Тендер - Поставка расходных материалов для спектакля "Дуры, мы дуры" №267235890

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ямало-Ненецкий АОМесто поставки (адрес):г.Ноябрьск, ул. Советская, 79 - Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № ____

на поставку товара

г. Ноябрьск «____» февраля 2024г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры и кино «Русь» муниципального образования город Ноябрьск, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Рахматуллиной Натальи Владимировны, действующего на основании устава, с одной стороны, и

______________, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании _________, являясь субъектом малого и среднего предпринимательства, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. В рамках организации и проведения спектакля «Дуры мы дуры», Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар, в сроки, установленные в п. 3.1. настоящего договора, а Заказчик оплатить товар в установленном договором порядке п.4.2. настоящего договора.
1.2. Наименование товара, количество, цена поставляемого товара указывается в Спецификации (Приложение к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Качество и комплектность
2.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям или другой нормативно - технической документации.
2.2. Товар поставляется в таре и упаковке, которые должны соответствовать международным, государственным стандартам и обеспечивать сохранность, качество и комплектность товара.
2.3. В случае поставки товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке, маркировке товара и условиям договора, Заказчик незамедлительно, но не позднее 5 рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику акт несоответствия, составленный по результатам приемки. Поставщик обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным.

Сроки и порядок поставки

3.1. Товар поставляется не позднее 28.02.2024 года, единовременно.

3.2. Переход права собственности и рисков на товар происходит после получения товара Получателем и подписания уполномоченными представителями сторон документов, подтверждающих получение товара.

3.3. Получение товара осуществляется Заказчиком в месте нахождения Поставщика. Доставка товара до г. Ноябрьска осуществляется силами Поставщика и за его счет.

4.Цена и порядок расчетов

4.1. Сумма настоящего договора составляет ____________ (________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Оплата за товар производится по ценам, указанным в Спецификации (Приложение к договору). Цена товара на период исполнения является твердой и не может быть изменена.

4.2. Заказчик оплачивает Поставщику 100% суммы настоящего договора по факту поставки товара в полном объеме, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания товарной накладной, предоставленной Поставщиком в день отгрузки товара Заказчику.

4.3. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.4. Оплата по договору производится по безналичному расчету.

4.5. Сумма настоящего договора, указанная в Спецификации (Приложение к договору) включает: стоимость товара, доставка товара до г. Ноябрьск, транспортные расходы, а также расходы по страхованию и другие обязательные платежи.

4.6. Источник финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания.

4.7. Стороны предусматривают возможность по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. Все изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему договору, подписываемых полномочными представителями сторон.

4.8. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Товара признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 12.03.2024 года. Стороны устанавливают, что договор считается исполненным после проведения окончательных расчетов.

5.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, а также в случае, если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия действуют более 7 (семи) календарных дней.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны имеют право взыскать со стороны, нарушившей обязательство, неустойку (пени штраф, иную санкцию) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При несоблюдении предусмотренного настоящим договором срока платежа Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, обусловленную несвоевременным поступлением денежных средств из соответствующего бюджета.

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Штраф устанавливается в размере 10 % от цены договора.

6.5. Заказчик вправе удержать суммы неустойки (штраф, пени) из любых сумм, подлежащих выплате Поставщику.

6.6. Начисленная неустойка (штраф, пени) подлежит оплате в течение 20 (двадцати) дней с момента получения претензии.

6.7. Уплата неустойки (штраф, пени) и возмещение убытков, за неисполнение обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в полном объеме.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.9. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.10. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более семи календарных дней, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения договорных отношений, либо целесообразность расторжения настоящего договора.

6.11. Ответственность сторон в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему договору или в связи с ним разрешаются путем претензионного порядка.

7.2. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения письменной претензии 10 дней. Неурегулированные споры разрешаются в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Салехард).

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

8.2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в договоре срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Заключительные положения

9.1. Условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.3. Стороны обязаны в 3-х дневный срок информировать друг друга (путём письменного уведомления) об изменении юридического адреса, местонахождения, номеров телефонов и телефаксов, адресов электронной почты, руководителей предприятий.

9.4. Договор составлен на бумажном носителе, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Заказчика, один для Поставщика.

9.5. Деловая переписка, осуществляемая факсимильной связью и e-mail, с необходимой степенью идентификации имеет юридическую силу, при условии последующего предоставления оригинала документа.

9.6. Нижеследующие документы образуют приложение к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью: Приложение – Спецификация.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к договору № ____ от ______ 2024г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего: наименований 3, на сумму _________ (________) рублей ___копеек, НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными