Тендер - поставка расходных материалов в санитарные зоны №269571572
Описание тендера:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЗВЕЗДА" объявляет тендер: поставка расходных материалов в санитарные зоны (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в закупочной процедуре №___ (далее – Закупка) на право заключения договора на ___________________________________________.
Уполномоченным представителям Организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Организатора;
за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);
Закупка может быть прекращена в любой момент до подведения итогов настоящей Закупки без объяснения причин.
победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.
В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:
Придерживаться положений нашей заявки в течение _______ (указать срок не менее 30 (тридцати)) календарных дней с даты, установленной как день окончания подачи заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.
Подписать договор(ы) на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в закупочной документации;
Исполнять обязанности, предусмотренные заключенными договорами, строго в соответствии с требованиями таких договоров.
Не вносить в договоры изменения, не предусмотренные условиями закупочной документации.
Настоящим подтверждаем, что:
- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;
- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);
- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название):______________________________ Юридический адрес ________________________________________ Почтовый адрес ___________________________________________ Телефон (______) __________________________________________ Факс (______) _____________________________________________ Адрес электронной почты __________________@________________ Зарегистрированный адрес офиса _____________________________ ОГРН ____________________________________________________ ИНН______________________________________________________ КПП______________________________________________________ ОКПО______________________________________________________ ОКОПФ __________________________________________________
Руководитель
Банковские реквизиты
Название и адрес филиалов и дочерних предприятий Контактные лица Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте: Справки по общим вопросам и вопросам управления Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) Справки по кадровым вопросам Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) Справки по техническим вопросам Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) Справки по финансовым вопросам Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) ________________________________________________ Печать (должность, подпись, ФИО) «____» _____________ 20____ г. К закупочной документации Финансово-коммерческое предложение на Закупку № _____ Лот № ___ «___» ____________ 2024 г. ______________________________________________ (Полное наименование Участника Закупки) - Посмотреть таблицу с данными Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения с учетом всех видов налогов, включая НДС, а также всех видов расходов, которые может понести Претендент в ходе исполнения обязательств по договору, заключенному по итогам настоящей Закупки составляет: ________________ рублей, в том числе НДС 20%, составляющий _______________ рублей. Товар должен быть поставлен в срок в соответствии с Техническим заданием (Приложение 7 к Закупочной документации). Оплата товара в соответствии с Договором (Приложение 8 к Закупочной документации). Срок действия финансово-коммерческого предложения составляет 30 (тридцать) дней с даты проведения Закупки. В обоснование снижения начальной (максимальной) цены, включая трудозатраты, а также все затраты, за счет которых обеспечивается соответствующее снижение начальной (максимальной) цены в финансово-коммерческом предложении более чем на 20% прилагаю _________________ (вписать наименование документа) Приложение № ______ (вписать № приложения) к заявке 1 . Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение претендента от имени _____________________________________________ (Полное наименование претендента) _____________________________________________________________ (Должность, подпись, ФИО) (печать) Приложение № 1 к заявке Обоснование снижения начальной (максимальной) цены более чем на 20%
_______________________ (наименование претендента), готово осуществить поставку продукции/оказание услуг/выполнение работ согласно техническому заданию и спецификации.
Снижение цены договора на 20 % (в том числе и по каждой отдельной позиции спецификации) и более стало возможным в результате:_______________________________________________________________________ (например: при закупке продукции поставщики предоставляют нашей компании как постоянному и надежному клиенту скидку в зависимости от объема закупки,
в результате развития компании нам удалось оптимизировать процесс работ/ предоставления услуг и иных).
Гарантируем надлежащее качество поставляемой продукции/оказание услуг/выполнение работ и полное соответствие закупочной документации.
