Тендер - Поставка реагентов для амплификации ДНК (ИФАВ РАН) №319566409

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Поставка реагентов для амплификации ДНК (ИФАВ РАН) (с результатом)
Сумма контракта:	162 000,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	11.12.2025
Окончание:	11.12.2025
Тендер №:	319566409
Тип:	Единственный поставщик Тендерная аналитика
Закон	223-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Медицина, фармакология Химия / Химические элементы и соединения
ОКПД2:	(205952194) Реактивы химические общелабораторного назначения
Регион:	Центральный ФО / Московская область / Черноголовка
Регион поставки:	Центральный ФО / Московская область / Черноголовка
Преимущества СМП, СОНО и др.	Да
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка реагентов для амплификации ДНК (ИФАВ РАН)
Цена контракта: 162 000,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки : Набор реагентов для амплификации ДНК	-	-	30	Штука

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Черноголовки

Задать вопрос по тендеру:

Документация

ДОКУМЕНТАЦИЯ.docx	24 КБ	11.12.25 07:52	Действующая
Приложение № 1 Справка-обоснование.pdf	1,1 МБ	11.12.25 07:52	Действующая
Приложение № 2 Проект договора.docx	54 КБ	11.12.25 07:52	Действующая
Приложение № 3 ЕГРЮЛ.pdf	158 КБ	11.12.25 07:52	Действующая
Приложение № 4 СМСП.pdf	122 КБ	11.12.25 07:52	Действующая
Извещение о закупке № 32515517173.html	8 КБ	11.12.25 07:52	Действующая (версия 1)

Скачать все файлы

- Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):г. Черноголовка, ул. Северный проезд, д. 1, ИФАВ РАН
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.12.2025 по 11.12.2025Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:в соответствии с Положением о закупке ФИЦ ПХФ и МХ РАНОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ДОКУМЕНТАЦИЯ - Скачать файл (требуется авторизация)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр проблем

химической физики и медицинской химии

Российской академии наук

(ФИЦ ПХФ и МХ РАН)

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства

о заключении договора

ВВЕДЕНИЕ

Законодательное регулирование

Настоящая документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Федеральным исследовательским центром проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук (ФИЦ ПХФ и МХ РАН) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223 – ФЗ), Положением о закупке ФИЦ ПХФ и МХ РАН (далее Положение о закупке) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг

1.2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук (ФИЦ ПХФ и МХ РАН).

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, проспект академика Семенова, д.1. тел. 8(49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, email: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Получатель товара и плательщик:

Обособленное подразделение: Институт физиологически активных веществ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук (ИФАВ РАН).

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, Северный проезд, д.1, Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.3. Предмет договора: поставка реагентов для амплификации ДНК.

1.4. Условия закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.4.1. Способ осуществления закупки со ссылкой на пункт положения, позволяющий проводить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): закупка проводится неконкурентным способом в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке ФИЦ ПХФ и МХ РАН.

1.4.2. Ограничение: участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

1.4.3. Цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

1.4.4. Обоснование цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) представлено в Приложении № 1 Документации о закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.4.5. Проект Договора представлен в Приложении № 2 Документации о закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и является её неотъемлемой частью.

1.4.6. Приложение № 3 - Выписка из ЕГРЮЛ.

1.4.7. Приложение № 4 – Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.4.8. Приложение № 5 - Копии документов, подтверждающие полномочия руководителя поставщика (подрядчика, исполнителя) на подписание договора (Выписка из ЕГРЮЛ).

Приложение_№_2_Проект_договора

Договор на поставку товара № (проект)

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук (ФИЦ ПХФ и МХ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора обособленного подразделения Института физиологически активных веществ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук (ИФАВ РАН) Устюгова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 26.08.2024 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьИ-08/1147, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Изоген» (ООО «Лаборатория Изоген»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Шайхаева Гаджирамазана Омаровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании подпункта 6 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке ФИЦ ПХФ И МХ РАН, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (Приложение № 1) в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. 346.11 п.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, применение упрощенной системы налогообложения.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.2. Источник финансирования – средства от иной приносящей доход деятельности (договор поставки лабораторных животных № 5206-ЕП-25 от 03.12.2025 г.).

2.3. Цена договора включает в себя стоимость всех затрат Поставщика, необходимых для поставки товара по договору, включая стоимость товара, его упаковки, доставки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, расходы по страхованию, уплате налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей и все иные расходы, которые прямо не вытекают из договора, но непосредственно связаны с его исполнением.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится Заказчиком по факту поставки в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара на основании счета.

