Тендер - Поставка расходных материалов и реактивов для проведения контроля качества компонентов крови для СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" в 2025 году №311399298

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_цены_контракта.docx
• Проект_договора[7].docx

Обоснование цены контракта (договора) заключаемого у единственного поставщика

Заказчиком были направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5-и (Пять) поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"), в т.ч. размещенная в Электронном магазине Санкт-Петербурга. Ответы на запросы получены от 3-х поставщиков (подрядчиков, исполнителей)(указать точное количество), а также была использована ценовая информация от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"). В целях соблюдения статьи 34 Бюджетного кодекса, Заказчиком принято решение при расчете цены договора использовать минимальное ценовое предложение.

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена контракта (договора) включает в себя все затраты, издержки, а также расходы на страхование, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИТОГО: НМЦК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Восемьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 00 копеек)

Заместитель главного врача по медицинской части Орлова Н. Ю. 30.09.2025

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Просмотр сведений о закупке «Поставка расходных материалов и реактивов для проведения контроля качества компонентов крови для СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" в 2025 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9814

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка расходных материалов и реактивов для проведения контроля качества компонентов крови для СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" в 2025 году

Описание объекта закупки: расходные материалы и реактивы для проведения контроля качества компонентов крови

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 01.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:42

Срок завершения подачи оферт: 03.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:42

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10-и рабочих дней с момента передачи заявки Поставщику

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.104 литера П, склад

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», код раздела 0906, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Содержание станций и отделений переливания крови», код вида расходов 244, код ОСГУ 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях».

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В день поставки Поставщик одновременно с товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару: а) копию действующего регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным органом (при наличии); б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, счет, счет-фактуру (при наличии НДС); в) сертификат соответствия или декларация о соответствии товара (при наличии) г) инструкцию по применению на русском языке; д) акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Договору).

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Ответственное лицо Заказчика за приемку товара или приемочная комиссия Заказчика в срок, установленный в договоре, осуществляет приемку поставленного товара по количеству, комплектности, объему, качеству и соответствию поставленного товара требованиям, установленным договором, в том числе сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, маркировке, таре и упаковке, а также сроку поставки товара.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: акт приема-передачи товара, акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Ответственное лицо Заказчика или приемочная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки товара, проводит экспертизу на предмет соответствия поставленного товара условиям договора.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Московский, Д.104

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Московский, Д.104

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6877

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Дьяченко

Имя Ольга

Отчество Валентиновна

Дополнительная контактная информация для размещения в ЭМ



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ДОГОВОР № _______

г. Санкт-Петербург «__» ___________ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская станция переливания крови» (СПб ГКУЗ «ГСПК») (далее Заказчик), в лице в лице главного врача Засухиной Татьяны Николаевны , действующего на основании устава, с одной стороны и ________________ (далее Поставщик), в лице __________________, действующего на основании _________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку расходных материалов и реактивов для проведения контроля качества компонентов крови для СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" в 2025 году (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договор, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к договору).

1.3. Технические показатели определяются Требования к значениям показателей (характеристик) товара (приложение № 2 к договору).

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

2.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2025, а в части исполнения обязательств по оплате и гарантийных обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

2.2. Срок поставки товара:

Поставка товара производится по заявкам Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента передачи заявки Поставщику.

Заявка направляется на бумажном носителе или в электронном виде любым видом связи, в том числе по электронной почте, факсимильной связи.

Заявка направляется не ранее начала действия договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА.

3.1. Цена договора составляет (стоимость поставляемого товара в соответствии со Спецификацией) ___________ рублей ____________ копеек (____________ рублей ______ копеек), включая НДС/НДС не облагается_____________.

3.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по договору, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы на тару, упаковку, доставку, подъем и разгрузку товара по месту нахождения Заказчика в помещение, указанное Заказчиком.

3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае если договор будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате заказчиком эти лицам будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. Источник финансирования договора:

- средства бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», код раздела 0906, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Содержание станций и отделений переливания крови», код вида расходов 244, код ОСГУ 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях».

3.6. Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика, указанный в договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль.

