиком срока поставки Продукции на срок более 10 рабочих дней;

- нарушение Поставщиком срока исправления недостатков поставленной Продукции

на срок более 5 рабочих дней;

- неисполнение Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 12.3 настоящего

Договора;

- возбуждение в отношении Поставщика процедуры ликвидации и/или банкротства;

- нарушения Поставщиком условия о стране происхождения Товара или

предоставления недостоверных сведений о стране происхождения Товара;

- иных случаях, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть

оценены как существенное нарушение Договора.

8.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, в том числе: наводнения, пожара, землетрясения, войны, военных

действий, блокады, издания актов органов власти и управления (запрещения экспорта,

импорта), эпидемий, забастовок, если эти обстоятельства непосредственно влияют на

исполнение настоящего Договора.

8.2.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему

Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти

Исключить в случае заключения Договора с контрагентом, применяющим упрощенную систему

налогообложения и освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со ст.

145 НК РФ.

7

рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств информировать об этом другую

Сторону в письменной форме. Подтверждением наличия и продолжительности действия

обстоятельств непреодолимой силы будут являться свидетельства, выданные Торговопромышленной палатой Российской Федерации.

8.3.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более двух

месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,

письменно уведомив об этом не менее чем за тридцать дней до расторжения Договора, без

возмещения убытков другой Стороне.

Порядок разрешения споров

9.

9.1.

Все споры и разногласия по настоящему Договору рассматриваются Сторонами с

обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка. Срок рассмотрения

претензии 30 дней с момента ее получения.

9.2.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в

связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением,

исполнением, нарушением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению

посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной

некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливноэнергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в

соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи

искового заявления.

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из

рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра

Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении

рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве

вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение

третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства

должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства

должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение

третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой

принято решение третейского суда.

10.

Конфиденциальность

10.1. Передача и использование Сторонами по настоящему договору конфиденциальной

информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о

конфиденциальности.

10.2. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность

персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору,

согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

11.

Антикоррупционные положения

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники

или посредники:

не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества

или для достижения иных неправомерных целей;

не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего

Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о

противодействии коррупции.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется

уведомить другую Сторону в письменной форме.

11.3. Стороны

гарантируют

осуществление

надлежащего

разбирательства

по

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов

конфиденциальности, и применение эффективных мер по устранению и предотвращению

возможных конфликтных ситуаций.

11.4. В случае нарушения одной из Сторон изложенных выше антикоррупционных

обязательств другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение

своих обязательств по Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от

исполнения Договора, направив об этом письменное уведомление.

12.

Прочие условия

12.1. При заключении Договора Поставщик предоставляет следующие гарантии:

- 8Договор не является для Поставщика крупной сделкой или сделкой с

заинтересованностью;

- Поставщик обладает необходимыми для исполнения Договора персоналом,

оборудованием, финансами и иными ресурсами;

- Поставщик не находится в стадии реорганизации или ликвидации, в отношении его

не подано заявление о признании несостоятельным (банкротом);

- Поставщиком надлежаще учитываются и оплачиваются подлежащие оплате налоги

и сборы.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны и обязательны для исполнения

Сторонами, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными

представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.4 Договора.

12.3. В соответствии с настоящим Договором Поставщик одновременно с направлением

Покупателю подписанного со своей стороны экземпляра Договора, а также в случае изменений

в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или)

в исполнительных органах Поставщика представляет Покупателю в письменном виде на

бумажном носителе (оригинал), а также направляет копию по адресу электронной почты

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или на электронном носителе в течение 3 (трех) календарных

дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами достоверные

сведения о цепочке собственников - Информацию о цепочке собственников контрагента,

Данный абзац подлежит удалению, если контрагентом предоставлены подтверждения одобрения сделки как

крупной или с заинтересованностью.

8

включая бенефициаров (в том числе, конечных), - а также Согласие контрагента ООО «Газпром

проектирование» (исполнительный орган) на обработку персональных данных (Приложение

№3 к Договору) и Согласие собственника (акционера, бенефициара) контрагента ООО

«Газпром проектирование» на обработку персональных данных (Приложение №4 к Договору).

12.4. В случае изменения места нахождения (юридического адреса), почтового адреса,

банковских и иных реквизитов юридического лица Стороны обязаны в течение десяти дней с

даты изменений заключить дополнительное соглашение либо направить другой Стороне

уведомление об изменении указанных реквизитов с приложением надлежаще заверенной

копии банковской карточки.

