Тендер - Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории №268571839

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Мурманская область
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.03.2024 по 25.03.2024Место предоставления документации:ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:15.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):25.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:183031, Мурманская область, город Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д.2Дата подведения итогов:26.03.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. ЗК_хим._реактивы_ГАНОУ_МО_ЦО_ЛАПЛАНДИЯ - Посмотреть таблицу с данными

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное НЕТИПОВОЕ образовательное

учреждение мурманской области

«центр образования «Лапландия»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

В ФОРМЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:

Поставка расходных материалов и химических реактивов

для лаборатории ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»

Мурманск

2024

Общие сведения.

1. Настоящее извещение о закупке подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), а также Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» (далее – Положение).

2. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В случае проведения закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

РАЗДЕЛ 1. ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Рекомендуемые формы

Рекомендуемая форма № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

Сведения о поставляемом товаре (выполняемой работе, оказываемой услуге)
запрос котировок в электронной форме на право заключения договора
«Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»»

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения с ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» договора «Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»», выражаю согласие участника закупки поставить товар на условиях, установленных извещением и проектом договора.

Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам предлагаемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

Ценовое предложение

запроса котировок в электронной форме на право заключения договора
«Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»»

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения с ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» договора «Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»», выражаю согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении закупки, по цене ______________ (сумма цифрами и прописью).

Цена определена из следующего расчета:

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма № 3 к извещению

о проведении запроса котировок

Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Сделка на сумму начальной (максимальной) цены договора, составляющей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,21 (Восемьдесят три тысячи восемьсот семьдесят три) руб. 21 коп., не является для участника закупки крупной сделкой

(Данный абзац указывается только юридическими лицами при условии, что сумма начальной (максимальной) цены договора не является для участника закупки крупной сделкой. В противном случае данный абзац удаляется из заявки).

Рекомендуемая форма № 4 к извещению

о проведении запроса котировок

Декларация о соответствии участника закупки требованиям,
установленным извещением о закупке

Настоящим декларирую, что участник закупки соответствует следующим требованиям к участникам закупки:

1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято*.

4. Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального Исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного Исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5. Отсутствие фактов привлечения в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

6. Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки.

7. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным Исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального Исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямо восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты.

9. Обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

* Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

** Информация декларируется участником закупки в случае, если участником закупки является юридическое лицо.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Поставка расходных материалов и химических реактивов

для лаборатории ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»

Требования к количеству поставляемого товара:

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара:

Таблица 2

- Посмотреть таблицу с данными

* При описании объекта закупки использованы не только показатели, требования и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее по тексту – Стандарты), но и иные показатели, требования и терминология, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров требованиям заказчика. Применение иных показателей обусловлено необходимостью отражения потребностей заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, в том числе функциональных и иных параметров, не регламентированных соответствующими Стандартами, но являющихся значимыми относительно потребности заказчика.

3. Требования к качеству и безопасности товара, к упаковке товара

3.1. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке или иметь перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления.

3.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, которые установлены действующим законодательством к поставляемому товару.

3.4. При поставке товара поставщик предоставляет сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на весь поставляемый товар (при необходимости).

3.5. Товар должен поставляться в фирменной упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) изделия и его комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые фирменные маркировки и наклейки.

3.6. Поставляемый товар должен быть полностью укомплектован.

4. Срок, место и условия поставки:

4.1. Срок поставки товара: с даты заключения договора по 30.04.2024

4.2. Место поставки: г. Мурманск, проспект Героев-североморцев, д. 2.

РАЗДЕЛ 4 ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ______

Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»

г. Мурманск «___»______________ 20__ г.

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области «Центр образования «Лапландия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________________________, совместно именуемые «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Договор заключается по итогам проведения запроса котировок в электронной форме в соответствии с протоколом от «___» ________20___ года № ______.

2. Предмет договора

2.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товар в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1 Договора), именуемый в дальнейшем «Товар», в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет ______________(__________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС_____% - ______________(__________________) рублей ____ копеек (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» 3.1. Цена Договора составляет ______________(__________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС_____% - ______________(__________________) рублей ____ копеек (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).