Гарантируем что предлагаемая цена не содержит отклонения более чем на 20 процентов в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам/работам/услугам в пределах непродолжительного периода времени (ст. 40 НК РФ). _____________________________________________ (Полное наименование претендента) _____________________________________________________________ (Должность, подпись, ФИО) (печать) Приложение 4 к закупочной документации НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! Сведения об имеющемся опыте оказания услуг, аналогичного предмету настоящей Закупки №____, поставленного _________________ в 20___ -20____ годы (наименование претендента) - Посмотреть таблицу с данными Копии договоров прилагаются. Имеющий полномочия подписать информационный лист Претендента от имени __________________________________________________________________ (полное наименование Претендента) ___________________________________________ печать
(должность, подпись, ФИО) __________________________________ Печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20_____ г. к Закупочной документации СВЕДЕНИЯ Из Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (по форме, установленной законом) Приложение № 6 к Закупочной документации В________________________ (наименование Общества) ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО ПОСТАВЩИКА
Настоящим гарантийным письмом Поставщик: Наименование _____________________________________________ Юридический адрес ________________________________________ Почтовый адрес ___________________________________________ Телефон (______) __________________________________________ Факс (______) _____________________________________________ Адрес электронной почты __________________@________________ Фактический адрес офиса ____________________________________ ОГРН ____________________________________________________ ИНН______________________________________________________ КПП______________________________________________________ ОКПО ____________________________________________________ ОКОПФ ____________________________________________________, гарантирует, что:
Не находится в процессе ликвидации, не признан несостоятельным (банкротом);
На имущество _________________ не наложен арест, экономическая (наименование поставщика) деятельность не приостановлена;
__________________ ведёт реальную хозяйственную деятельность и (наименование поставщика) имеет опыт поставки товаров (работ, услуг), являющихся предметом договора.
___________________ имеет все необходимые для исполнения
(наименование поставщика) условий договора человеческие, производственные и финансово-хозяйственные ресурсы и технологии.
В целях соблюдения подпункта 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ гарантируем, что обязательство по данному договору будет исполнено нами лично, а также (при необходимости) с привлечением субподрядных организаций.
Для выполнения отдельных условий договора могут быть привлечены следующие соисполнители 2 : 6.1. Для выполнения ______________________ может быть привлечен
(указать предмет договора) __________________________________________________________________; (указать наименование и ИНН соисполнителя) 6.2. Для выполнения ______________________ может быть привлечен
(указать предмет договора) __________________________________________________________________; (указать наименование и ИНН соисполнителя) 6.3. Для выполнения ______________________ может быть привлечен
(указать предмет договора) __________________________________________________________________. (указать наименование и ИНН соисполнителя)
Обязательства, связанные с исполнением отдельных условий договора, будут переданы субподрядным организациям на основании соответствующих договоров. При выявлении производственной необходимости заключения дополнительных субподрядных договоров и/или привлечения иных субподрядных организаций, не указанных в настоящем Гарантийном письме, обязуемся немедленно известить об этом Заказчика.
Гарантируем, что являемся выгодоприобретателем по данному договору. Цена договора включает в себя все затраты связанные с исполнением договора, налоги, уплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, а также прибыль исполнителя.
Поставщик выражает согласие на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 года № 1861) при исполнении договора. Проверка может быть осуществлена главным распорядителем бюджетных средств в лице Министерства обороны Российской Федерации либо органами государственного финансового контроля. Выражаемое согласие является бессрочным. Поставщик обязуется предоставлять все запрашиваемые у него при проверке документы и сведения в той части, в которой они касаются исполнения договора. Данное согласие является неотъемлемой частью договора.
В случае нарушения данных гарантий обязуемся компенсировать возникшие убытки.
__________________ извещен и согласен с тем, что в случае
(наименование поставщика)
выявления недостоверности сведений, представленных им в настоящем письме, ему будет отказано в заключении договора.
1.2. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения, с маркировкой завода-изготовителя, согласно техническим требованиям, соответствующих стандартам, техническим условиям.
Целостность упаковки проверяется Заказчиком при приеме товара. При обнаружении нарушения целостности упаковки Заказчик вправе отказаться от приемки товара.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).
Должна быть организована доставка товара в адреса Заказчика:
ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» - г. Москва, Проспект Мира, д. 126
ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» - г. Москва, Кочновский пр., д. 5 корпус «И»
Товар должен поставляться в строгом соответствии со Спецификацией, ежемесячно равными партиями в период действия настоящего договора, в соответствии с заявками Заказчика, не позднее 5 рабочих дней, с момента получения Поставщиком заявки Заказчика на поставку Товара.
Срок поставки товара: в период с 03.05.2024 по 02.05.2025 с учетом п. 1.5 Технического задания.
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и __________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора.
Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки по адресу: __________, __________ в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее –товар). Поставщик принимает на себя обязательство в обусловленный настоящим Договором срок осуществить поставку товара по указанному адресу, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.
Цена Договора и порядок расчетов по Договору.
Цена настоящего Договора составляет: _____ (__________) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (__________) рублей __ копеек.
