Тендер - Поставка реагента противогололедного №318636306

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

КОНТРАКТ №__________

г. Ярославль «____» ноября 2025 г.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС № 18», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кирпичёвой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, в лице ____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется осуществить поставку реагента противогололедного (далее – Товар) Заказчику согласно Спецификации (приложение к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, в количестве и ассортименте, в сроки и на условиях, определенных настоящим контрактом, а Заказчик – принять и своевременно произвести оплату поставленного товара в соответствии с настоящим контрактом.

1.2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет _______(___________) рублей _______ копеек, включая НДС/НДС не облагается.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случая, установленного п.9.1. контракта, и включает в себя стоимость Товара, расходы по доставке Товара, погрузке – разгрузке Товара, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по контракту.

2.3. Оплата по настоящему контракту осуществляется за фактически поставленный Товар в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры), в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной. Авансирование не предусмотрено.

2.4. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (субсидии городского бюджета на 2025 год).

2.5. Валютой контракта является рубль Российской Федерации.

3.Срок, условия и место поставки

3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в течение 25 календарных дней с даты заключения контракта.

3.2. Место поставки Товара: по месту нахождения структурного подразделения в соответствии со спецификацией.

3.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или транспортом третьих лиц за счёт Поставщика, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность Товара при транспортировке.

3.4. Датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

3.5. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходят к Заказчику с момента передачи Товара.

3.6. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

3.7. Дефекты Товара устраняются силами и за счет Поставщика (с заменой Товара ненадлежащего качества на идентичный Товар), если появление этих дефектов вызвано ненадлежащим качеством Товара или вследствие его транспортировки.

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять Товар, проверить его количество, качество и наименование.

4.1.2. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Не позднее, чем за 2 (два) дня до даты поставки Товара, уведомить об этом Заказчика.

4.2.2. Произвести поставку Товара надлежащего качества, в количестве согласно Спецификации (Приложение к контракту) и в соответствии с условиями контракта.

4.2.3. За свой счет восполнить недопоставленный Товар, заменить некачественный или бракованный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика от приемки поставленного Товара. В течение указанного срока Поставщик обязан осуществить поставку Товара надлежащего качества, в комплектации и количестве, предусмотренном контрактом, и устранить выявленные недостатки и дефекты.

4.2.4. Обеспечить при поставке товара соблюдение своими сотрудниками, находящимися на территории Заказчика, действующих санитарных правил, противопожарных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил деловой этики и служебного поведения, личной гигиены.

5. Порядок приёмки Товара

5.1. При передаче Товара предоставить Заказчику следующие документы: товарную накладную, счет (счет-фактуру), сертификаты соответствия качества, документы об оценке (подтверждении) соответствия и другие документы, удостоверяющие качество Товара (если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством). При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

5.2. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара.

5.3. Приемка Товара осуществляется путем подписания Сторонами товарной накладной. Заказчик проверяет Товар на соответствие качества, количества Товара требованиям настоящего контракта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, указанных в п. 5.1. контракта. При отсутствии замечаний к Товару Заказчик возвращает Поставщику подписанную товарную накладную либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной в случае выявления замечаний. При устранении замечаний приемка Товара осуществляется повторно в соответствии с настоящим разделом.

5.4. Для проверки поставленного Товара, в части его соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут быть привлечены эксперты, экспертные организации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и составляет рублей. [1]

6.4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, и составляет рублей. [2]

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном в постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, и составляет рублей. [3]

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

6.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия контракта

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует по 31 декабря 2025 г.

7.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя по настоящему контракту обязательств.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

8.2. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Контракт может быть изменен:

- по соглашению Сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества и качества Товара и иных условий контракта.

- по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема Товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту в случае, когда такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему контракту и подлежат подписанию обеими сторонами или уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему контракту являются неотъемлемыми частями настоящего контракта.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. В случае отказа Стороны контракта от исполнения контракта в одностороннем порядке Заказчик оплачивает фактически поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего контракта.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийные срок эксплуатации Товара соответствует сроку, указанному в паспорте завода-изготовителя.

11. Прочие условия

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему контракту, разрешаются в досудебном порядке путем направления заказным письмом с уведомлением претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.

11.3. В случае не достижения согласия между Сторонами спор разрешается в Арбитражном суде Ярославской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Приложение к контракту

12.1. Приложение к контракту: Спецификация.

13. Действие непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему контракту за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, т.е. обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара как следствия природного явления, наводнения, землетрясений, диверсии, забастовок, военных действий, правительственных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение контрактных обязательств.

13.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту сдвигается при наступлении обстоятельств, указанных в п.12.1. настоящего контракта, на время, в течение которого последние будут иметь место.

13.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему контракту, должна немедленно, не позднее 14 дней с момента их наступления в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 14 дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для оправдания.

13.4. Если обстоятельства, указанные в п.12.1. настоящего контракта, будут длиться более трех месяцев, то каждая сторона вправе требовать расторжение контракта.

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к контракту №_____ от «___» ноября 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(поставка для Центр образование - школа 59:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе д.35А

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(поставка для Центр образование - школа 84:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, проспект Доброхотова д. 8

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(поставка для Центр развития ребенка – детский сад № 27 :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Космонавтов д.3

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(поставка для Центр развития ребенка – детский сад № 155 :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, проспект Доброхотова д.7

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(поставка для Центр развития ребенка – детский сад № 140:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, проспект Доброхотова д.18

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(поставка для Центр развития ребенка – детский сад № 203 :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе д.37А

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(поставка для Центр развития ребенка – детский сад № 101 :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе 29А

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(поставка для Центр развития ребенка – детский сад № 151 :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе д.18А

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), размер штрафа рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)) и устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. ↑

В соответствии Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

В соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

Обоснование_цены_контракта