3.2. Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика.

3.3. Форма оплаты - безналичный расчёт.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки Товара. Основанием для оплаты являются: счет, счет-фактура (при наличии), товарная накладная (при наличии), акт приема-сдачи товара или универсальный передаточный документ.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Авансирование не предусмотрено.

4. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется за счет Поставщика по адресу: г. Мурманск, проспект Героев-североморцев, д. 2. Разгрузка Товара производится силами или за счет Поставщика.

4.2. Срок поставки товара: с даты заключения договора по 30.04.2024.

4.3. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки, а именно: Поставщик не менее чем за два дня до даты поставки Товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение может быть направлено путем использования факсимильных или электронных средств связи в рабочее время (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 по московскому времени).

4.4. Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика, транспортом, обеспечивающим его сохранность от загрязнений, влияния низких и высоких температур, пропитывания Товара посторонними запахами, обеспечивающим его дальнейшее качественное и безопасное применение. При несоблюдении данных условий Товар разгрузке у Заказчика не подлежит.

4.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке или иметь перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

4.6. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления.

4.7. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, которые установлены действующим законодательством к поставляемому товару.

4.8. При поставке товара Поставщик предоставляет сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на весь поставляемый товар (при необходимости).

4.9. Товар должен поставляться в фирменной упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) изделия и его комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые фирменные маркировки и наклейки.

4.10. Поставляемый товар должен быть полностью укомплектован.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. На момент передачи Поставщиком Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц.

5.2. Заказчик производит приемку Товара, используя положения инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (П-6,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг.)» и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (П-7,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг.) с последующими изменениями и дополнениями и другими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, определяющими порядок приемки поставляемого Товара.

5.3. Приемка Товара проводится Заказчиком исключительно в присутствии Поставщика или его представителя: производится проверка Товара на предмет его соответствия Спецификации (приложение № 1 к Договору), товарной накладной по количеству, ассортименту, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика в письменном виде.

5.4. Поставщик обязан за свой счет заменить либо допоставить Товар по адресу Заказчика в 5-ти дневный срок (рабочие дни), исчисляемый с момента получения Поставщиком уведомления об обнаруженных несоответствиях поставленного Товара.

5.5. Вскрытие упаковки и проверка комплектности и целостности Товара должна проводиться представителем Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

5.6. Приемка Товара по количеству оформляется товарной накладной.

5.7. При возникновении сомнений в соответствии качества и(или) характеристик Товара требованиям Договора, Заказчик может провести его экспертизу.

5.8. При получении заключения экспертизы о несоответствии качества и(или) характеристик, Товара требованиям Договора, расходы, связанные с проведением данной экспертизы, возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме.

5.9. Риск случайной гибели Товара переходит к Заказчику после подписания Сторонами товарной накладной.

5.10. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, потребовать от Поставщика устранения недостатков либо замены Товара.

5.11. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной, Стороны подписывают Акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.

5.12. По итогам приемки Товара, при наличии документов, указанных в пункте 6.3. настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик Товара, подписывается акт приема-передачи товара.

5.13. Поставщик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения обязательств по настоящему Договору, при этом передача Товара Заказчику должна осуществляться непосредственно Поставщиком. В случае, если выполнение обязательств по Договору требует в соответствии с действующим законодательством наличия соответствующих разрешений или лицензий, Поставщик может привлекать только субподрядчиков, обладающих такими разрешениями или лицензиями.

5.14. Рекламации на Товар принимаются Поставщиком, как в течение действия настоящего Договора, так и в течение гарантийного срока.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (приложение № 1 к Договору). В случае выявления Заказчиком факта поставки некачественного Товара, Поставщик по требованию Заказчика обязуется произвести его замену за счет собственных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.2. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

6.3. В момент передачи Товара Поставщик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия и/или деклараций соответствия (при необходимости), заверенных установленным образом (оттиск оригинальной печати, дата заверения, подпись, расшифровка подписи и должность представителя Поставщика), гарантийные талоны, инструкцию пользователя на Товар, написанные на русском языке (при необходимости).

