Тендер - Поставка расходных материалов для станции водоподготовки LabTower*, Аквалаб* для КДЛ. №285004115

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть15 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):В соответствии с Приложением 3 Проект договора (представлено отдельным файлом)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.11.2024 по 12.12.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:26.11.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):12.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл, Екатеринбург г, УЛ СОБОЛЕВА, 29Дата подведения итогов:18.12.2024Порядок подведения итогов:согласно аукционной документации Приложение_№_4_Обоснование_НМЦД. - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_описание_предмета_закупки

Приложение № 1

Описание предмета закупки

Поставка расходных материалов для станции водоподготовки LabTower*, Аквалаб* для КДЛ.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

*Указание торговых наименований и каталожных номеров обусловлено совместимостью с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ, требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации оборудования и в технических спецификациях, рекомендованных производителем оборудования.

Аукционная_документация

Государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

«Свердловский областной онкологический диспансер»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель контрактно-правовой службы ГАУЗ СО «СООД»

_____________/М.В.Сергеев /

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключения договора по предмету:

«Поставка расходных материалов для станции водоподготовки LabTower*, Аквалаб* для КДЛ»

Екатеринбург, 2024 год

Документация о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее – Документация) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «СООД», утвержденным наблюдательным советом ГАУЗ СО «СООД» (Протокол заседания № 6 от «12» апреля 2024 г.).

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе в электронной форме, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора, а заказчик и комиссия по закупкам не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_Образцы_форм ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 2

ОБРАЗЦЫ ФОРМ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ДАЛЕЕ – АУКЦИОН в ЭЛЕКТРОННоЙ ФОРМЕ)

I часть заявки

Форма 1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДМЕТА ТАКОЙ ЗАКУПКИ (конкретные показатели поставляемого товара ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ, РАБОТЫ, его функциональные, технические и качественные характеристики, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, включающие указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), СТРАНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА), ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ)

Изучив документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме (извещение № _______________), выражаем согласие на оказание услуг (выполнение работ) на условиях, предусмотренных документацией о проведении открытого аукциона в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона на _.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью участника такой закупки или лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Сведения, которые включаются в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

Первая часть заявки на участие в электронной процедуре должна содержать согласие участника закупки на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения электронной процедуры (такое согласие дается также с применением программно-аппаратных средств электронной площадки).

II часть заявки

ФОРМА 2 Информация ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА в электронной форме - Посмотреть таблицу с даннымиФОРМА 3 Информация ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными

Настоящей декларацией_________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим требованиям к участникам закупки:

соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

соответствие участника закупки и привлекаемых им субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, требованиям, установленным в документации о закупке или извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, при осуществлении конкурентной закупки на выполнение работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Участник аукциона или лицо, уполномоченное участником аукциона в электронной форме ФИО

Приложение_№_3_Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _________________

на поставку расходных материалов для станции водоподготовки LabTower*, Аквалаб* для КДЛ.

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ СО «СООД»), в лице руководителя контрактно – правовой службы Сергеева Максима Викторовича, действующего на основании Доверенности № 75 от 17.06.2024 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _____________________ (сокращенно - ___________), в лице__________________________ действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «СООД» (далее - Положение о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД»), на основании __________ № ____________, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1 Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить расходные материалы для станции водоподготовки LabTower*, Аквалаб* для КДЛ. (далее – товар), наименование, комплектность, характеристики и количество которого определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору, далее – Спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным, свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой их части в Российской Федерации. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании товара, поставленного в рамках настоящего Договора, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Договора составляет ____ руб. (_____) ____ коп. (в том числе НДС ______ (_______) рублей ____ копеек, НДС не облагается в соответствии с _________).
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации
2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Договора.
2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить предусмотренный Договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в связи с сокращением объема закупаемых товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемых товаров как в целом по Договору, так и по отдельным позициям Спецификации при условии не превышения 30% объема товаров по соответствующим позициям.
2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота).
2.8. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора, а также в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).
2.9. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта сдачи - приемки товаров в порядке, определенном разделом 5 Договора.
2.10. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку по Договору из суммы оплаты по Договору, причитающейся Поставщику, а также из обеспечения исполнения Договора.

Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.
3.1.2. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии со Спецификацией.
3.1.3. Обеспечить доставку и разгрузку товара на склад Заказчика.
3.1.4. Обеспечить поставку товара в сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.5. Надлежащим образом уведомить Заказчика о планируемой отгрузке товара.
3.1.6. При поставке товара передать Заказчику все необходимые документы, указанные в разделе 6 Договора.
3.1.7. Нести ответственность за качество поставленного товара в течение всего гарантийного срока на товар.
3.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.1.9. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, предусмотренный в Договоре, произвести замену или допоставку товара в случае поставки товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.
3.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Договоре.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Договором;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;
3.2.5. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Договора.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по Договору товар в соответствии с условиями Договора.
3.3.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.
3.3.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
3.3.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки товара в соответствии с условиями Договора.
3.3.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар (партию товара).
3.4.2. Заказчик вправе требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
3.4.3. Заказчик вправе требовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора, а также требованиям, указанным в Спецификации.
3.4.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, одностороннем расторжении Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Порядок и срок поставки Товара
4.1. Поставка товара осуществляется по предварительным заявкам ответственного лица Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи заявки. Конкретное количество, ассортимент товара будут определены в заявках Заказчика, направленных Поставщику. Поставка должна осуществляться в рабочие дни с 9:00 до 12:00 или с 13:00 до 15:00 часов по местному времени Заказчика, по предварительному согласованию.
4.2. Отгрузка товара в адрес Заказчика производится по предварительному согласованию дня и времени.
4.2.1. Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке товара на электронный адрес представителя Заказчика указанный в п. 4.6 Договора. Сообщение должно содержать дату и номер Договора, дату и номер заявки (при наличии), дату и планируемое время отгрузки товара.
4.2.2. Сообщение Поставщика должно быть направлено по электронной почте Заказчика и может быть также продублировано по факсу, почтой и с помощью курьерских служб.
4.3. Местом поставки товара и местом исполнения обязательств по настоящему Договору является ГАУЗ СО «СООД», адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29 (далее – место поставки).
4.4. Поставка товара в адрес Заказчика производится силами и за счет Поставщика. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.
4.5. Юридически значимые сообщения в ходе исполнения Договора Заказчик вправе направлять на следующий адрес электронной почты Поставщика:
ФИО представителя Поставщика: ______________________; тел. _____________________.
Адрес электронной почты: ___________________________________.
4.6. Юридически значимые сообщения в ходе исполнения Договора Поставщик вправе направлять на следующий адрес электронной почты Заказчика:
ФИО представителя Заказчика: Кузьминых Вероника Сергеевна; тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
В иных случаях юридически значимые сообщения по Договору от Поставщика Заказчику и от Заказчика Поставщику направляются только с использованием следующего адреса электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Юридически значимые сообщения Сторон направляются в виде цветной скан-копии официального письма, подписанного руководителем организации (согласно ЕГРЮЛ, уполномоченного действовать без доверенности) либо иного лица, уполномоченного в установленном законом порядке.
Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты. В случае если Стороне было направлено электронное сообщение и не прочитано ей по причине, зависящей от воли данной Стороны (в том числе неработоспособности электронной почты адресата), такое сообщение считается полученным и прочитанным данной Стороной.
Кроме электронной почты Стороны вправе использовать простой письменный способ уведомления. Письма доставляются нарочным или заказным письмом с уведомление о вручении.

Приемка Товара
5.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара.
5.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акт сдачи-приемки Товара, а также иные документы.
Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком, товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта сдачи-приемки Товара. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта сдачи-приёмки Товара.
5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2. Договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в Спецификации и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара либо направить Поставщику мотивированный отказ от подписания указанных документов.
5.4. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Договора, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.5. Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.
5.6. Результаты проведения экспертизы оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в виде Заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика или привлеченных им лиц в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика). Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.7 Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
5.8. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:
5.8.1. Приемочной комиссией Заказчика или экспертов, экспертных организаций, в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар в соответствии с разделом 6 Договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов (если поставляемый Товар поставляется в таре (упаковке)), трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.
5.8.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.
5.8.3. Товар должен быть поставлен полностью (по Спецификации).
Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации, Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации, Заказчик извещает об этом Поставщика. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика не позднее 5 рабочих дней.
5.8.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.
5.8.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта, указанного в п.5.8.4 заменить Товаром надлежащего качества.
Поставщик обязан произвести замену поставляемого товара, в том числе, в случае:
- признания товара недоброкачественным;
- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.
Поставщик согласует дату замены не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.
Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.
5.8.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки товара на этапах хранения, в процессе использования, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделе 4 Договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 48 часов с момента уведомления.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.
5.8.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара, взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 9 Договора или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
5.9. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.
5.10. Приемка (оформление результатов приемки) поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе Договора.
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставленного Товара до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара Заказчиком несет Поставщик.
5.12. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение поставленного Товара до момента его приемки.