3.2. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), если иное не предусмотрено договором.

Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в согласованные Сторонами сроки с момента получения письменного уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

5. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

5.1. Срок поставки товара: до 15 календарных дней с даты заключения договора.

5.2. Место поставки товара: Московская область, г. Черноголовка, ул. Северный проезд, д. 1, ИФАВ РАН.

5.3. Поставщик за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомляет Заказчика о готовности к передаче товара любым доступным способом.

5.4. В день поставки товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

а) документ о приемке поставленного товара (универсальный передаточный документ, товарная накладная, акт приема-передачи товара и т.д.), счет, иные товаросопроводительные документы;

б) предусмотренные действующим законодательством документы/их копии, свидетельствующие о качестве поставленного товара и о его соответствии условиям договора (сертификаты, декларации, протоколы/акты испытаний, разрешения и т.д.);

в) паспорта, инструкции по эксплуатации и обслуживанию, подробное описание условий хранения товара, полный список запчастей, материалов и документов, и т.д.

5.5. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов), Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов) проводится на предмет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.

Срок проведения экспертизы своими силами соответствует срокам приемки поставленного товара.

5.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Заказчику товара и документов, указанных в п. 5.4 Договора, осуществляет экспертизу поставленного товара своими силами, приемку поставленного товара и подписывает документ о приемке, либо в те же сроки направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения (далее - Мотивированный отказ).

5.7. В случае получения Мотивированного отказа Поставщик обязан в сроки, согласованные сторонами, устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику документы, указанные в п. 5.4 договора.

Со дня получения от Поставщика указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом договора, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом договора, исчисляется со дня получения таких документов.

Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая, если недостатки товара устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок.

5.8. В случае, если выявленные недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не устранены Поставщиком в установленные в Мотивированном отказе сроки, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с условиями договора.

5.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этого товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

5.10. Подписание Заказчиком документа о приемке свидетельствует о проведении Заказчиком экспертизы результатов поставленного товара своими силами и приемки Заказчиком поставленного товара.

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства [1]

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида товара, системами добровольной сертификации и наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на товар и в обязательном порядке передаются Заказчику.

6.2. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя.

6.3. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.4. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество на данный вид товара.

6.5. Гарантийный срок (остаточный срок годности) на товар составляет 80% и исчисляется со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

7.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

7.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

7.1.5. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

7.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Осуществлять приемку поставленного товара и производить оплату принятого товара в порядке и сроки, установленные Договором.

7.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

7.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Представлять Поставщику информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика информации об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору.

7.2.5. Представлять Поставщику разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

7.2.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.3. Поставщик вправе:

7.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.

7.3.2. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Договором. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

7.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора.

7.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

7.4. Поставщик обязан:

7.4.1. В соответствии с условиями Договора поставить товар в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

7.4.2. Своевременно направлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

7.4.3. Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору.

7.4.4. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Поставщиком таких обстоятельств.

7.4.5. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору.

7.4.6. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором

7.4.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

8.7. Условия освобождения Сторон от ответственности:

8.7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

8.7.2. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможной продолжительности действия форс-мажора. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден документами, выданными соответствующими компетентными органами.

8.7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства, как на обстоятельства, освобождающие Сторону от ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему договору.

8.7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение настоящего договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств форс-мажора, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.7.5. Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 30 (тридцати) дней, любая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему договору, при этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны компенсации за причиненные убытки.

9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семи) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

10. Срок действия, изменение и расторжение договора

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «30» декабря 2025 г., а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров не более чем на 30 (тридцать) процентов. При увеличении объема закупаемых товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товаров, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемых товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, если необходимость изменения сроков вызвана:

- обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

- увеличением или сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг не более чем на 30 (тридцать) процентов;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законодательством Российской Федерации.

10.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

10.4. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, перемена Поставщика (в случае, если перемена допускается гражданским законодательством) с которым заключен договор, только в случаях, не противоречащих статье 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ и разделу 5 главы II Положения о закупке «Предоставление национального режима при осуществлении закупок».

10.5. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и договором.

10.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

а) неоднократного (два или более) нарушения сроков поставки товаров или части товаров, указанных в договоре.

