Тендер - Поставка реагента ингибитора коррозии в количестве 8000 кг №273245998

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор_проект.doc
• Извещение_об_электронном_запросе_котировок_среди_МСП.docx
• НМЦК.pdf
• Техническое_задание.docx
• разъяснение.doc
• разъяснение_1.doc
• разъяснение_2.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):461040, г. Бузулук Оренбургской области, ул. 1 Мая, д.37
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.05.2024 по 31.05.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется x

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиx

Утверждаю
И.о. директора МУП ЖКХ г. Бузулука

Е.М. Садыкова

«23» мая 2024 г.

Извещение о проведении запроса котировок
в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства

на поставку реагента ингибитора коррозии в количестве 8000 кг для нужд МУП ЖКХ г. Бузулука

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Техническое задание

Приложено отдельным файлом

Приложение № 2

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Приложено отдельным файлом

Приложение № 3

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Кому: Комиссии заказчика

Исх. № _____

от «___»__________20___ г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование участника закупки
_____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

ИНН участника закупки:__________________ КПП участника закупки (при наличии):
___________________

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника запроса котировок:

- Посмотреть таблицу с данными

ОГРН (ОГРНИП)________________________ Дата постановки на учет в налоговом органе _______

ОКПО ________________ ОКВЭД2_________________________ ОКТМО______________________

Контактный телефон/факс (с указанием кода города):______________________________________

Электронный адрес участника закупки: __________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица): _____________________________________________

Место жительства (для физического лица): _______________________________________________

Банковские реквизиты участника закупки:

Наименование и адрес обслуживающего банка: ___________________________________________

Р/с _________________________, К/с _________________________

БИК ________________________

Настоящей заявкой подтверждаю согласие заключить и исполнить договор на условиях и в срок, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме № ___ от ______.

Подавая настоящую заявку, подтверждаю, что участник закупки соответствует всем требованиям,
запретам и ограничениям, установленным извещением о проведении запроса котировок.

Настоящим подтверждаем свое согласие на поставку товара по указанным в ценовом
предложении ценам:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае признания ______________ (наименование участника
закупки)__________________________ победителем в запросе котировок в электронной форме мы
обязуемся своевременно заключить и исполнить договор на условиях, указанных в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме.

Приложения:

1. __________________

2. __________________

Руководитель _______________________ /расшифровка подписи/

или иное лицо, имеющее право
действовать от имени
участника закупки

М.П.

(при наличии)

Приложение № 4

Проект договора

Приложено отдельным файлом

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №

г. Бузулук « » 2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие Жилищно – коммунального хозяйства города Бузулука, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего директора Фролова Алексея Юрьевича, действующей на основании Устава предприятия, с одной стороны, и « », именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по результатам запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, объявленного извещением от «»_____ 2024 г. № ________ , № извещения ОС ЕИС_________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку реагента (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Договора, Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, характеристики, общая стоимость Товара, а также требования к упаковке Товара указываются в Спецификации (Приложение № 1).

1.3. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от Заказчика. Заявка направляется Заказчиком любым из доступных способов:

- факсимильной связью по телефонным номерам, указанным в Разделе 14договора,

- электронной почтой на электронный адрес Поставщика,

- почтовыми отправлениями по адресу, указанному в Разделе 14 договора.

1.4. Товар поставляется партиями согласно заявкам Заказчика.

1.5. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д.37, с 08.00 до 17.00 часов (местное время) в рабочие дни, перерыв на обед в рабочие дни с 13.00 до 14.00 часов (местное время), выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Сумма настоящего договора составляет: 0 (___) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %, (___) рублей 00 копеек или без НДС (далее – Цена Договора)

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена Договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных, других расходов, связанных с поставкой Товара в место поставки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.

2.4. Источник финансирования договора – собственные средства муниципального унитарного предприятия МУП ЖКХ г.Бузулука.

2.5. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

2.6. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Товара, товарной накладной, на основании выставленного счета, счета-фактуры. Обязательства Заказчика считаются исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8. Незаказанный и (или) не поставленный товар оплате не подлежит.

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.

3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.2.1. Поставщик гарантирует, что:

3.2.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных обязательств и свободным от прав и притязаний третьих лиц.

3.2.1.2. Исполнение обязательств по настоящему Договору не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

3.2.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации и обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении.

3.3. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ.

4.1. Порядок приема-передачи Товара:

4.1.1. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в Договоре, и иными необходимыми способами, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки Товара, с обязательным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием акта приема-передачи Товара.

4.1.2. При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные:

- счет-фактуру;

- товарную накладную и другие документы, необходимые для оприходования Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- документы, предусмотренные пунктом 3.1. раздела 3 настоящего Договора.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема Товара.

4.2. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно с даты (дня) подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

4.3. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 4.2. раздела 4 настоящего Договора.

4.4. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 4.2. раздела 4 настоящего Договора.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Обеспечение исполнения Договором предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком.

5.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(восемьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается..