Качество Товара и документация
6.1. Товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам (ГОСТ, ТРТС), требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данной категории товара, а также параметрам и требованиям, предъявляемым Договором.
6.2. Подтверждением качества товара является сертификат (декларация) соответствия ГОСТ (ТРТС), в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия).
6.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 120 (ста двадцати) дней. Товар в течение остаточного срока годности товара должен сохранять свои потребительские свойства и быть пригодным для использования.
6.4. Поставщик вместе с товаром предоставляет Заказчику следующие документы:
а) счет;
б) счет-фактуру (в случаях, когда он обязателен);
в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ»);
г) копию сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями);
д) техническую документацию на товар (Инструкцию по применению товара) на русском языке;
е) копию действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора (Минздрава России, Минздравсоцразвития России) (при наличии).
6.5. Документы, перечисленные в пункте 6.4 Договора, оформляются за счет Поставщика.
6.6. Товаросопроводительные документы (товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ»), счета, счета-фактуры) должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дату составления; наименование организации, от имени которой составлен документ, и ее идентификационные коды; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки, а также печать и штамп организации.
6.6.1. Сопроводительные документы (товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ»), счета, счета-фактуры) принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, методических указаний по бухгалтерскому учету и технологии обработки учетной информации в первичные документы могут быть включены дополнительные реквизиты. В сопроводительных документах в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты Договора.
6.7. Отсутствие хотя бы одного из перечисленных в п. 6.4 Договора документов является основанием для отказа от получения Заказчиком такого товара или его партии.
6.8. Количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать количеству и комплектности товара, указанному в Спецификации.

Тара и упаковка
7.1 Поставщик должен обеспечить упаковку товара в упаковке изготовителя, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Заказчику. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при его транспортировке. Каждая упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям Договора, действующих нормативных актов Российской Федерации. На упаковке товара обязательно присутствие этикетки с указанием основных сведений о товаре.
7.3. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению товара. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим транспортировки товара (если такие требования указаны в нормативно-технической документации).
7.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.
7.5. При нарушении требований к упаковке товара Заказчик вправе не принимать товар и требовать его замены на надлежаще упакованный товар.

Обеспечение исполнения Договора
8.1. По настоящему Договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в следующих размерах:
- в случае если цена Договора, предложенная Поставщиком, ниже начальной (максимальной) цены Договора (далее - Н(М)ЦД) менее чем на 25%, размер обеспечения исполнения Договора составляет 10 % от Н(М)ЦД;
- в случае если цена Договора, предложенная Поставщиком, ниже Н(М)ЦД на 25% и более, размер обеспечения исполнения Договора 15 % от Н(М)ЦД.
8.2. Обеспечение исполнения Договора, исполнения гарантийных обязательств оформляется в виде банковской гарантии, выданной банком, или путем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный в документации о закупке.
Обеспечение исполнения Договора, исполнения гарантийных обязательств при осуществлении конкурентной, неконкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, оформляется в виде независимой гарантии или путем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный в документации о закупке.
Выбор способа обеспечения исполнения Договора, исполнения гарантийных обязательств из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки самостоятельно.
8.3. Банковская (независимая) гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской (независимой) гарантией;

обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по банковской (независимой) гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой банковской (независимой) гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой банковской (независимой) гарантии;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской (независимой) гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия банковской (независимой) гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о закупке срока исполнения основного (гарантийного) обязательства

отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления банковской (независимой) гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора (контракта) при его заключении, в случае предоставления банковской (независимой) гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской (независимой) гарантии;

информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.4. Запрещается включение в условия банковской (независимой) гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской (независимой) гарантией.
Предоставление при осуществлении конкурентной закупки, участником закупки банковской (независимой) гарантии, не соответствующей требованиям, предусмотренным данным пунктом настоящего Договора, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.
При осуществлении конкурентной закупки, независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, исполнения гарантийных обязательств Договора, заключаемого по результатам такой закупки, предоставляется по типовой форме независимой гарантии, установленной Правительством Российской Федерации, должна соответствовать установленным Правительством Российской Федерации дополнительным требованиям к независимой гарантии, а также содержать по установленной Правительством Российской Федерации форме требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления Правительством Российской Федерации типовой формы независимой гарантии, дополнительных требований к независимой гарантии, формы требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии.
8.5. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставляется путем передачи Заказчику денежных средств, сумма обеспечения Договора должна быть зачислена на счет Заказчика по следующим реквизитам:
«ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6614 Министерство финансов Свердловской области («ГАУЗ СО «СООД» л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70) БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург счет: к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. «Обеспечение исполнения Договора №__________________.».
8.6. Возврат обеспечения исполнения Договора осуществляется в течение 30 (тридцати дней) со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по Договору.
8.7. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен, а в случае, если предусмотрены отдельные этапы исполнения Договора - подлежит уменьшению.
8.8. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Договора (если установлены этапы исполнения Договора) в объеме выплаченного аванса (в случае если предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Договору в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
8.9. Размер обеспечения исполнения Договора уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения Договора (если установлены этапы исполнения Договора) и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр Договоров.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором.
В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления банковской (независимой) гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров.
В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика, ему возвращаются денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров в срок, установленный п. 8.6 настоящего Договора.
8.10. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Договора, указанные средства (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора) возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору, в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.
Денежные средства возвращаются на счет Поставщика, указанный в Договоре.
8.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Договора возврат банковской (независимой) гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
8.12. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе в случае нарушения сроков исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора, на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора. При этом срок действия банковской (независимой) гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской (независимой) гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

