Тендер - Поставка расходных материалов для специальности "Технология аналитического контроля химических соединений" №308832213

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_№2_Описание_объекта_поставка_химия_расходники.docx
• Приложение_№3__Проект_контракта_химия.docx
• Приложение_№1_Расчет_НМЦК_химия_расходники[1].docx

Приложение № 1

к извещению о проведении закупки

ОБОСНОВАНИЕ цены контракта (договора) заключаемого с единственным поставщиком

1. Заказчиком были направлены запросы о предоставлении ценовой информации пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»), в т.ч. размещенная в Электронном магазине Санкт-Петербурга.

2. Ответы на запросы получены от трех поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также была использована ценовая информация от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»). В целях соблюдения статьи 34 Бюджетного кодекса. Заказчиком принято решение при расчете цены договора использовать минимальное ценовое предложение.

Реквизиты полученных предложений:

Коммерческое предложение 1 № 2507-Д-1 от 25.07.2025

Коммерческое предложение 2 № 437 от 28.07.2025

Коммерческое предложение 3 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 25.07.2025

- Посмотреть таблицу с данными

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем - рубль Российской Федерации.

Приложение № 2

к извещению о проведении закупки

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ________________________

на Поставка расходных материалов для специальности "Технология аналитического контроля химических соединений"

(Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Санкт-Петербург «___» 2025 год

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия промышленных технологий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шабурина Юрия Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при одновременном упоминании «Стороны», на основании пункта 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с использованием подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга» (https://estore.gz-spb.ru/), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в обусловленный Контрактом в срок 40 (сорок) рабочих дней (далее – товар), предусмотренный(-ую) Описанием объекта закупки (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Вид товара (наименование), ассортимент, количество, конкретные показатели, иные характеристики товара указаны в Спецификации являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1 к Контракту).

Источник финансирования: Внебюджетные средства;

Тип внебюджетных средств: Средства бюджетных учреждений;

- субсидии на госзадания, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код вида расходов 244, КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов», кз «5».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

• Цена Контракта составляет ______________ руб. ___коп. ( _______ ), в том числе НДС __________/НДС не облагается.
• Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества; стоимость товара; его доставку, упаковку, маркировку; погрузо-разгрузочные работы, включая доставку товара в помещение указанное Заказчиком; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех других обязательных платежей, которые Поставщик должен уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации при поставке товара.
• Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
• Выплата аванса (предварительная оплата) по настоящему Контракту не предусмотрена.
• Оплата по настоящего Контракту осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах лимитов бюджетных обязательств, по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга за счет средств, предусмотренных Заказчику ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2023 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
• Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
• Заказчик производит оплату поставленного товара не более чем в течение
  7 (семи) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] .
• В случае если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с документами на оплату он предоставляет заверенную копию Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Обеспечить приемку поставленного товара, соответствующего требованиям, установленным Контрактом и оформить результаты такой приемки.

3.1.2. Обеспечить оплату принятого товара на указанных в Контракте условиях.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

3.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

3.2.4. Контролировать исполнение Контракта Поставщиком без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

3.2.5. Отказаться от принятия и оплаты товара не соответствующего требованиям Контракта.

3.2.6. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара.

3.2.7. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

3.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.3. Поставщик обязуется:

3.3.1. Поставить товар отвечающий требованиям Заказчика, установленным в Приложении №1 к Контракту (требованиям по количеству, качеству, ассортименту, показателям и др.) в установленный срок и произвести выгрузку товара по адресу указанному в пункте 4.1. Контракта.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить в момент передачи товара Заказчику все принадлежности и документы относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологические заключения, гарантию на товар и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), техническую документацию: паспорт, сервисную книжку, руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе, документацию, необходимую для регистрации в соответствующих органах, относящиеся к товару. В случае если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику следующие документы:

- счет;

- счет-фактуру [2] ;

- документ о приемке товара.

3.3.4. Оформить документы о приемке, счет на оплату товара в соответствии с требованиями, установленными для оформления товаросопроводительных документов в соответствии с действующим налоговым законодательством, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества.

3.3.6. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену.

3.3.7. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта

3.3.8. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика.

3.3.9. Исполнять требования миграционного законодательства Российской Федерации.

3.3.10. Во время нахождения на территории Заказчика соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего распорядка, правила охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим. Обеспечить соблюдение настоящего пункта представителями Поставщика, а также привлеченными им для исполнения обязательств по Контракту лицами.

3.3.11. Осуществить замену товара ненадлежащего качества по требованию Заказчика в установленный им срок.

3.3.12. Не раскрывать (не предоставлять) третьим лицам без письменного согласия Заказчика конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.13. В случае возникшей необходимости незамедлительно представлять эксперту (экспертной организации) для проведения экспертизы материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения Контракта.

3.3.14. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом, Техническим заданием и действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.15. Не уступать права требования (в том числе денежные) по настоящему контракту иным лицам.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать от Заказчика оплаты поставленного и соответствующего требованиям Контракта товара и подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту при условии надлежащего их исполнения.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту.