5.3. Поставщик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

5.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

5.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

5.6. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки всего количества Товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока исполнения Договора.

5.7. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

5.8. Независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать все сведения, предусмотренные документацией.

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

5.9. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения, несет Поставщик.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

6.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

6.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.

6.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

6.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

6.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:

6.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

6.2.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.6. раздела 2 настоящего Договора.

6.2.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора провести экспертизу.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.

7.1. Поставщик по настоящему Договору вправе:

7.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной - накладной.

7.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

7.2. Поставщик по настоящему Договору обязан:

7.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

7.2.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

7.2.3. Уведомить Заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента его доставки к месту поставки.

7.2.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные подпунктом 4.1.2. пункта 4.1. раздела 4 настоящего Договора.

7.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим договором.

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, и устанавливается штраф в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены договора.

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) или удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договораили подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.8.3 настоящего договора.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне.

9.2. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

9.3. Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении Договора:

9.3.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору.

9.3.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).

9.3.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

9.4. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.5. В случае нарушения одной Стороной настоящей оговорки и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

10.3. По прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10..4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Договору от другой Стороны.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

11.1. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору стороны обязуются урегулировать их в досудебном (претензионном) порядке путем направления стороне претензии в письменном виде.

11.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

11.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Оренбургской области.

12. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕДОГОВОРА.

12.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором регулируются в соответствии с действующим законодательством.

12.2. При исполнении Договора, Стороны имеют право изменить условия Договора по соглашению Сторон.

12.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора.

12.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора, в следующих случаях:

12.4.1. при существенном нарушении Договора Поставщиком;

12.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

12.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

12.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

12.4.5. установления факта представления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

12.4.6. установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

12.4.7. установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

12.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

12.6.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

12.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

12.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

12.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

12.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

12.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

12.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

12.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

12.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2024 г.

13.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от полного исполнения обязательств по договору.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон,

14.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния и присоединения.

14.3. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.4. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

14.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. Спецификация.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от « » ______ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма: (___) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% (___) рублей 00 копеек или без НДС.

Настоящее приложение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № от «____» __________ 2024г.

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

1 го Мая,ул., д.37, г.Бузулук,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел/факс(35▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответ на запрос о разъяснении положений извещения

открытого запроса котировок в электронной форме

Номер извещения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16

Наименование объекта закупки: Поставка реагента ингибитора коррозии в количестве 8000 кг для нужд МУП ЖКХ г. Бузулука

Добрый день. Просим уточнить количество поставок и минимальный объем одной поставки

Ответ: Количество поставок - согласно заявок заказчика (по мере необходимости). Минимальный объем одной поставки 1000 кг.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

1 го Мая,ул., д.37, г.Бузулук,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел/факс(35▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответ на запрос о разъяснении положений извещения

открытого запроса котировок в электронной форме

Номер извещения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16

Наименование объекта закупки: Поставка реагента ингибитора коррозии в количестве 8000 кг для нужд МУП ЖКХ г. Бузулука

Добрый день. Какое количество заявок на поставку планируется?

Кто производит разгрузку товара? Спасибо.

Ответ: Цена договора включает в себя все расходы связанные с поставкой товара. Количество поставок - согласно заявок заказчика (по мере необходимости). Минимальный объем одной поставки 1000 кг.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

1 го Мая,ул., д.37, г.Бузулук,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел/факс(35▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответ на запрос о разъяснении положений извещения

открытого запроса котировок в электронной форме

Номер извещения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16

Наименование объекта закупки: Поставка реагента ингибитора коррозии в количестве 8000 кг для нужд МУП ЖКХ г. Бузулука

Ранее Вашей организацией закупался и применялся реагент «ОПТИОН-313». Учитывая химический состав реагента «ОПТИОН-313», который стал результатом многолетних разработок и усовершенствований в части термостабильности, безопасности и технологической эффективности, просим сообщить, должен ли предлагаемый к поставке реагент быть эквивалентом по полному химическому составу ((1-Гидроксиэтилен)дифосфонато(4-) цинкдинатриевая соль + Тринатрийфосфат + 1-метил-1,2,3-триазол + D-глюконат натрия) в соответствии с Паспортом безопасности по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7?
Ответ: Требования к реагенту установлены техническим заданием.

В силу того, что при замене одного химического реагента на другой неизбежно их смешение в теплофикационной системе просим сообщить, необходимо ли при предложении к поставке эквивалентов предварительное проведение лабораторных испытаний на химическую совместимость предлагаемого реагента и уже используемого реагента «ОПТИОН-313» для исключения негативных последствий взаимодействия двух реагентов в системе с выпадением нерастворимого осадка по всему объему системы и в оборудовании?
Ответ: Требования к совместимости реагентов не установлены техническим заданием.

Просим сообщить, должен ли предлагаемый к поставке комплексонат быть произведенным в заводских условиях в соответствии под контролем системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001?

Ответ: Требования к реагенту установлены техническим заданием