Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.
Вид продукции: Товар
Объект закупки: Поставка реагента противогололедного
Описание объекта закупки: Поставка реагента противогололедного
Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта
Срок исполнения контракта: 31.12.2025
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская дом 14 лит. Б.
Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.
Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.);
Размер аванса (% от цены контракта): 0
Размер аванса (руб.):
Этапы оплаты:
Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен
Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: не установлен
Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:
Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта
Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта
Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта
Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка Заказчиком производится в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поставки Товара с предоставлением документов о приемке.
Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:
Сведения о заказчике
Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА"
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., -, Санкт-Петербург, -, Большая Пушкарская, 14, Б, -, УЛ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, Дом 14 Лит.Б
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана», в лице ______________ действующего на основании_______________, именуемое в дальнейшем Заказчик и, ____________________, в лице _________,действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем Поставщик (вместе далее – стороны),в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ)заключили настоящий контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:
Предмет КОНТРАКТА
По настоящему Контракту Поставщик обязуется в установленный срок осуществить поставку реагента противогололедного(далее – Товар) согласноТехническому заданию, указанному вПриложении №1 Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить оплату поставленногои принятого товарав соответствии с настоящим Контрактом.
Срок и условия выполнения поставки
Поставка товара по настоящемуКонтрактудолжна быть произведена в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
Доставка товара производится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, 14, литер Б. Доставка товара и разгрузка осуществляется силами и за счет Поставщика.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ и порядок расчетов
Общая стоимость
настоящегоКонтрактасоставляет___________________(_______________),
НДС
(В случае, еслиПоставщик не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации).
Цена настоящегоКонтрактаявляется твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта.
Источник финансирования:за счёт внебюджетных средств, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, КОСГУ 346, субсидии на госзадание.
В стоимость Контракта входят все затраты и другие обязательные платежи Поставщика. Стоимость товара является твердой и изменению не подлежит. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Документом, подтверждающим факт приемки Заказчиком товара, считается подписанный Сторонами Акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденной приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н. (далее– Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)).
Заказчик обязуется осуществить оплату после подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)в течение 7 (семи) рабочих дней.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.
Цена поКонтрактувключает цену товара, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Выполнение Поставщиком своих обязательств поКонтрактуосуществляется без авансирования со стороны Заказчика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств поКонтрактуЗаказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств поКонтрактув сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом ценыКонтракта.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик вправе:
с Контрактом;
требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;
запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;
осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
отказаться от принятия и оплаты товаров, не соответствующих требованиям Контракта;
потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
Заказчик обязан:
принять поставленные товары в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дня с даты поставки товара;
оплатить поставленные товары в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом.
Поставщик вправе:
по Контракту от заказчика;
требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
Поставщик обязан:
поставить товары, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом;
исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах;
передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ и условия их оплаты;
соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту
КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТ И КОМПЛЕКТНОСТЬ, ТАРА, УПАКОВКА И
МАРКИРОВКА ТОВАРА
По качеству и комплектности поставленный товар соответствует Государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям завода-изготовителя.
Товар должен соответствовать всем требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту).
Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей».
При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключениям уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.
Поставщик обязан предоставить Заказчику всю необходимую информацию о товаре без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Упаковка должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации на изделия конкретных видов. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировании и хранении в течение сроков, установленных в нормативно-технической документации на изделия конкретных видов.
В случае несоответствия товара установленным стандартам и параметрам Заказчик вправе вернуть для замены некачественный товар Поставщику с отнесением дополнительных расходов на их счет.
Весь поставляемый по Контракту товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, могут поставляться по Контракту только в строгом соответствии с запретами и ограничениями, установленными Правительством Российской Федерации.
Срок предъявления претензий Поставщику по качеству товара составляет 2 месяца от даты передачи товара. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает замену нестандартного или не соответствующего требованиям к качеству товара, установленным в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту) на надлежащий товар. Поставщик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации товара. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Поставщика и Заказчика. Гарантийный срок на поставленный в соответствии с Контрактом товар 12 месяцев. Начало гарантийного срока на поставляемый по Контракту товар определяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи товара по Контракту.
Требования Заказчика к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара не устанавливаются.
Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Поставщик поставляет товар по Контракту в сроки, указанные в п. 2.1 Контракта по адресу, указанному в п.2.2. Контракта, осуществляет разгрузку товара, доставку его в помещение, указанное Заказчиком.
Поставщик имеет право досрочной поставки товара, по согласованию с Заказчиком.