10.7. Договор может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем порядке в случаях:

а) нарушения Заказчиком сроков оплаты товара;

б) незаконного и необоснованного отказа Заказчиком в приемке товара.

10.8. Расторжение договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Поставщику за поставленный товар.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

10.9. Поставщик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в договоре, выплаченный в соответствии с договором аванс в размере за вычетом учтенного в стоимости поставленного товара аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего договора (если договором предусмотрена выплата аванса).

11. Противодействие коррупции

11.1. При исполнении настоящего договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии коррупции.

11.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии коррупции.

12. Прочие условия договора

12.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов.

12.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью или электронной почтой по электронным адресам из раздела 15 настоящего договора, имеет юридическую силу до момента представления оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 - Спецификация поставляемого товара.

13. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №____________

от «___» ____________2025 г.

Спецификация
поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Условия гарантии указываются в зависимости от предмета закупки. ↑

Приложение_№_4_СМСП

СВЕДЕНИЯ

из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

11.12.2025

ЮЭ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть783

дата формирования сведений

номер

Сведения в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ИЗОГЕН"

полное наименование юридического лица

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ИНН

содержащиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на

декабря

2025 г.:

число

№

п/п

месяц прописью

год

Наименование показателя

Значение показателя

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ

ИЗОГЕН"

Полное наименование юридического лица

Идентификационный номер налогоплательщика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

(ИНН)

Основной государственный регистрационный

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319026474 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ" объявляет тендер: Поставка технических газов в баллонах	Электронный аукцион #319026474	447 096	1 день 03.12.2025 15.12.2025
Тендер №319176589 Поставка аргона газообразного высокой чистоты	Электронный аукцион #319176589	1 600 000 Обеспечение заявки: 16 000	3 дня 05.12.2025 17.12.2025
Тендер №319326489 Гелий газообразный (сжатый)	Электронный аукцион #319326489	8 025 000 Обеспечение заявки: 80 250	3 дня 08.12.2025 17.12.2025
Тендер №319326511 Азот жидкий	Электронный аукцион #319326511	4 058 400 Обеспечение заявки: 40 584	3 дня 08.12.2025 17.12.2025

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319566377 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ЗДАНИЙ" объявляет тендер: Поставка соли молотой технической	Запрос котировок #319566377	150 850	4 дня 11.12.2025 18.12.2025
Тендер №319566327 Кислота ортофосфорная экстракционная 73%	Запрос предложений #319566327	8 825	76 дней 11.12.2025 28.02.2026
Тендер №319566325 Кислота азотная	Запрос предложений #319566325	35 200	107 дней 11.12.2025 31.03.2026
Тендер №319566107 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СУЗУНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: поставка лабораторных реактивов	Запрос котировок #319566107	144 967	срок истек 11.12.2025 11.12.2025
Тендер №319565831 мониторинг цен в электронной форме на Приобретение катализатора ванадиевого	Анализ цен #319565831	См. док.	8 дней 11.12.2025 22.12.2025

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319566324 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЧЕРНОГОЛОВКА" объявляет тендер: Изготовление и поставка наградной продукции	Запрос котировок #319566324	1 505 408	4 дня 11.12.2025 18.12.2025
Тендер №319561804 Общество с ограниченной ответственностью "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" объявляет тендер: Перевозка. Груз: газированные напитки по маршруту: Новосибирск - Екатеринбург-Тюмень	Запрос предложений #319561804	95 000	срок истек 11.12.2025 11.12.2025
Тендер №319561789 Общество с ограниченной ответственностью "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" объявляет тендер: Перевозка. Груз: газированные напитки по маршруту: Новосибирск - Екатеринбург-Тюмень	Запрос предложений #319561789	95 000	срок истек 11.12.2025 11.12.2025
Тендер №319558199 Общество с ограниченной ответственностью "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" объявляет тендер: Перевозка. Груз: газированные напитки по маршруту: Новосибирск - Екатеринбург	Запрос предложений #319558199	85 500	срок истек 11.12.2025 11.12.2025
Тендер №319550882 Общество с ограниченной ответственностью "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" объявляет тендер: Перевозка. Груз: напитки, снеки, кондитерские изделия, детское питание по маршруту: Новосибирск - Чита	Запрос предложений #319550882	256 500	срок истек 10.12.2025 11.12.2025

Тендер - Поставка реагентов для амплификации ДНК (ИФАВ РАН) №319566409

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Черноголовка