Цена настоящего Договора складывается из стоимости товара, стоимости упаковки и маркировки товара, стоимости доставки товара по указанному в п. 1.1. настоящего Договора адресу (отгрузка, разгрузка), стоимости страхования (если необходимо), таможенных пошлин (если товар поставляется из-за границы), а также иных затрат Поставщика, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
Налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, включены в цену настоящего Договора и оплачиваются Поставщиком самостоятельно.
Оплата товара производится Заказчиком в рублях Российской Федерации по факту поставки каждой партии товара путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней после получения Заказчиком соответствующего счета, выставленного Поставщиком, счета-фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки товара, подписанного Сторонами настоящего Договора, сертификатов качества и всех необходимых документов.
Заказчик вправе не производить полную выборку товара.
Сроки поставки товара. 3.1.
Указанный в п. 1.1. настоящего Договора товар поставляется в строгом соответствии со Спецификацией, ежемесячно равными партиями в период действия настоящего договора в соответствии с заявками Заказчика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика на поставку Товара, но не позднее 5-го числа каждого месяца. 3.2.
Датой поставки товара (партии) считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара в месте назначения. 3.3.
Поставка товара осуществляется в рабочее время, предварительно согласованное с Заказчиком.
Условия поставки товара.
Товар должен быть доставлен и разгружен за счет Поставщика по адресу Заказчика в помещение, указанное Заказчиком по предварительному с ним согласованию.
Поставщик извещает Заказчика о готовности к отгрузке за 3 (Три) рабочих дня до планируемой даты отгрузки в письменном виде на электронную почту Заказчика _______________. Приемка товара по количеству, ассортименту и комплектности в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по указанному в Договоре адресу по товарной накладной.
Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара.
При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия/деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.
Упаковка товара.
Весь товар должен быть поставлен в упаковке, не имеющей повреждений.
Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.
Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, несоблюдения инструкции по хранению и транспортировке.
Если при распаковке товара обнаруживается недопоставка товара или его частей, акт сдачи-приемки товара не подписывается и устранение выявленных недостатков осуществляется в соответствии с п. 6.3. Договора.
Сдача-приёмка товара.
Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте поставки товара и включает в себя следующие этапы: проверка по товарным накладным соответствия поставляемого товара по наименованию, ассортименту, количеству, качеству требованиям, установленным в настоящем Договоре; контроль наличия/отсутствия внешних повреждений; проверка наличия необходимых сертификатов.
По результатам проверки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки товара и делает отметку о получении на товарной накладной Поставщика, либо в случае наличия недостатков или недопоставки товара, предоставляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки товара с указанием недостатков и сроков их устранения.
Устранение выявленных недостатков или недопоставки товара осуществляется Поставщиком своими силами и средствами без взимания дополнительной оплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.
Любые риски, связанные с повреждением или утратой товара до момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара, возлагаются на Поставщика.
Гарантийные обязательства Поставщика.
Весь поставляемый товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий, действующей нормативной и иной документации, что подтверждается соответствующим сертификатом качества. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является серийным, не обременен правами третьих лиц, не находится под арестом, прошел соответствующие таможенные процедуры и разрешен к обращению на территории Российской Федерации. На момент поставки срок годности на товар в каждой партии должен составлять не менее 2/3 (Двух третьих) срока его службы.
Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный товар и товар со сроком годности на момент поставки менее указанного в п. 7.1. Договора в течение не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии от Заказчика.
Ответственность Сторон Договора.
8.1.
Ответственность Сторон по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). За нарушение сроков обязательств по настоящему Договору Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% (Одного процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
8.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за поставку товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны настоящего Договора.
8.4.
Все неустойки, предусмотренные настоящим Договором, начисляются в случае направления одной Стороной настоящего Договора другой Стороне настоящего Договора соответствующего письменного требования об уплате неустойки.
8.5.
Право Стороны настоящего Договора требовать уплаты неустоек, предусмотренных настоящим Договором, возникает с момента направления другой Стороне настоящего Договора требования об уплате неустойки, предусмотренной настоящим Договором.
8.6.
Срок рассмотрения требования составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента его получения.
8.7.
Уплата неустоек не освобождает Стороны настоящего Договора от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.8. В случае нарушения Поставщиком сроков для устранения недостатков Товаров (п .6.3 Договора), а также в случае претензий Заказчика к качеству/ассортименту/количеству/ другим характеристикам товара, такой товар считается не принятым Заказчиком и применяется ответственность, предусмотренная п. 8.2. Договора.
8.9. Стороны соглашаются, что положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношениях сторон по настоящему Договору не применяются.
8.10 Поставщик заявляет и гарантирует Заказчику, что:
а) на дату заключения настоящего Договора у Поставщика отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) Поставщик в полном объеме и в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязуется исполнять обязанности по исчислению и уплате налогов и сборов, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора;
в) принятые по настоящему Договору обязательства будут выполнены Поставщиком самостоятельно или, в случае привлечения к исполнению Договора иных лиц, обязательства по исполнению настоящего Договора (его части) будет им передано по соответствующему Договору или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.11. При условии надлежащего выполнения Заказчиком требований налогового законодательства Российской Федерации в ходе исполнения настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить в полном объеме имущественные потери Заказчика, возникшие у последнего по вине Поставщика в связи с несостоятельностью заявлений и гарантий Поставщика, выявленных налоговыми органами в ходе проведения проверки Заказчика в случаях:
предъявления налоговыми органами к Заказчику требований о доначислении налогов и/или взыскании штрафных санкций, связанных с их неуплатой;
отказа налоговыми органами в применении Заказчику налоговых вычетов;
признания налоговыми органами неправомерным исчисления Заказчиком убытка для целей налогообложения.
8.12. Стороны договорились о том, что документами, подтверждающими возникновение оснований для возмещения Поставщиком Заказчику соответствующих сумм имущественных потерь и их размер, является решение налогового органа, в котором указывается на соответствующее основание применения к Заказчику тех или иных мер налоговой ответственности и иные документы, подтверждающие расчет издержек Заказчика (дополнительная работа персонала, привлечение третьих лиц и т.п.).
8.13. Стороны договорились о том, что сумма имущественных потерь Заказчика подлежит уплате Поставщиком по письменному требованию Заказчика в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования от заинтересованной Стороны, если иной срок не указан в самой претензии, при этом Поставщик может впоследствии оспаривать таковые.
Обстоятельства непреодолимой силы. 9.1.
Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона настоящего Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 9.2.
Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана сообщить другой Стороне настоящего Договора о наступлении или прекращении таких обстоятельств не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента возникновения или прекращения таких обстоятельств. В этом случае представители Сторон настоящего Договора в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые должны быть приняты Сторонами настоящего Договора для урегулирования отношений в создавшейся ситуации. Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены документами, выданными соответствующими компетентными органами и/или организациями. 9.3.
Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону настоящего Договора, допустившую неизвещение или несвоевременное извещение, права ссылаться на любое из этих обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Договору. 9.4.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения обязательства по настоящему Договору на период их действия. 9.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев подряд, то любая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы. Стороны настоящего Договора в этом случае создают комиссию для рассмотрения финансовых взаимоотношений, состоящую из равного количества уполномоченных представителей обеих Сторон настоящего Договора.
Срок действия Договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и вступают в силу с момента подписания их уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон настоящего Договора. При расторжении настоящего Договора по обоюдному согласию Стороны настоящего Договора определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету настоящего Договора.
Прочие условия. 11.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами настоящего Договора, не урегулированные путем переговоров между Сторонами настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.2.
Поставщик выражает согласие на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 года № 1861) при исполнении настоящего Договора. Проверка может быть осуществлена главным распорядителем бюджетных средств в лице Министерства обороны Российской Федерации либо органами государственного финансового контроля. Выражаемое согласие является бессрочным. Поставщик обязуется предоставлять все запрашиваемые у него при проверке документы и сведения в той части, в которой они касаются исполнения Договора. 11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны настоящего Договора руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.4.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора. В этом случае они становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 11.5.
Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны настоящего Договора. 11.6.
Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан Сторонами настоящего Договора в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны настоящего Договора.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон Договора.
тел.:
электронная почта:
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
____________________
____________________
м.п.
м.п.
к Договору № ____________
от «__» __________ 2024 года
(далее – «Договор»)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
(представляются Поставщиком на основании Заявки, финансово-коммерческого предложения и закупочной документации)
^ Заполняется при снижении максимальной начальной цены (в том числе и по каждой отдельной позиции спецификации) более чем на 20%.
^ При выполнении договора собственными ресурсами (без привлечения субподрядных организаций/физических лиц/индивидуальных предпринимателей) данный пункт не заполняется.
Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в закупочной процедуре №___ (далее – Закупка) на право заключения договора на ___________________________________________.
Уполномоченным представителям Организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Организатора;
за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);
Закупка может быть прекращена в любой момент до подведения итогов настоящей Закупки без объяснения причин.
победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.
В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:
Придерживаться положений нашей заявки в течение _______ (указать срок не менее 30 (тридцати)) календарных дней с даты, установленной как день окончания подачи заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.
Подписать договор(ы) на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в закупочной документации;
Исполнять обязанности, предусмотренные заключенными договорами, строго в соответствии с требованиями таких договоров.
Не вносить в договоры изменения, не предусмотренные условиями закупочной документации.
Настоящим подтверждаем, что:
- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;
- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);
- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название):______________________________ Юридический адрес ________________________________________ Почтовый адрес ___________________________________________ Телефон (______) __________________________________________ Факс (______) _____________________________________________ Адрес электронной почты __________________@________________ Зарегистрированный адрес офиса _____________________________ ОГРН ____________________________________________________ ИНН______________________________________________________ КПП______________________________________________________ ОКПО______________________________________________________ ОКОПФ __________________________________________________
Руководитель
Банковские реквизиты
Название и адрес филиалов и дочерних предприятий Контактные лица Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте: Справки по общим вопросам и вопросам управления Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) Справки по кадровым вопросам Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) Справки по техническим вопросам Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) Справки по финансовым вопросам Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) ________________________________________________ Печать (должность, подпись, ФИО) «____» _____________ 20____ г. К закупочной документации Финансово-коммерческое предложение на Закупку № _____ Лот № ___ «___» ____________ 2024 г. ______________________________________________ (Полное наименование Участника Закупки) - Посмотреть таблицу с данными Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения с учетом всех видов налогов, включая НДС, а также всех видов расходов, которые может понести Претендент в ходе исполнения обязательств по договору, заключенному по итогам настоящей Закупки составляет: ________________ рублей, в том числе НДС 20%, составляющий _______________ рублей. Товар должен быть поставлен в срок в соответствии с Техническим заданием (Приложение 7 к Закупочной документации). Оплата товара в соответствии с Договором (Приложение 8 к Закупочной документации). Срок действия финансово-коммерческого предложения составляет 30 (тридцать) дней с даты проведения Закупки. В обоснование снижения начальной (максимальной) цены, включая трудозатраты, а также все затраты, за счет которых обеспечивается соответствующее снижение начальной (максимальной) цены в финансово-коммерческом предложении более чем на 20% прилагаю _________________ (вписать наименование документа) Приложение № ______ (вписать № приложения) к заявке 1 . Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение претендента от имени _____________________________________________ (Полное наименование претендента) _____________________________________________________________ (Должность, подпись, ФИО) (печать) Приложение № 1 к заявке Обоснование снижения начальной (максимальной) цены более чем на 20%
_______________________ (наименование претендента), готово осуществить поставку продукции/оказание услуг/выполнение работ согласно техническому заданию и спецификации.
Снижение цены договора на 20 % (в том числе и по каждой отдельной позиции спецификации) и более стало возможным в результате:_______________________________________________________________________ (например: при закупке продукции поставщики предоставляют нашей компании как постоянному и надежному клиенту скидку в зависимости от объема закупки,
в результате развития компании нам удалось оптимизировать процесс работ/ предоставления услуг и иных).
Гарантируем надлежащее качество поставляемой продукции/оказание услуг/выполнение работ и полное соответствие закупочной документации.
Гарантируем что предлагаемая цена не содержит отклонения более чем на 20 процентов в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам/работам/услугам в пределах непродолжительного периода времени (ст. 40 НК РФ). _____________________________________________ (Полное наименование претендента) _____________________________________________________________ (Должность, подпись, ФИО) (печать) Приложение 4 к закупочной документации НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! Сведения об имеющемся опыте оказания услуг, аналогичного предмету настоящей Закупки №____, поставленного _________________ в 20___ -20____ годы (наименование претендента) - Посмотреть таблицу с данными Копии договоров прилагаются. Имеющий полномочия подписать информационный лист Претендента от имени __________________________________________________________________ (полное наименование Претендента) ___________________________________________ печать
(должность, подпись, ФИО) __________________________________ Печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20_____ г. к Закупочной документации СВЕДЕНИЯ Из Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (по форме, установленной законом) Приложение № 6 к Закупочной документации В________________________ (наименование Общества) ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО ПОСТАВЩИКА
Настоящим гарантийным письмом Поставщик: Наименование _____________________________________________ Юридический адрес ________________________________________ Почтовый адрес ___________________________________________ Телефон (______) __________________________________________ Факс (______) _____________________________________________ Адрес электронной почты __________________@________________ Фактический адрес офиса ____________________________________ ОГРН ____________________________________________________ ИНН______________________________________________________ КПП______________________________________________________ ОКПО ____________________________________________________ ОКОПФ ____________________________________________________, гарантирует, что:
Не находится в процессе ликвидации, не признан несостоятельным (банкротом);
На имущество _________________ не наложен арест, экономическая (наименование поставщика) деятельность не приостановлена;
__________________ ведёт реальную хозяйственную деятельность и (наименование поставщика) имеет опыт поставки товаров (работ, услуг), являющихся предметом договора.
