Тендер - Поставка расходных материалов по компетенции «Малярные и декоративные работы». №289687799

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• малярные_и_декор_работы.pdf
• НМЦД_Краска_ВД_АК__кисти.pdf
• Проект_договора.docx
• тех.задание_краска__кисти.docx

ДОГОВОР № _______

на поставку товара

г. Чебоксары «___» _________ 2025 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» Министерства образования Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Атамова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________ (________________________________) в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением, регламентирующим правила закупки товаров, работ, услуг ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ___________________ (далее - Товар), указанный в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), в полном объеме, в сроки и порядке, установленные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: установлено в Техническом задании.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _____________ (________________________) рублей ___копеек, в том числе НДС ______ (либо «НДС не облагается»).

2.2. В цену включены все расходы Поставщика по исполнению Договора, в том числе доставка, все виды погрузо-разгрузочных расходов, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Положением о закупках.

2.3.1. цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров и иных условий исполнения договора;

2.3.2. изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;

2.3.3. в иных случая, по соглашению сторон.

2.4. Расчет с Поставщиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

2.5. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности Заказчика.

2.6. Расчеты за поставленный товар производятся по факту поставки каждой партии товара, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней, с даты приемки поставленного товара, а именно со дня подписания документов о приемке (счет-фактуры (при наличии) или Товарной накладной, либо УПД) на основании выставленного счета.

2.7. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8. Заказчик не несет ответственности за нарушение установленного срока расчетов с Поставщиком в следующих случаях:

1) если Поставщик не представил Заказчику все предусмотренные Договором и надлежащим образом оформленные документы в установленный срок;

2) если документы, представленные Поставщиком, содержат ошибки либо неточности (в том числе, неверно указаны платежные и иные реквизиты в выставленном Заказчику счете).

2.9. Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом (удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, возникающих из Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего Договора поставить Товар в установленный в настоящем Договоре срок, представить Заказчику все необходимые документы на Товар.

3.1.2. Доставить Товар до места поставки собственным транспортным средством или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.1.3. Согласовать сроки и точное время поставки Товара с Заказчиком.

3.1.4. В день поставки товара передать Заказчику счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную (товарно-транспортную накладную), универсальный передаточный документ или акт сдачи-приемки Товара (в 2-х экземплярах).

3.1.5. Представлять Заказчику своевременную достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. В случае наличия обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязанностей в соответствии с условиями Договора, Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме уведомить о возникновении таких обстоятельств Заказчика и до получения ответа Заказчика приостановить поставку товаров.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара.

3.2.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам исполнения обязательств в рамках настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечивать своевременную приемку поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.2. Произвести оплату стоимости поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.3. Сообщить Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки.

3.3.4. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего по качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

3.4.2. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Договора.

3.4.3. Отказаться от Товара в случае обнаружения существенных недостатков.

3.4.4. Отказаться от оплаты поставленного Товара Поставщику или потребовать уменьшения оплаты стоимости Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Договора.

3.4.5. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

3.4.6. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены бракованных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

4. Качество, комплектность, безопасность товара

4.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным законодательством Российской Федерации и Техническим заданием.

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте, в объеме (количестве) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.4. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.5. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

4.6. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок приемки Товара

5.1. Поставщик при поставке Товара должен передать Заказчику следующие отчетные документы на русском языке:

-Счет на оплату;

-Оригинал Товарной накладной, либо УПД с указанием полного перечня поставляемого товара в 2 (двух) экземплярах;

-Оригинал счет-фактуры в 2 (двух) экземплярах (при наличии);

При условии обязательной сертификации либо подтверждение качества путем декларирования, Сертификаты (декларации) соответствия (надлежащим образом заверенные копии данных документов) Поставщик обязан передавать Заказчику вместе с товаросопроводительными документами при поставке товара в количестве, согласованном с Заказчиком. По окончании срока действия сертификата (декларации) соответствия Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом заверенную копию действующего (нового) сертификата (декларации) соответствия.

Поставщик должен своевременно в день поставки предоставить Заказчику оригиналы вышеуказанных отчетных документов. Документы должны быть предоставлены Поставщиком по фактическому адресу Заказчика. Без предоставления вышеуказанных документов поставка считается не осуществленной.