3.7. Авансирование не предусмотрено.

3.8. Расчеты с Поставщиком за поставленный товар производятся Заказчиком на основании следующих выставленных документов: счет, счет-фактура [1] (при наличии НДС), товарная накладная или универсальный передаточный документ (далее – УПД), акт приема-передачи товара (Приложение №4), подписанных Сторонами, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

3.9. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и/или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Заказчик вправе:

- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором;

- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с договором;

- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по договору;

- осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

- отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям договора;

- иметь иные права, связанные с исполнением договора.

4.2. Заказчик обязан:

- принять поставленный товар в порядке и сроки, предусмотренные договором;

- оплатить поставленный товар, в случае надлежащего исполнения обязательств по договору, в порядке и на условиях, предусмотренным договором;

- нести иные обязанности, связанные с исполнением договора.

4.3. Поставщик вправе:

- требовать от Заказчика подписания надлежаще оформленных документов об исполнении им обязательств по договору;

- требовать оплаты по договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по договору;

- иметь иные права, связанные с исполнением договора.

4.4. Поставщик обязан:

- поставить товар, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные договором;

- исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по договору указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком;

- передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные договором;

- предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по договору;

- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по договору;

- нести иные обязанности, связанные с исполнением договора.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора соответствует требованиям к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЁМКИ ТОВАРА, ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЁМКИ.

5.1. Порядок поставки товара.

5.1.1. Поставка товара производится по адресу: СПб ГКУЗ «ГСПК», Московский пр. д.104 литер П, склад.

5.1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в объеме, предусмотренном заявкой Заказчика на поставку Товара (далее – Заявка) (Приложение № 3 к договору) в течение 10-и рабочих дней с момента передачи заявки Поставщику.

5.1.3. Поставка товара включает в себя: доставку товара по указанному в договоре адресу Заказчика и погрузочно-разгрузочные работы.

5.1.4. В день поставки Поставщик одновременно с товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару:

а) копию действующего регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным органом (при наличии);

б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, счет, счет-фактуру (при наличии НДС);

в) сертификат соответствия или декларация о соответствии товара (при наличии)

г) инструкцию по применению на русском языке;

д) акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Договору).

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки товара. Товар будет считаться не поставленным.

5.2. Порядок сдачи-приемки товара.

5.2.1. Уполномоченное лицо Заказчика по приемке товара: кладовщик – Ефимова Ольга Александровна. т.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

По решению Заказчика приемка поставленного товара может осуществляться Приемочной комиссией Заказчика, составом не менее чем из пяти человек.

5.2.2. Ответственное лицо Заказчика или приемочная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки товара, проводит экспертизу на предмет соответствия поставленного товара условиям договора.

Экспертиза результатов поставки товара может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2.3. Поставщик по соглашению с Заказчиком вправе направить своего уполномоченного представителя для участия в осуществлении приемки товара.

5.2.4. Вместе с поставленным товаром Поставщик предоставляет Заказчику документы для оплаты поставленного товара, указанные в пункте 5.1.4. договора, подтверждающие исполнение обязательства и акт приема-передачи товара.

5.2.5. Ответственное лицо Заказчика за приемку товара или приемочная комиссия Заказчика в срок, установленный в пункте 5.2.2. договора, осуществляет приемку поставленного товара по количеству, комплектности, объему, качеству и соответствию поставленного товара требованиям, установленным договором, в том числе сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, маркировке, таре и упаковке, а также сроку поставки товара.

5.2.6. При отсутствии замечаний оформляется соответствующий акт приема-передачи товара, который подписывается Заказчиком.

По результатам приемки товаров (работ, услуг) по Договору Стороны обязаны подписать Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), форма которого утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н.

В случае приемки товара приемочной комиссией, акт приема-передачи товара подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

5.2.7. В случае выявления несоответствий поставленного товара требованиям договора, препятствующих его приемке, на основании заключения ответственного лица Заказчика за приемку товара или на основании заключения приемочной комиссии, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.2.2. договора, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

5.2.8. Поставщик своими силами и за свой счет обязан устранить недостатки товара в установленный Заказчиком срок.

