Тендер - Лекарственные средства. Медицинские изделия.: Поставка реагентов для лаборатории №308642984

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• нмцк.xlsx

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ТРЕБОВАНИЕ_при_подаче_предложения

Требования к участнику.

Указание технических характеристик при подаче ценового предложения для возможности идентификации товаров/работ/услуг требованиям Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки.

При отсутствии прикрепления данного документа при подаче ценового предложения, Заявка будет отклонена (согласно п. 7.12. Регламента ИС АТМО от 05.08.2024 г.)

Предоставить карту партнера для возможности подготовки проекта контракта с указанием действующего контактного телефона.

- Посмотреть таблицу с даннымитз_1

Наименование объекта закупки:

Поставка реагентов для лаборатории

- Посмотреть таблицу с данными

1. В соответствии с п. 31 Дополнительных требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656) при формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, с использованием электронной площадки, формируются наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Федерального закона №44-ФЗ.

В случае, если данная информация и сведения не будут сформированы с использованием электронной площадки, заявка участника будет отклонена на основании п. 1 ч. 12 ст. 48 Федерального закона №44-ФЗ.

Участник закупки вправе дополнительно предоставить сведения о наименовании страны происхождения товара, товарном знаке (при наличии у товара товарного знака), а также характеристиках предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении, в виде отдельного электронного документа в составе заявки. В случае наличия противоречий между электронным документом из заявки и информацией, сформированной с использованием электронной площадки, заявка участника будет отклонена на основании п. 8 ч. 12 ст. 48 Федерального закона №44-ФЗ.

2. При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие особенности:

2.1.1. Применяются следующие положения инструкции:

- Посмотреть таблицу с данными

2.1.2 При установлении требований к значению характеристик применяются следующие слова и символы:

- Посмотреть таблицу с данными

Предоставление конкретных характеристик с использованием символов/слов, указанных в настоящем разделе инструкции, не допускается.

В случае, если требование к значению характеристики установлено одновременно с применением нескольких слов/символов из данного раздела, в том числе с использованием союза «и» (например: ≥Х Х и ≤ Y и т.д.) и от участника в соответствии с положениями инструкции требуется предоставить конкретное значение или диапазон значений, участник в заявке указывает одно конкретное значение характеристики из данного диапазона или одно значение диапазона соответствующее установленным требованиям.

При указании диапазонных значений характеристики могут быть использованы символы, предусмотренные настоящим разделом, а также иные слова или символы, если это допускается функционалом электронной торговой площадки.

3. Если законодательством Российской Федерации установлено требование к формам и содержанию документов, которые должны быть предоставлены участником электронного аукциона в составе заявки, такие требования должны быть соблюдены.

В случае если в описании объекта закупки в качестве объекта закупки предусмотрена поставка товара, являющегося в соответствии со статьей 134 ГК РФ сложной вещью, включающей в себя различные вещи, соединенные таким образом, который предполагает их использование по общему назначению, и такие вещи (товары) имеют разные товарные знаки, участнику закупки необходимо в подаваемой заявке предоставить информацию о товарных знаках (при наличии) и о стране происхождения товара в отношении каждой вещи, входящей в состав сложной вещи (т.е. в отношении каждого товара, входящего в комплект товара, являющегося объектом закупки).

Все предлагаемые Участником закупки товары должны быть заявлены в полном строгом соответствии с наименованием товара указанным в Регистрационном удостоверении с обязательным указанием точных вариантов исполнения, указанных в приложении к регистрационному удостоверению (при его наличии);

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник закупки.

Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации характеристики, требования, условные обозначения и терминология, необходимость в других характеристиках, требованиях, условных обозначениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика.

При описании заказчиком закупаемых товаров в извещении об осуществлении закупки в электронной форме применяются характеризующие их характеристики, имеющие точные или диапазонные характеристики, а также максимальные и (или) минимальные значения таких характеристик.

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых характеристик, установленных в описании объекта закупки, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими характеристиками (значениями).

При исполнении контракта заказчик будет осуществлять приемку и проверку товара на соответствие товарных знаков и функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, заявленных участником закупки в заявке. В случае несоответствия фактических сведений информации, предложенной в заявке участника закупки, заказчик обязан отказаться от приемки данного товара (в том числе в составе работ), а поставщик (подрядчик, исполнитель) будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение контракта на основании соответствующих положений заключенного контракта.