Данный пакет документов Поставщик готовит раздельно при поставках по каждой Заявке.

5.2. При передаче Товара Поставщик обязан обеспечить присутствие во время передачи Товара своего представителя.

5.3. Для осуществления приемки и проверки соответствия поставленных товаров, условиям Договора Заказчик вправе создать приемочную комиссию, а также осуществить экспертизу как своими силами, так и с привлечением независимых экспертов.

5.4. Уполномоченные лица Заказчика проверяют фактически поставленный Товар по количеству, визуально осматривают целостность Товара и при отсутствии замечаний подписывают товарно-транспортные накладные либо накладные транспортной компании.

Подписанные Заказчиком товарно-транспортные, накладные транспортной компании подтверждают факт поставки Товара по количеству транспортных мест (коробок и т.д.), но не являются подтверждением приемки Заказчиком Товара по количеству, наименованию, качеству и характеристикам

5.5. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в Договоре, и иными необходимыми способами, в течение 10 (десяти) дней с момента поставки Товара.

5.6. В случае обнаружения внутри тары и упаковки недопоставки, некомплектности, недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара, а также в случае отсутствия необходимых принадлежностей, относящихся к Товару, Заказчик приостанавливает приемку и составляет письменный мотивированный отказ от подписания документов.

Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара.

5.7. Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, в том числе путем его замены на другой товар, в сроки, указанные в Акте рекламации. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара его приемка осуществляется в соответствии с настоящим разделом Договора.

5.8. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по устранению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику. Поставщик не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления обязан обеспечить вывоз Товара, от которого отказался Заказчик, возвратить его стоимость, а также возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением Договора, в том числе расходы на хранение Товара.

Если Поставщик не вывезет Товар в указанный срок, Заказчик вправе самостоятельно возвратить Товар Поставщику. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с возвратом Товара, подлежат возмещению Поставщиком.

5.9. Заказчик оставляет за собой право, в целях подтверждения соответствия качества и/или характеристик Товара, привлечь для проведения независимой экспертизы поставленного товара на предмет соответствия требованиям Договора, экспертов, экспертные организации.

Представители Поставщика имеют право присутствовать при проведении экспертизы поставленного Товара. В случае проведения независимой экспертизы сроки проверки, приемки и оплаты Товара, предусмотренные Договором, могут быть перенесены на более поздний срок соразмерно времени, необходимого для проведения данной экспертизы.

Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие недостатков или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы.

5.10. По итогам проверки Товара при наличии документов, указанных в Договоре, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, наименования, комплектности и других характеристик Товара Заказчик подписывает документы в 2 (двух) экземплярах, подтверждающие поставку Товара, и передает по одному их экземпляру Поставщику, а в случае его отсутствия при приемке направляет почтовым отправлением на указанный в Договоре почтовый адрес.

5.11. Подписанный Сторонами документ, подтверждающий факт поставки Товара, является основанием для оплаты Поставщику суммы по настоящему Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 рублей.

7.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке Товара (нарушение срока поставки), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Товара, Заказчик выставляет Поставщику неустойку.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа 5 % от цены Договора.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) 5% от цены Договора.

7.7. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.

7.8. Предусмотренная Договором неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком обязательств является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

7.9. Обязанность по уплате неустойки и/или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.

7.10. Уплата неустойки и/или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и/или их последствий.

7.11. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору.

7.12. Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, предусмотренных Договором.

8.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товаров, качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в Договоре.

8.3. При исполнении Договора не допускается замена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником предыдущего Поставщика, с которым заключен Договор, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения). В случае перемены Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику на тех же условиях и в том же объеме.

8.4. Изменение существенных условий Договора оформляется в письменном виде дополнительным соглашением сторон в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Расторжение Договора оформляется в письменном виде в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в день принятия указанного решения и направляется Поставщику по адресу электронной почты.

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым на следующий день с даты принятия решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.10. В случае установления факта представления Поставщиком недостоверных сведений, послуживших основанием для признания его победителем закупки и заключения с ним Договора, Заказчик вправе расторгнуть такой Договор на любом этапе его исполнения.

9. Порядок регулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в претензионном порядке.

Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется:

- заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора,

либо

- в виде сканированного документа по адресу электронной почты, указанному в разделе 13 настоящего Договора.

9.2. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны.

Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии заказным письмом считается дата в уведомлении о вручении, свидетельствующая о поступлении претензии стороне которой направлена претензия.

Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии по адресу электронной почты считается дата отправления. Уведомление почтовой программы о невозможности доставки электронного письма Стороне по адресу электронной почты, указанному в Договоре, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в день отправления.

9.3. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

9.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, установленного п. 9.2. настоящего Договора, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

9.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться Федеральным от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке и иным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

10.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах – по одному каждой из сторон Договора, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения. Иные изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

11.4. В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческих подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действия и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

12. Приложения к Договору

12.1. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Техническое задание;

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___________

от «____» ___________ 2025 г.

Спецификация

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ______________

от «____» ___________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

*заполняется на стадии подписания договора на основании заявки победителя

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Заказчик

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и

строительных технологий» Министерства образования Чувашской Республики

Основные

характеристики

Используемый

метод

определения

НМЦД

с обоснованием:

Согласно договора

Расчет НМЦД

Используемый метод определения НМЦК: иной.

1) метод сопоставимых рыночных цен или анализ рынка не применяется, так как суть расчета по данному методу - расчет средней цены, а так как

закупка осуществляется у единственного поставщика, то использовать среднюю цену нецелесообразно;

2) тарифный метод не применяется, так как цены на закупаемые товары не подлежат государственному (муниципальному) регулированию;

3) проектно-сметный метод не применяется, так как закупаются не работы в соответствии с Градостроительным кодексом;

4) затратный метод не применяется, так как закупаемые товары не обладают уникальными функциональными характеристиками, которые поставляет

лишь считанное количество поставщиков и отсутствует методика расчета;

Иной метод:

Заказчик получил сведения о рыночной стоимости товаров от поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

Используемые ценовые показатели - однородные, так как коэффициент вариации не превышает 33%;

Таким образом, для эффективного расходования денежных средств при расчета цены договора Заказчик использует минимальную цену из

предложенных.

Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), - российский

№

1

2

3

4

5

6

Наименование товара, услуги (работы)

Краска ВД АК 20кг

Художественные кисти набор скошеная щетина, синтетика мягкая

№4,8,14

Мини Валик велюровый 10 см с ручкой

Валик поролоновый 20 см с ручкой

Флизелиновый холст, малярный, 1,06 м * 10 м с геометрическим

рисунком

Лента малярная для ровных границ 25 мм*50м, желтая Tesa

Поставщик 1

Поставщик 2

Поставщик 3

ед. изм Кол-во

шт

2

5000,00

5100,00

3723,00

шт

15

265,00

275,00

265,00

шт

шт

8

8

195,00

240,00

200,00

250,00

155,00

312,00

шт

6

1724,00

1800,00

1724,00

шт

8

Сумма итого

1200,00

1300,00

701,00

37 399,00

39 125,00

31 109,00

С целью достижение максимальной эффективности использования бюджетных средств (статья 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации) при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при установлении цены договора, заказчик

считает целесообразным определение стоимости договора по наименьшей из предложенных для расчета цен.

На основании проведенного расчета НМЦД (средства от приносящей доход

деятельности) составляет:

31 109,00

Дата подготовки обоснования НМЦД: 22.01.2025 г.

адрес поставки товара:

(должность)

учебный корпус №3: г.Чебоксары, ул. Кременского, д.34

/

/

Техническое задание

на поставку расходных материалов

по компетенции Малярные и декоративные работы

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности товара

1.Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, техническим условиям завода - изготовителя, техническим регламентам и требованиям ГОСТ, действующим на момент поставки.

2.Требования к документам, которые поставщик должен передать заказчику в соответствии с законом, иными правовыми актами или Договором, устанавливаются в соответствии со статьей 464 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. При осуществлении поставки Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов (при наличии) на поставляемый товар, разрешающих использование товара на территории Российской Федерации.

4. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования.

5. Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

6. Поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

7. Лицензионные требования: не установлены.

8. Поставщик обязан поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке.

9. Срок поставки– 5 календарных дней с момента заключения Договора

10. Адрес поставки: г. Чебоксары, ул. Кременского, д.34