___________________ имеет все необходимые для исполнения
(наименование поставщика) условий договора человеческие, производственные и финансово-хозяйственные ресурсы и технологии.
В целях соблюдения подпункта 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ гарантируем, что обязательство по данному договору будет исполнено нами лично, а также (при необходимости) с привлечением субподрядных организаций.
Для выполнения отдельных условий договора могут быть привлечены следующие соисполнители 2 : 6.1. Для выполнения ______________________ может быть привлечен
(указать предмет договора) __________________________________________________________________; (указать наименование и ИНН соисполнителя) 6.2. Для выполнения ______________________ может быть привлечен
(указать предмет договора) __________________________________________________________________; (указать наименование и ИНН соисполнителя) 6.3. Для выполнения ______________________ может быть привлечен
(указать предмет договора) __________________________________________________________________. (указать наименование и ИНН соисполнителя)
Обязательства, связанные с исполнением отдельных условий договора, будут переданы субподрядным организациям на основании соответствующих договоров. При выявлении производственной необходимости заключения дополнительных субподрядных договоров и/или привлечения иных субподрядных организаций, не указанных в настоящем Гарантийном письме, обязуемся немедленно известить об этом Заказчика.
Гарантируем, что являемся выгодоприобретателем по данному договору. Цена договора включает в себя все затраты связанные с исполнением договора, налоги, уплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, а также прибыль исполнителя.
Поставщик выражает согласие на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 года № 1861) при исполнении договора. Проверка может быть осуществлена главным распорядителем бюджетных средств в лице Министерства обороны Российской Федерации либо органами государственного финансового контроля. Выражаемое согласие является бессрочным. Поставщик обязуется предоставлять все запрашиваемые у него при проверке документы и сведения в той части, в которой они касаются исполнения договора. Данное согласие является неотъемлемой частью договора.
В случае нарушения данных гарантий обязуемся компенсировать возникшие убытки.
__________________ извещен и согласен с тем, что в случае
(наименование поставщика)
выявления недостоверности сведений, представленных им в настоящем письме, ему будет отказано в заключении договора.
на заключение договора на поставку расходных материалов в
санитарные зоны:
для ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» по адресам:
- г. Москва, проспект Мира, д. 126 ;
- г. Москва, Кочновский пр., д.5 корпус «И»
1.Требования к поставляемому товару:
1.1. Поставляемый товар должен быть новым.
1.2. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения, с маркировкой завода-изготовителя, согласно техническим требованиям, соответствующих стандартам, техническим условиям.
Целостность упаковки проверяется Заказчиком при приеме товара. При обнаружении нарушения целостности упаковки Заказчик вправе отказаться от приемки товара.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).
Должна быть организована доставка товара в адреса Заказчика:
ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» - г. Москва, Проспект Мира, д. 126
ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» - г. Москва, Кочновский пр., д. 5 корпус «И»
Товар должен поставляться в строгом соответствии со Спецификацией, ежемесячно равными партиями в период действия настоящего договора, в соответствии с заявками Заказчика, не позднее 5 рабочих дней, с момента получения Поставщиком заявки Заказчика на поставку Товара.
Срок поставки товара: в течение 12 месяцев с учетом п. 1.5 Технического задания.
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и __________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора.
Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки по адресу: __________, __________ в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее –товар). Поставщик принимает на себя обязательство в обусловленный настоящим Договором срок осуществить поставку товара по указанному адресу, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар. Цена Договора и порядок расчетов по Договору.
Цена настоящего Договора составляет: _____ (__________) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (__________) рублей __ копеек.