Ответственность Сторон
9.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
Размер штрафа определяется Договором в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
9.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены Договора или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора в размере:
10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
9.7. В случае заключения Договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в Договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
1 9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
2 9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3 9.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4 9.14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного Договором.
9.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);
удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;
взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
9.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
9.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5 9.18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по Договору.

Порядок разрешения споров
10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом.
До обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок разрешения спора. Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд по истечении 30 дней с момента направления такой претензии другой Стороне. Все споры из Договора разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.
11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.03.2026 г. включительно, а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 11 Договора, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.
11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара, предусмотренных Договором.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.
Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес, указанный в Договоре.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес, указанный в Договоре.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.
В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.
Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.
12.2. Взаимодействие Заказчика и Поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется через канцелярию ГАУЗ СО «СООД» либо официальную электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
12.3. Запрещается прямое общение сотрудников Заказчика с Поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и передача документов через них.
13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.
14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение двух дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.
14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
14.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
15. Заключительные положения
15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД».
15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области (в порядке статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
15.3. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
15.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Договору:
Приложение № 1 – Спецификация.
Приложение № 2 –Заявка о получении (выборке) товара.
Приложение № 3 – Акт сдачи-приемки товаров.
16. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон: - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 1 к Договору
от «___» _____________ 2024 г.
№__________
СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными
Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 120 (ста двадцати) дней.
ИТОГО: _________ руб. (_________________________________________), в том числе НДС __________________________. - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 2 к Договору
от «___» _____________2024 г.
№__________
ФОРМА
________________________________________________________________
ЗАЯВКА О ПОЛУЧЕНИИ (ВЫБОРКЕ) ТОВАРА № ____
от _____ ________________
В соответствии с Договором от «___» ______ 20__ года №_____ ГАУЗ СО «СООД» просит ________________________(указывается наименование Поставщика) в срок до _______________________ поставить товар расходные материалы для станции водоподготовки LabTower*, Аквалаб* для КДЛ в количестве и ассортименте: - Посмотреть таблицу с данными
Контактные данные ответственного лица Заказчика:______________________________
Руководитель
(ответственное лицо)_____________________________________ ___________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
__________________________________________________________________________
КОНЕЦ ФОРМЫ - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 3 к Договору
от «______» ________ 2024 г.
№ ____________
Акт сдачи - приемки товаров № ______ - Посмотреть таблицу с даннымиГосударственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ СО «СООД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ (уточнить у Заказчика), действующего на основании __________, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Была осуществлена сдача-приемка следующего товара: - Посмотреть таблицу с данныминаименование, характеристики, количество товаров на сумму ________________________________________________________________________

Заключение лица, ответственного за проведение экспертизы о соответствии / не соответствии:
__________________________________________________________________________________ - Посмотреть таблицу с данными

Заказчик претензий по количеству, ассортименту, комплектности не имеет / имеет:
______________________________________________ (в случае наличия претензий).
Для устранения выявленных нарушений необходимо: __________________________________________________________________________

Акт составлен в 2х экземплярах.

ПОДПИСИ:

Члены комиссии Заказчика по приёмке:

1.________________________________________/____________________________/

2. ________________________________________/____________________________/

3. ________________________________________/____________________________/

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА

^ Данный пункт применяется при проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 150 Положения о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД».

^ Данный пункт применяется, если в Договоре содержатся обязательства, не имеющие стоимостного выражения.

^ Данный пункт применяется в случае реализации заказчиком права (условия) о привлечении соисполнителей, с указанием объема привлечения.

^ Данный пункт применяется в случае, если в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и Договоре установлено условие о привлечении к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

^ Данный пункт применяется в случае, если исполнение заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.