Устранение недостатков не освобождает Поставщика от ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору.

5.2.9. В случае отказа Поставщика устранить недостатки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от подписания акта приема-передачи товара, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

5.2.10. После устранения Поставщиком выявленных в ходе приемки товара недостатков, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня повторной поставки товара, вновь осуществляет приемку товара.

При повторном выявлении отступлений от условий договора, ухудшающих качество товара или иных его характеристик и свойств, равно как отсутствие сертификатов и/или иных документов на товар (если такое требование установлено договором), а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, недопоставке товара, ответственное лицо Заказчика за приемку товара или приемочная комиссия Заказчика составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от приемки товара, которое направляется Поставщику. В этом случае оплата по договору не производится.

5.2.11. В случае отказа Заказчика от поставленного товара Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв товар на ответственное хранение, незамедлительно уведомив об этом Поставщика. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан вывезти товар, находящийся на сохранении у Заказчика. В противном случае Заказчик не несет ответственность за сохранение товара.

5.2.12. Товар считается поставленным со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

5.2.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения, поставленного по настоящему договору товара и его содержание, переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

6.2. Взыскание неустойки с Поставщика.

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, а именно:

6.2.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере10%от цены договора.

6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

6.2.4.1. Установлен штраф за поставку товара не единой партией.

6.2.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

Срок ответа на направленное требование об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) – 3 (три) рабочих дня на бумажном носителе, в форме электронного документа или по электронной почте.

Ответ должен быть подписан уполномоченным лицом организации и заверен печатью. При отправлении по электронной почте отправляется сканированная копия ответа.

6.3. Взыскание неустойки с Заказчика.

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней, рассчитанных в соответствии с договором.

6.3.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком и Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1. Гарантия качества предоставляется на весь объем поставленного товара в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара на склад Заказчика.

7.2. При обнаружении ненадлежащего качества товара при его использовании и при условии, что ненадлежащее качество товара не могло быть установлено Заказчиком при приемке товара, Заказчик извещает Поставщика о выявленном несоответствии.

Срок замены некачественного товара - 3 (три рабочих дня).

7.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену товара, то на замененный товар срок гарантии исчисляется с момента замены некачественного товара.

7.4. Все расходы, связанные с заменой товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением договора, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

8.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Стороны обязуются заблаговременно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов или реквизитов. Изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами, и является его неотъемлемой частью.

10.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия второй Стороны.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации с предварительным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за пятнадцать календарных дней.

При расторжении договора виновная Сторона возмещает другой Стороне все понесенные убытки, связанные с исполнением договора.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, подписанных сторонами, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ.

- Посмотреть таблицу с данными

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ___

от «__» ____ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет: __________ рублей __ копеек (___________ рублей ____ копеек), включая НДС/без НДС_________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору № ___

от «__» ____ 2025 г.

Требования к значениям показателей (характеристик) товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору № ___

от «__» ____ 2025 г.

Форма

ЗАЯВКА

на поставку _________________________

(наименование организации-Поставщика)

договор от ___.07.2025 № ___)

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись представителя Заказчика __________________(ФИО).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору № ___

от «__» ____ 2025 г.

Форма

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

ТОВАРА

г. Санкт-Петербург « ___ »___________ 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________, действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании ________________________________ с другой стороны составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Поставщик поставил товары в соответствии с Договором

от _______________ № ________________.

2. Заказчик принял поставленные товары.

3. Качество поставленных товаров соответствует требованиям Договора.

4. Общая стоимость поставленных товаров составила _____ (_____________) рублей.

5. Сумма, подлежащая к оплате за поставленные товары в соответствии с условиями Договора _____ (________) рублей, включая НДС ___ % _____ (________) рублей ____ копеек.

6. Размер пеней, подлежащих взысканию __________ (_____________) рублей.

7. Основания применения и порядок расчета пеней ________________________________________.

8. Итоговая сумма, подлежащая к оплате Заказчиком по Договору _________ (______________) рублей, включая НДС ___% __________.

9. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Стороны претензий друг к другу не имеют.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).

В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа. ↑