Поставщик согласовывает дату и время поставки партии товара с Заказчиком не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты поставки, путем отправки соответствующей информации о дате и времени поставки товара с адреса электронной почты Поставщика, указанного в Контракте, на адрес электронной почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с учетом сроков поставки, указанных в пункте 2.1 Контракта. Поставка товара осуществляется в период времени с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 14-00. Не позднее, чем за один рабочий день до даты поставки товара, Поставщик сообщает Заказчику государственный номер транспортного средства, на котором будет осуществлена поставка товара, а также фамилию, имя, отчество, паспортные данные, контактные телефоны водителя и экспедитора, осуществляющих поставку товара. В случае несвоевременного предоставления Заказчику данных о транспортном средстве, водителе и экспедиторе Заказчик вправе отказать в приемке товара. Контактный телефон лица, осуществляющего приемку товара со стороны Заказчика, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗаместитель директора по АХЧ Анищенко Никита Борисович.
В день доставки товара Поставщик обязан передать на поставляемый Заказчику товар следующие документы:
технические паспорта (если применимо);
инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке (если применимо);
заверенные Поставщиком копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии (в случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами;
заверенные Поставщиком копии удостоверений качества и безопасности, заключений уполномоченных органов и т.п., если такие требования к товару установлены действующим законодательством РФ;
гарантии производителя и Поставщика товара со сроком действия таких гарантий согласно п. 5.10 Контракта;
Акт приема-передачи товара по Контракту и товарно-транспортную накладную и/или товарную накладную (УПД) на поставленный товар по Контракту в 2 (двух) экземплярах, подписанных со стороны Поставщика.
Поставка товара без таковых документов считается ненадлежащей.
Приемка отгруженного товара по Контракту осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней в следующем порядке:
Заказчик принимает поставленный Поставщиком товар на основании Акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной и/или товарной накладной (УПД), которые представляются Поставщиком согласно п. 6.2 Контракта и подписываются Сторонами только после надлежащего исполнения Поставщиком его обязательств по поставке товара по Контракту и его приемки Заказчиком.
Датой приёмки оказанных услуг Заказчиком считается дата подписания Заказчиком Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
Участие поставщика (подрядчика, исполнителя) при оформлении Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) предусматривается путем подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) собственноручно представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) на бумажном носителе либо посредством подписания в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи в рамках установленного электронного взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем.
При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотрено участие поставщика (подрядчика, исполнителя) при оформлении Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) путем направления в целях уведомления о результатах приемки на электронный адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) электронного Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (скан копии Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), оформленного заказчиком на бумажном носителе).
В случае если при приемке товара Заказчиком обнаружено несоответствие поставленного товара Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), комиссией Заказчика составляется акт и выдается предписание Поставщику об устранении выявленных нарушений. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются членами комиссии Заказчика и представителем Поставщика, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя и соответствующей доверенности, либо только паспорт для единоличного исполнительного органа Поставщика).
Если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте и акт заверяется третьим лицом по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сохранив при этом почтовый документ, подтверждающий отправку по почте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование факта отправки документов и получение Заказчиком подтверждения об их вручении Поставщику.
В случае выявления Заказчиком указанных в пункте 6.3.5 Контракта нарушений после приемки товара Заказчик уведомляет об этом Поставщика в письменной форме и приглашает уполномоченных представителей Поставщика явиться в адрес Заказчика для составления акта и получения предписания.
Заказчик направляет Поставщику извещение о выявленных нарушениях посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование факта отправки документов и получение Заказчиком подтверждения об их вручении Поставщику.
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки без дополнительной оплаты, в срок, указанный в предписании. Устранение Поставщиком в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара по Контракту.
Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате за поставленный товар, предусмотренного договором, Заказчик уплачивает неустойку (штраф, пеня). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств по оплате, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Заказчиком.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек рублей.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик уплачивает неустойку (штраф, пеня). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), которое подлежит рассмотрению Поставщику в течение 5 дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) рассматривается как согласие Поставщика с указанными требованиями.
Уплата пени (неустойки, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.
Указанная в настоящем Контракте пеня (неустойка, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).
Во всем остальном за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. При нарушении обязательств по Контракту виновная Сторона несет материальную ответственность за ущерб и упущенную выгоду, нанесенные другой Стороне. Возмещение ущерба не освобождает от выполнения нарушенных обязательств.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийные бедствия, политические волнения, бунты, военные действия и их последствия, а также любые другие обстоятельства, не зависящие в разумных пределах от контроля сторон.
Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления письменным уведомлением. Неизвещение, а также несвоевременное извещение лишает Сторону, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, права ссылаться на эти обстоятельства, если только сами эти обстоятельства не препятствовали отправлению такого уведомления.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящегоКонтракта,Стороны урегулируют путем переговоров.
Все неурегулированные споры, касающиеся исполнения данного Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как то: стихийные бедствия, военные действия, блокады, забастовки, пожары, а также издания актов государственной власти и органов местного самоуправления, повлекших за собой полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны освобождаются от выполнения обязательств на период действия этих обстоятельств. О наступлении обстоятельств форс-мажора Стороны уведомляют друг друга в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме со ссылкой на конкретные обстоятельства, делающие невозможным выполнение настоящегоКонтрактаи документальным подтверждением.
СРОК ДЕЙСТВИЯКОНТРАКТАи ОСНОВАНИЯ ДЛЯ его прекращениЯ
НастоящийКонтрактвступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2025 года.
Изменение существенных условийКонтрактапри его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных статьями 34 и 95 Федерального закона.
Все изменения и дополнения кКонтрактуявляются действительными, если они подписаны полномочными представителями Сторон.
Расторжение настоящегоКонтрактадопускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом СтороныКонтрактаот исполненияКонтрактав соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполненияКонтрактапо основаниям, предусмотренным статьей 523 Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:
Поставкитоваров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
Неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
До принятия решения об одностороннем отказе от исполненияКонтрактав соответствии с п.10.4 настоящегоКонтрактаЗаказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполненияКонтрактаможет быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
Односторонний отказ Стороны от исполненияКонтрактаосуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 95 Федерального закона.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполненияКонтрактав случаях, установленных частью 15 статьи 95 Федерального закона.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполненияКонтрактане позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполненияКонтрактаустранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
Решение об одностороннем отказе от исполненияКонтрактавступает в силу иКонтрактсчитается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщика Заказчиком (Заказчика Поставщиком) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом СтороныКонтрактаот исполненияКонтрактадругая СторонаКонтрактавправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Расторжение настоящегоКонтрактане освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения Контракта.
В случае расторженияКонтрактапо причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Контракт Поставщик не вправе предъявлять требования о выплате ему убытков и компенсаций.
ЗАВЕРЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
Поставщик заверяет Заказчика, что соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным ст. 31 Закона N 44-ФЗ, а именно:
1) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) требованиям о непроведении ликвидации поставщика- юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании поставщика-юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) требованиям о неприостановлении деятельности исполнителя в порядке, установленномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) требованиям об отсутствии у поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;
5) требованиям об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - исполнителя судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренныестатьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) поставщик-юридическое лицо, не является лицом, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренногостатьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) требованиям обладания исполнителем закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) требованиям об отсутствии обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
9) не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
10) не является иностранным агентом;
11) требованиям об отсутствии у поставщика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Поставщик заверяет Заказчика, что соответствует требованию об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, включенной в такой реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571 "О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации".
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Контракта, Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступила позднее.
Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта, подписываются обеими сторонами и скрепляются печатями.
Любые изменения кКонтрактудействительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
Стороны обязаны сообщать друг другу о любых изменениях банковских и почтовых реквизитов и иных изменений в реквизитах организации в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента соответствующих изменений.
НастоящийКонтрактзаключен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
(Код) по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКПД2), соответствующий предмету закупки:
ОКПД2 – 20.59.43.130 — Антиобледенители.
Цель закупки –поставка товара для обеспечения текущей деятельности учреждения.
Источник финансирования - бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Внебюджетные средства: код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, КОСГУ 346, субсидии на госзадание.
Общие требования к товару
Качественные, технические и функциональные характеристики товара соответствуют специфике использования товара. Исходя из этих требований, любые ухудшения качественных, физических, технических и функциональных характеристик товара недопустимы.
Требования к упаковке и маркировке поставляемого по Контракту товара:
Товар должен поставляться в соответствующей промышленной неповрежденной упаковке (ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), обеспечивающей надежную защиту товара от влаги, пыли, грязи, а также сохранность товара при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении;
- упаковка должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации на изделия конкретных видов;
- упаковка не должна иметь острых выступающих частей (гвоздей, концов проволоки и т.д.), углов, кромок и поверхностей с неровностями, которые могут нанести повреждения транспортным средствам, их внутреннему оборудованию, упаковке других грузовых мест и обслуживающему персоналу;
- упаковка не должна быть вскрыта, не иметь вмятин, порезов;
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставляемый по Контракту товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).
Товар должен соответствовать требованиям законодательства, в том числе:
- Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный Закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
Товар должен иметь положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на поставляемый товар в соответствии с частью 5 статьи 11 Закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Основание: ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. "Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия" (пункт 5.3.1).
Требование к гарантии
Гарантийный срок на поставляемый товар – 12 месяцев от даты приемки товара, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя.
Условия и сроки поставки товара
Поставка товара осуществляется в течение20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
Поставщик производит доставку товара, а также его выгрузку непосредственно по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская дом 14 лит. Б.
Погрузо-разгрузочные работы по доставке и выгрузке товара осуществляются силами и за счет Поставщика.
Поставка осуществляетсяединовременно в полном объеме.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