6.4. Срок предоставления гарантии качества Товара исчисляется со дня подписания товарной накладной.

6.5. Поставщик вместе с гарантией производителя предоставляет свою гарантию на товар, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее срока действия гарантии производителя.

6.6. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней за счет собственных средств обеспечивает замену или ремонт некачественного Товара, выявленного Заказчиком в ходе его эксплуатации в течение гарантийного срока, если выявленный дефект не зависит от условий хранения, неправильной эксплуатации или чрезвычайных происшествий.

6.7. Гарантийное обслуживание оказывается в следующем объеме:

6.7.1. Поставщик обеспечивает за свой счет ремонт или замену неисправного товара.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. При передаче Товара передать Заказчику документы, указанные в пункте 6.3. настоящего Договора.

7.1.2. Осуществлять гарантийное обслуживание Товара в течение гарантийного срока за свой счет.

7.1.3. Поставить Товар в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении от внешних воздействий и любого вида повреждений.

7.1.4. Исполнять принятые гарантийные обязательства.

7.1.5. Исполнять другие обязательства согласно условиям настоящего Договора.

7.2. Поставщик имеет право:

7.2.1. Получать консультацию у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора.

7.2.2. Получить оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2.3. Привлекать субподрядчиков для выполнения обязательств по настоящему Договору. Ответственность за действия субподрядчиков перед Заказчиком несет Поставщик.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Участвовать в мероприятиях по приемке Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.3.2. Произвести оплату за поставленный Товар согласно выставленному счету, счет-фактуре (при наличии), товарной накладной, акту приема-передачи в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.3.3. Исполнять другие обязательства согласно условиям настоящего Договора.

7.4. Заказчик имеет право:

7.4.1. Предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного Товара на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации Товара.

7.4.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества и характеристик поставленного Товара, при этом обязательства по расходам принимает виновная сторона.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов (пеней).

8.1.1. За просрочку исполнения Поставщиком не по вине Заказчика обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму фактически исполненных Поставщиком обязательств, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оказания Услуг.

8.1.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора, указанной в п. 3.1.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Договору.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Участник закупки, с которым заключается договор, обязан представить обеспечение исполнения договора в порядке, установленном настоящим разделом извещения о запросе котировок, в размере 5%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,66 (Четыре тысячи сто девяносто три) руб. 66 коп.

В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора (цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги), которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже НМЦД, размер обеспечения исполнения Договора составляет 6 290,49 (Шесть тысяч двести девяносто) руб. 49 коп.

9.2. Обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора.

9.3. Исполнение договора может обеспечиваться путем внесения денежных средств или путем предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки. В ходе исполнения договора способ обеспечения исполнения договора может быть изменен.

9.3.1. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств, участник закупки, с которым заключается договор, перечисляет сумму обеспечения на счет Заказчика:

Получатель:

Министерство финансов Мурманской области (ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», л/с 30496Ц77990)

Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Мурманской области г. Мурманск

БИК ТОФК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора «Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»».

9.3.2. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

3.1) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

3.2) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии. При этом запрещается включение в условия такой гарантии требования представления Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых такой гарантией;

3.3) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 1 (одного) месяца с даты окончания, предусмотренного извещением и (или) документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства.

9.3.2.1. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

9.3.2.2. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

9.3.3. Денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика) не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением случаев невозврата такого обеспечения в соответствии с условиями договора.

9.4. За счет предоставленного обеспечения исполнения договора Заказчик вправе взыскать предусмотренные договором штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и понесенные Заказчиком убытки.

9.5. Обеспечение исполнения договора удерживается и не возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) в случае расторжения договора в одностороннем порядке, судебном порядке в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в объеме фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.6. Поставщик (Поставщик, подрядчик) вправе в ходе исполнения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе военные действия, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней, но в любом случае, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после начала их действий, информировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по договору.