Цена настоящего Договора складывается из стоимости товара, стоимости упаковки и маркировки товара, стоимости доставки товара по указанному в п. 1.1. настоящего Договора адресу (отгрузка, разгрузка), стоимости страхования (если необходимо), таможенных пошлин (если товар поставляется из-за границы), а также иных затрат Поставщика, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
Налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, включены в цену настоящего Договора и оплачиваются Поставщиком самостоятельно.
Оплата товара производится Заказчиком в рублях Российской Федерации по факту поставки каждой партии товара путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней после получения Заказчиком соответствующего счета, выставленного Поставщиком, счета-фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки товара, подписанного Сторонами настоящего Договора, сертификатов качества и всех необходимых документов.
Заказчик вправе не производить полную выборку товара. Сроки поставки товара. 3.1.
Указанный в п. 1.1. настоящего Договора товар поставляется в строгом соответствии со Спецификацией, ежемесячно равными партиями в период действия настоящего договора в соответствии с заявками Заказчика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика на поставку Товара, но не позднее 5-го числа каждого месяца. 3.2.
Датой поставки товара (партии) считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара в месте назначения. 3.3.
Поставка товара осуществляется в рабочее время, предварительно согласованное с Заказчиком. Условия поставки товара.
Товар должен быть доставлен и разгружен за счет Поставщика по адресу Заказчика в помещение, указанное Заказчиком по предварительному с ним согласованию.
Поставщик извещает Заказчика о готовности к отгрузке за 3 (Три) рабочих дня до планируемой даты отгрузки в письменном виде на электронную почту Заказчика _______________. Приемка товара по количеству, ассортименту и комплектности в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по указанному в Договоре адресу по товарной накладной.
Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара.
При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия/деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации. Упаковка товара.
Весь товар должен быть поставлен в упаковке, не имеющей повреждений.
Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.
Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, несоблюдения инструкции по хранению и транспортировке.
Если при распаковке товара обнаруживается недопоставка товара или его частей, акт сдачи-приемки товара не подписывается и устранение выявленных недостатков осуществляется в соответствии с п. 6.3. Договора. Сдача-приёмка товара.
Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте поставки товара и включает в себя следующие этапы: проверка по товарным накладным соответствия поставляемого товара по наименованию, ассортименту, количеству, качеству требованиям, установленным в настоящем Договоре; контроль наличия/отсутствия внешних повреждений; проверка наличия необходимых сертификатов.
По результатам проверки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки товара и делает отметку о получении на товарной накладной Поставщика, либо в случае наличия недостатков или недопоставки товара, предоставляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки товара с указанием недостатков и сроков их устранения.
Устранение выявленных недостатков или недопоставки товара осуществляется Поставщиком своими силами и средствами без взимания дополнительной оплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.
Любые риски, связанные с повреждением или утратой товара до момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара, возлагаются на Поставщика. Гарантийные обязательства Поставщика.
Весь поставляемый товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий, действующей нормативной и иной документации, что подтверждается соответствующим сертификатом качества. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является серийным, не обременен правами третьих лиц, не находится под арестом, прошел соответствующие таможенные процедуры и разрешен к обращению на территории Российской Федерации. На момент поставки срок годности на товар в каждой партии должен составлять не менее 2/3 (Двух третьих) срока его службы.
Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный товар и товар со сроком годности на момент поставки менее указанного в п. 7.1. Договора в течение не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии от Заказчика.
Ответственность Сторон Договора.
8.1.
Ответственность Сторон по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). За нарушение сроков обязательств по настоящему Договору Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% (Одного процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
8.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за поставку товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны настоящего Договора.
8.4.
Все неустойки, предусмотренные настоящим Договором, начисляются в случае направления одной Стороной настоящего Договора другой Стороне настоящего Договора соответствующего письменного требования об уплате неустойки.
8.5.
Право Стороны настоящего Договора требовать уплаты неустоек, предусмотренных настоящим Договором, возникает с момента направления другой Стороне настоящего Договора требования об уплате неустойки, предусмотренной настоящим Договором.
8.6.
Срок рассмотрения требования составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента его получения.
8.7.
Уплата неустоек не освобождает Стороны настоящего Договора от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.8. В случае нарушения Поставщиком сроков для устранения недостатков Товаров (п .6.3 Договора), а также в случае претензий Заказчика к качеству/ассортименту/количеству/ другим характеристикам товара, такой товар считается не принятым Заказчиком и применяется ответственность, предусмотренная п. 8.2. Договора.