12.5. Стороны не имеют права разглашать и передавать Третьим лицам любую информацию,

вытекающую из отношений по данному Договору. Исключение составляют Третьи лица,

имеющие право на получение информации в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

12.6. Переход прав первоначального кредитора к новому кредитору на основании ст. 382 ГК

РФ без письменного согласия Покупателя не допускается.

12.7. Поставщик подтверждает, что ознакомлен с Кодексом поведения поставщика

(подрядчика, исполнителя) ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным

распоряжением ПАО «Газпром» от 09 августа 2024 г. № 300 и размещенным на официальном

сайте ООО «Газпром проектирование» https://proektirovanie.gazprom.ru/tenders/, и обязуется

соблюдать его требования.

12.8. Все условия, оговоренные в Договоре, Сторонами признаются существенными. При

неурегулировании спорных пунктов при заключении Договора, он считается незаключенным.

12.9. Договор может быть заключен путем подписания документа на бумажном носителе

либо путем подписания Сторонами электронного документа квалифицированной электронной

подписью посредством функционала Системы электронного документооборота Электронной

торговой площадки Газпромбанка (https://edo.etpgpb.ru/). Приоритетным способом заключения

Договора Стороны признают подписание Договора в форме электронного документа, с

заключением Договора на бумажном носителе только в случае отсутствия у Поставщика

возможности заключения Договора в виде электронного документа.

В случае заключения Договора путем подписания документа на бумажном носителе он

составляется в количестве двух экземпляров.

12.10. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Подтверждение заказа на Торговом портале закупок малого объема (приложение №1).

- Спецификация (приложение №2).

- Форма согласия собственника (исполнительный орган) контрагента ООО «Газпром

проектирование» на обработку персональных данных (приложение №3).

- Форма согласия собственника (акционера, бенефициара) контрагента ООО «Газпром

проектирование» на обработку персональных данных (приложение №4).

- Техническое задание (приложение №5)9.

- Декларация о поставке промышленной продукции субъектом деятельности в сфере

промышленности (приложение №6)10.

При отсутствии технического задания к договору упоминание технического задания из п.12.10 подлежит

исключению.

10

Включается только в случае, если одновременно Поставщик является субъектом деятельности в сфере

промышленности, является резидентом РФ, не является СМСП, в рамках Договора поставляется промышленная

продукция.

9

13.

Срок действия договора и условия его расторжения

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения

Сторонами своих обязательств.

13.2. Расторжение Договора возможно по согласованию Сторон, а также в случаях,

предусмотренных Договором и действующим законодательством.

14.

Адреса и реквизиты Сторон.

«Покупатель»: ООО «Газпром проектирование»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Суворовский

проспект, д. 16/13, лит. А, помещение 19Н.

Адрес для отправки корреспонденции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Санкт-Петербург, BOX 1499.

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4210, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Банк ГПБ (АО), г.

Москва.

«Поставщик»: ______________________________________________

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, почтовый адрес:

Реквизиты:

Покупатель

ООО «Газпром проектирование»

Поставщик

Приложение №2

к договору от ____________

№ ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование

Марка, тип,

№ п/п материальнотехнического

артикул

ресурса

1

1

3

4

Ед.

изм.

Цена за ед.

Сумма НДС

Сумма без

Сумма с

Кол-во

без

(ставка ___

НДС

НДС __%

НДС

%)

5

6

7

8

9

10

Наименование

предприятияГаранти

Срок

изготовителя,

йный срок поставк и

страна

происхождения

11

12

13

2

3

4

5

6

ИТОГО с НДС %

-

Примечание:

1. Статья финансирования:

2. Наличие паспортов и сертификатов обязательно.

3. Реквизиты доставки:

4. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

5. Страна происхождения:

Покупатель

ООО «Газпром проектирование»

Поставщик

Место

поставки

14

Приложение №3

к Договору поставки продукции производственно-технического

назначения

№

от «

»

202__г.

СОГЛАСИЕ КОНТРАГЕНТА ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)‡‡‡

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт ______________ № ________________ выдан __________________________

(серия)

проживающий(ая) по

(номер)

(дата выдачи)

(кем выдан паспорт)

адресу: _____________________________________________________________ ,

(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю ООО «Газпром проектирование»

(адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург; почтовый адрес:

Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский

проспект, д. 16/13, литер А, пом. 19Н), в целях заключения и исполнения гражданско-правового

договора, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, локальных

нормативных актов ООО «Газпром проектирование» согласие на обработку, предполагающую

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) ПАО «Газпром» и третьим

лица짧§ ****, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных

данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату рождения, пол, сведения,

содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, адрес регистрации, место работы,

занимаемая должность, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового

свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения, содержащиеся в дипломе

(документе) об образовании, телефонный абонентский номер (мобильный, рабочий), адрес

электронной почты, сведения, содержащиеся в свидетельстве о регистрации в качестве

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и в налоговой

декларации за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом ООО

«Газпром проектирование» в письменной форме и представить копии подтверждающих

документов.

Выражаю _______________________________ на трансграничную передачу моих

(согласие/несогласие)

персональных данных в объеме, необходимых для ***

.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без

использования таких средств.

‡‡‡

Физическое лицо.

Указывается, кому предполагается передача персональных данных (наименование либо фамилия, имя,

отчество и адрес юридического(их) или физического лица).

****

Указывается конкретная цель трансграничной передачи персональных данных и при необходимости

перечень персональных данных. При отсутствии трансграничной передачи персональных данных

соответствующей категории субъектов персональных данных указанный абзац из согласия убирается.

§§§

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с

момента прекращения гражданско-правового договора.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного

заявления. В случае отзыва настоящего Согласия ООО «Газпром проектирование» вправе

обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«»

20г.

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

Приложение №4

к Договору поставки продукции производственно-технического

назначения

№

от «

»

202__г.

СОГЛАСИЕ СОБСТВЕННИКА (АКЦИОНЕРА, БЕНЕФИЦИАРА)††††

КОНТРАГЕНТА ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____________ № _________________ выдан ___________________________

(серия)

проживающий(ая) по

(номер)

(дата выдачи)

(кем выдан паспорт)

адресу: _____________________________________________________________ ,

(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю ООО «Газпром проектирование»

(адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург; почтовый адрес:

Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский

проспект, д. 16/13, литер А, пом. 19Н), в целях обеспечения прозрачности финансовохозяйственной деятельности компаний с государственным участием, в том числе исключения

случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью,

и раскрытия контрагентами компаний с государственным участием в отношении всей цепочки

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), согласие на обработку,

предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) в

ПАО «Газпром», зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, г. Санкт- Петербург,

Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1 (для последующей передачи сведений в Минэнерго России,

Росфинмониторинг и ФНС России), блокирование, удаление и уничтожение моих

персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, сведения, содержащиеся в

документах, удостоверяющих личность, адрес регистрации, идентификационный номер

налогоплательщика, сведения об участии в коммерческих организациях.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом ООО

«Газпром проектирование» в письменной форме и представить копии подтверждающих

документов.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без

использования таких средств.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с

момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей,

предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными

нормативными актами ООО «Газпром проектирование».

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного

заявления. В случае отзыва настоящего Согласия ООО «Газпром проектирование» вправе

обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«___» ____________ 20__г.

_______________________ __________________________________

††††Нужное подчеркнуть

(подпись)

(дата)

Приложение №4

к Договору поставки продукции производственно-технического

назначения

№

от «

»

(подпись)

(расшифровка подписи)

202__г.

Приложение №6

к Договору поставки продукции производственно-технического

назначения

№

от «

»

202__г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о поставке промышленной продукции субъектом деятельности в сфере промышленности

Настоящим (далее - Поставщик) заверяет ООО «Газпром проектирование) (далее Покупатель) о следующих обстоятельствах:

1)

В рамках договора поставки продукции производственно-технического

назначения № _______ от « ______ » _______ 202__г. (далее - Договор) поставляется

промышленная продукция в значении, определенном в Федеральном законе от 31 декабря 2014

г. №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»

2)

Поставщик является субъектом деятельности в сфере промышленности в

значении, определенном в Федеральном законе от 31 декабря 2014 г. №488-ФЗ «О

промышленной политике в Российской Федерации»,

3)

Поставщик является резидентом в значении, определенном в Федеральном

законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Поставщик обязуется предоставить Покупателю подтверждающие данное заверение

документы и информацию, предоставить возможность посещения места осуществления

деятельности Поставщика или иным образом подтвердить данное заверение в течение 5

рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего запроса.

Непредоставление Поставщиком подтверждений соответствия заверения действительности в

данный срок для целей Договора и настоящей декларации равнозначно несоответствию

заверения действительности.

В случае несоответствия данного заверения действительности, Поставщик обязуется

возместить Покупателю вызванные этим убытки и выплатить неустойку в соответствии с п.7.7

Договора, а срок оплаты, установленный п.5.2 Договора, Стороны рассматривают как в

течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Покупателем товарной накладной

формы №ТОРГ-12 или УПД.

Поставщик:

(наименование)

(должность)

(Ф.И.О.)