В подаваемом предложении в отношении товара участниками должны применяться наименования характеристик и единицы измерения, соответствующие установленным в описании объекта закупки.

Информация в столбце " Наименование характеристики " является неизменяемой частью заявки. Конкретные значения характеристик должны быть указаны в столбце "Значение характеристики".

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться, надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения характеристик.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых товаров.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки.

При рассмотрении заявки участника комиссия вправе проверять достоверность предоставленных сведений в отношении предлагаемого к поставке товара, а также его товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленного образца (при наличии), наименования страны происхождения товара.

Информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, не должна допускать двусмысленных толкований (разночтений), должна трактоваться однозначно.

Участники закупки должны учитывать, что при описании объекта закупки заказчиком использовались максимальные и (или) минимальные значения характеристик, а также значения характеристик, которые не могут изменяться.

Предоставляемые участником сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».

Предложение участника должно быть в утвердительной форме, предложенные характеристики не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать следующие слова: «может», «не может», «менее», «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «ниже», «выше» «более», «должен», «должен быть», «не должен», «не должен быть», «может быть», «свыше», «от», «до», «превышает», «не превышает», «минимальный», «максимальный», математические знаки сравнения.

Также не допускается при заполнении сведений вместо указания значения характеристики товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением случаев, если это предусматривается извещением об осуществлении закупки в электронной форме.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных значениях характеристик товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара, указанных в заявке на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

Заведующий КДЛ Шарипова Э.В.

проект_договор

ДОГОВОР № _______

г. Уфа "___" ________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская клиническая инфекционная больница (далее по тексту – ГБУЗ РКИБ), в лице заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Горшковой Марины Николаевны, действующей на основании Приказа №5-ОД от 09.01.2024г, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке с п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку реагентов для лаборатории (далее – Товар) код ОКПД в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар и надлежащим образам оказанные Услуги.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, г. Уфа, ул. Запотоцкого, д.37.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора, составляет __________ , НДС ____________________.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (Цена Договора), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 Договора.

2.5. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара, качества поставляемых товаров и иных условий Договора.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.4. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.1.5. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара и оказании Услуг;

3.1.7. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;

3.1.8. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с пунктом 8 Договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места, в котором будет осуществляться разгрузка Товара, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. обеспечить условия для оказания Поставщиком Услуг по разгрузке в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, с учетом и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.3. своевременно принять и оплатить поставленный Товар и надлежащим образом оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара и качества оказанных Услуг, сроков поставки Товара и оказания Услуг требованиям Договора;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ____________________

Договор № __________

Заказчик (название): ____________________

Поставщик (название компании): __________

Пункт назначения:

Грузоотправитель:

Ящик/контейнер № ____, всего ящиков/контейнеров _____

Размеры (высота, длина, ширина) __________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Договора, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к Договору).

5. Порядок поставки Товара и документация

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора в указанные сроки:

с даты заключения Договора до 30.12.2025г., в течение 5-ти календарных дней после получения заявки от Заказчика, по телефону или по электронной почте, в будние дни с 08:00 до 14:00 (время уфимское). Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, г. Уфа, ул. Запотоцкого, д.37.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (приложение № 3 к Договору).

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на Товар, выданного __________;

- иной документ, подтверждающий соответствие товара;

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке (за исключением случаев, когда Поставщик не является плательщиком НДС);

г) универсальный передаточный документ;

д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 3 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

е) гарантию производителя на Товар;

ж) гарантию Поставщика на Товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Товар, оформленную в виде отдельного документа;

6. Порядок приемки Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору)

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Поставщик направляет своего представителя с доверенностью на выполнение действий.

Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете министров от 25.04.1966г. № П-7) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете министров от 15.06.1965г. № П-6).

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о Контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным "законом", оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона о Контрактной системе эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с "законодательством" Российской Федерации.

6.3. Заказчик в течение 5 дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара (приложение № 3 к Договору) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара (приложение №3 к Договору), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 3 к Договору) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3Договора.

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 3 к Договору) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

6.6. В случае обнаружения недостатков Товара при приемке, а именно повреждений целостности Товара или его первичной упаковки, Заказчик составляет Рекламационный акт (приложение № 4 к Договору) с указанием всех недостатков каждого некачественного Товара и передает его Поставщику. Возврат некачественных Товаров осуществляется в соответствии с разделом 8 Договора.