8.9. Стороны соглашаются, что положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношениях сторон по настоящему Договору не применяются.
8.10 Поставщик заявляет и гарантирует Заказчику, что:
а) на дату заключения настоящего Договора у Поставщика отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) Поставщик в полном объеме и в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязуется исполнять обязанности по исчислению и уплате налогов и сборов, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора;
в) принятые по настоящему Договору обязательства будут выполнены Поставщиком самостоятельно или, в случае привлечения к исполнению Договора иных лиц, обязательства по исполнению настоящего Договора (его части) будет им передано по соответствующему Договору или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.11. При условии надлежащего выполнения Заказчиком требований налогового законодательства Российской Федерации в ходе исполнения настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить в полном объеме имущественные потери Заказчика, возникшие у последнего по вине Поставщика в связи с несостоятельностью заявлений и гарантий Поставщика, выявленных налоговыми органами в ходе проведения проверки Заказчика в случаях:
предъявления налоговыми органами к Заказчику требований о доначислении налогов и/или взыскании штрафных санкций, связанных с их неуплатой;
отказа налоговыми органами в применении Заказчику налоговых вычетов;
признания налоговыми органами неправомерным исчисления Заказчиком убытка для целей налогообложения.
8.12. Стороны договорились о том, что документами, подтверждающими возникновение оснований для возмещения Поставщиком Заказчику соответствующих сумм имущественных потерь и их размер, является решение налогового органа, в котором указывается на соответствующее основание применения к Заказчику тех или иных мер налоговой ответственности и иные документы, подтверждающие расчет издержек Заказчика (дополнительная работа персонала, привлечение третьих лиц и т.п.).
8.13. Стороны договорились о том, что сумма имущественных потерь Заказчика подлежит уплате Поставщиком по письменному требованию Заказчика в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования от заинтересованной Стороны, если иной срок не указан в самой претензии, при этом Поставщик может впоследствии оспаривать таковые.
Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1.
Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона настоящего Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
9.2.
Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана сообщить другой Стороне настоящего Договора о наступлении или прекращении таких обстоятельств не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента возникновения или прекращения таких обстоятельств. В этом случае представители Сторон настоящего Договора в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые должны быть приняты Сторонами настоящего Договора для урегулирования отношений в создавшейся ситуации.
Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены документами, выданными соответствующими компетентными органами и/или организациями.
9.3.
Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону настоящего Договора, допустившую неизвещение или несвоевременное извещение, права ссылаться на любое из этих обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.4.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения обязательства по настоящему Договору на период их действия.
9.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев подряд, то любая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы. Стороны настоящего Договора в этом случае создают комиссию для рассмотрения финансовых взаимоотношений, состоящую из равного количества уполномоченных представителей обеих Сторон настоящего Договора.
Срок действия Договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и вступают в силу с момента подписания их уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон настоящего Договора. При расторжении настоящего Договора по обоюдному согласию Стороны настоящего Договора определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету настоящего Договора.
Прочие условия.
11.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами настоящего Договора, не урегулированные путем переговоров между Сторонами настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2.
Поставщик выражает согласие на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 года № 1861) при исполнении настоящего Договора. Проверка может быть осуществлена главным распорядителем бюджетных средств в лице Министерства обороны Российской Федерации либо органами государственного финансового контроля. Выражаемое согласие является бессрочным. Поставщик обязуется предоставлять все запрашиваемые у него при проверке документы и сведения в той части, в которой они касаются исполнения Договора.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны настоящего Договора руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора. В этом случае они становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.5.
Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны настоящего Договора.
11.6.
Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан Сторонами настоящего Договора в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны настоящего Договора.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон Договора.
тел.:
электронная почта:
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
____________________
____________________
м.п.
м.п.
к Договору № ____________
от «__» __________ 2024 года
(далее – «Договор»)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
(представляются Поставщиком на основании Заявки, финансово-коммерческого предложения и закупочной документации)
^ Заполняется при снижении максимальной начальной цены (в том числе и по каждой отдельной позиции спецификации) более чем на 20%.
^ При выполнении договора собственными ресурсами (без привлечения субподрядных организаций/физических лиц/индивидуальных предпринимателей) данный пункт не заполняется.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.