10.3. В дальнейшем сторона, подвергнувшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана по требованию второй стороны предоставить документальное подтверждение наступления указанных обстоятельств. Бремя доказывания ложится на Сторону, которая не выполнила свои обязательства по настоящему Договору, в связи с наступлением случаев, указанных в пункте 10.1. Договора.

10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10.5. Если указанные в пункте 10.1 обстоятельства продолжаются более 6 месяцев, каждая сторона может предложить другой стороне расторгнуть договор или его часть. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещение убытков. При этом стороны производят необходимые взаиморасчеты, которые предполагают оплату исполненных по настоящему договору обязательств и возврат перечисленных ранее денежных средств за неисполненные обязательства в связи с наступлением обстоятельств форс-мажора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств или его прекращения в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, но не позднее 20.05.2024.

11.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.3. По предложению Заказчика может быть изменено предусмотренное договором количество товара, объем работ или услуг не более чем на 10 (десять) процентов при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

11.4. По предложению Заказчика может быть изменено предусмотренное договором количество товара, объем работ или услуг по согласованию с Поставщиком, органом государственной власти Мурманской области, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

11.5. Стороны вправе по соглашению внести в Договор изменения о размере и(или) сроках оплаты и(или) объеме товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

11.6. По соглашению сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

11.7. Стороны вправе по соглашению внести в Договор изменение цены договора в случаях изменения в соответствии с законодательством регулируемых государством цен (тарифов) на товары (работы, услуги).

11.8. При исполнении договора, заключенного с предоставлением приоритета в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

11.9. По соглашению сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

11.10. По соглашению сторон допускается изменение срока исполнения договора на выполнение работ, оказание услуг в случае возникновения независящих от сторон обстоятельств, имеющих характер непреодолимой силы (погодно-климатические условия и пр.). Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначального срока, установленного Договором.

11.11. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 01.01.2024, при исполнении которого возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется Заказчиком по согласованию с исполнительным органом Мурманской области, в ведомственной подчиненности которого находится Заказчик.

11.12. При исполнении договора по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

11.13. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ или в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.13.1. Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору.

11.13.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется исполнителю одним или несколькими из следующих способов:

1) по адресу электронной почты, указанному в договоре, с получением уведомления от исполнителя о получении им такого сообщения;

2) по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в договоре, либо нарочно с отметкой о получении решения, либо посредством факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими получение заказчиком подтверждения получения исполнителем указанного решения.

11.13.3. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения получения исполнителем, указанного решения либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу, указанному в договоре.

11.13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.13.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным в извещении и (или) документации об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

11.13.6. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.13.7. Информация о исполнителе, с которым договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направлении претензий.

12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушений условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

12.4. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.4. Способы обмена юридически значимыми сообщениями:

- по адресу электронной почты, указанному в Договоре;

- по почтовому адресу, указанному в Договоре.

13.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.

13.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от ________ 20__ г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»

Требования к количеству поставляемого товара:

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара:

Таблица 2

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования к качеству и безопасности товара, к упаковке товара

3.1. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке или иметь перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления.

3.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, которые установлены действующим законодательством к поставляемому товару.

3.4. При поставке товара поставщик предоставляет сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на весь поставляемый товар (при необходимости).

3.5. Товар должен поставляться в фирменной упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) изделия и его комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые фирменные маркировки и наклейки.

3.6. Поставляемый товар должен быть полностью укомплектован.

4. Срок, место и условия поставки:

4.1. Срок поставки товара: с даты заключения договора по 26.04.2024

4.2. Место поставки: г. Мурманск, проспект Героев-североморцев, д. 2.

Подписи сторон

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ПРОТОКОЛ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

1. Начальная (максимальная) цена договора (далее - НМЦД) определена и обоснована Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Для выявления имеющихся на рынке товаров (работ, услуг), отвечающих требованиям, установленным описанием объекта закупки, Заказчиком были направлены запросы о предоставлении ценовой информации потенциальным Исполнителям (подрядчикам, поставщикам), в ответ были получены 3 ценовых предложения.

2. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определено по формуле:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Расчет начальной (максимальной) цены договора:

под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямо восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества ↑