6.7. В случае необходимости хранения некачественного Товара у Заказчика до их возврата Поставщику, Заказчик хранит некачественный Товар отдельно от прочего Товара.

7. Порядок оказания и приемки Услуг

- не применяется

8. Гарантии

8.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

8.4. Остаточный срок годности на поставленный Товар составляет не менее 6 месяцев.

8.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в срок - в течение 10 (десяти) дней с даты получения Рекламационного акта (приложение № 3 к Договору). В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Договору осуществляется: за счет средств бюджетных учреждений (средства, полученные на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

9.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по каждому этапу поставки Товара.

9.3. Оплата по Договору за поставленный Товар и оказанные Услуги осуществляется Заказчиком и производится в форме безналичного расчета, по факту поставки каждой партии товара, после подписания товарных накладных (универсального передаточного документа), на основании предоставленных счетов-фактур (счетов, универсального передаточного документа), не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

а) документов, предусмотренных пункта 5.3 Договора;

б) счета;

в) счета-фактуры;

г) универсальный передаточный документ.

9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 5.3. Договора и подпунктах «б» и «в» пункта 9.3 Договора, обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

9.5. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Заказчик осуществляет взыскание согласно положениям Федерального закона о Контрактной системе в соответствии с предоставленным победителем закупки видом обеспечения исполнения Договора и условиями Договора.

10. Ответственность Сторон

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, соответствующего отдельного этапа исполнения контрактов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.5.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

10.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 руб.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора, отдельный этап исполнения договора, не превышает 3 млн. рублей (включительно);

10.7. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, необходимых для оплаты договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.3 - 10.6 Договора.

10.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, соответствующим отдельным этапам исполнения договорам не может превышать цену, отдельный этап исполнения договора.

10.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, соответствующих отдельных этапов исполнения договоров.

10.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ____ руб.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

1) в случае, если цена договора, отдельного этапа исполнения договора, не превышает начальную (максимальную) цену договора, отдельного этапа исполнения договора:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, отдельного этапа исполнения договора, если цена договора, отдельного этапа исполнения договора не превышает 3 млн. рублей;

2) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора, отдельного этапа исполнения договора:

а) 10 процентов цены договора, отдельного этапа исполнения договора, если цена договора, отдельного этапа исполнения договора не превышает 3 млн. рублей;

10.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке в размере _____ руб.:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

10.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора, отдельного этапа исполнения договора не превышает 3 млн. рублей;

10.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, соответствующих отдельных этапов исполнения контрактов, не может превышать цену Договора.

11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения договора до 30.12.2025г., а в части оплаты договора до полного исполнения своих обязательств.

11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Договора в следующих случаях:

11.4.1. поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок;

11.4.2. нарушения срока поставки товаров;

11.4.3. в случае нарушения Поставщиком положений ст.38 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

11.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.7. Существенные условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о Контрактной системе.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

Предоставить действующие номера телефакса Поставщикадля связи по настоящему Договору:

-представитель поставщика (Ф.И.О.) __________., тел, телефакс, адрес электронной почты ______________

14.2. Уведомление считается доставленным в случае фактического получения.

15. Дополнительные условия и заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражном суде Республики Башкортостан в г. Уфе.

15.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

16. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

от "___" _______ 2025 г. № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

от "___" _________ 2025 г. № __________

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к договору

от "__" __________ 2025 г. № _______

Образец

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

ОТ "__" __________ 20__ г. № ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору):

1. Наименование Товара (марка, модель, год выпуска и другое): _________

2. Единица измерения: __________

3. Количество в единицах измерения: __________

4. Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____% - __________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору)

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. № ____;

2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. № ____;

3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

4. ______________________________________.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к договору
от «__» _________ 2025 г.

№ _____________

Примерная Форма

- Посмотреть таблицу с данными

Местонахождение Заказчика

(адрес)

- Посмотреть таблицу с данными

1. В процессе приемки перечисленных ниже Товаров обнаружены следующие дефекты:

1.1……….

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

(подробно указываются мероприятия по устранению выявленных дефектов, срок замены дефектных

_________________________________________________________________________________________________

Товар - в течение 10 дней с даты получения Рекламационного акта Поставщиком)

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №5 к договору

от «__» _________ 2025 г.

№ ___________

ФОРМА

универсального передаточного документа