3.4.3. По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению Контракта третьих лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при этом, оставаясь ответственными за действия таких лиц, как за свои собственные. Невыполнение третьим лицом обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения Контракта, а также уплаты, в связи с неисполнением, неустоек (штрафов, пеней).

3.4.4. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта, при наличии такой документации и информации у Заказчика.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

• Место доставки товара: товар поставляется по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда, дом 1\7, лит. «А».
• Поставка товара должна быть осуществлена Поставщиком в течение (но не позднее) 40 (сорока) рабочих дней с даты заключения Контракта. Поставка осуществляется по будним дням в период с 09:00 часов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).
• Поставщик должен уведомить Заказчика о готовности товара к поставке (отгрузке) и согласовать с Заказчиком точные дату, время поставки (отгрузки) товара не позднее 1-го рабочего дня до предполагаемой даты поставки товара.
• Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: счетом-фактурой [3] , товарной накладной, надлежащим образом заверенными копиями сертификатов, а также иными документами, необходимыми для нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
• Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.
• При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.
• Контроль за выполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, приемку товара осуществляет ответственное лицо Заказчика – Даморатский Дмитрий Сергеевич.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки, выгрузки товара в месте его доставки организует его приемку и проверяет на соответствие его количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Результаты приемки оформляются подписанием документа о приемке.

5.2. Помимо документов, предусмотренных в п. 4.4. Контракта Поставщик одновременно с передачей товара должен передать Заказчику должным образом оформленные следующие документы на русском языке:

- товарные накладные, акты сдачи-приемки товара в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон),

- счет, счет-фактуру [4] .

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. Для проверки соответствия качества поставляемого товара, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации.

5.4. При приемке товара Заказчик (представитель Заказчика) проверяет соответствие сведений, указанных в Приложениях к настоящему Контракту, сведениям, указанным в счете (счете-фактуре), товарной накладной, акте сдачи-приемки товара и иных необходимых для данного вида товара документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства: по наименованию, количеству, качеству, комплектности товара, иным предъявляемым к товару требованиям.

• Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара. Заказчик вправе принять только часть товара.
• В случае отсутствии у Заказчика претензий (замечаний) по поставленному товару и представленным Поставщиком документам Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи товара. После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
• При обнаружении в ходе приемки Заказчиком (представителем Заказчика) товара ненадлежащего качества, его несоответствия условиях Контракта или его недопоставки Заказчик в срок, установленный в п.5.6 Контракта, отказывает в приемке товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

5.7.1. Поставщик в установленный в Заказчиком срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику другие требования предусмотренные гражданским законодательством для данного вида договоров.

5.7.2. В случае если Исполнитель не согласен с предъявленной Заказчиком претензией Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.8. Товар считается принятым после подписания Заказчиком документа о приемке.

5.9. Право собственности на передаваемый товар переходит от Поставщика к Заказчику со дня подписания обеими Сторонами документа о приемке.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТАРЕ И УПАКОВКЕ ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

6.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются, иметь сертификаты качества.

6.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. Товар должен быть произведен не ранее 2022 года.

6.4. Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом или деклараций о соответствии, определенные Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларированию соответствия), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Весь товар, поставляемый Поставщиком, должен быть зарегистрирован в России.

6.6. Товар должен поставляться в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья человека и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

6.7. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

• Поставщик гарантирует качество, безопасность, надежность товара и его пригодность к эксплуатации и использованию в течение гарантийного срока.
• Гарантия качества товара распространяется на весь товар в целом включая все составляющие его части (комплектующие изделия).
• По настоящему Контракту гарантийный срок на товар составляет 1 месяц с момента приемки товара.
• Гарантийный срок начинает течь (исчисляться) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара.
• Поставщик обеспечивает в течение гарантийного срока, установленного для товара, качественное и бесплатное выполнение работ по ремонту поставленного товара уполномоченными службами технического обслуживания или уполномоченными представителями изготовителя, имеющими соответствующие навыки и опыт работы. Поставщик обеспечивает поставку специализированных комплектующих изделий и запасных частей (для выполнения работ по гарантийному ремонту) на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации поставленного товара.
• Организация гарантийного обслуживания поставленного(-ых) товара(-ов) в течение гарантийного срока осуществляется на следующих условиях:
• В случае поломки, выхода из строя товара, обнаружения в нем недостатков или дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществить необходимый ремонт, устранение недостатков, путем их исправления либо полной или частичной замены дефектного товара.
• О факте обнаружения дефекта товара в течение гарантийного срока Заказчик извещает Поставщика письменно либо по телефону, указанному в Контракте. Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Заказчика. Выезд представителя Поставщика осуществляется по месту нахождения Заказчика.
• Транспортировка товара до места его гарантийного ремонта и обратно осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
• Поставщик обязан устранять выявленные Заказчиком недостатки товара в течение 15 календарных дней с момента передачи Заказчиком товара Поставщику для выполнения работ. В случае необходимости указанный срок может быть продлен только с письменного согласия Заказчика.
• На время выполнения гарантийного ремонта (устранения дефектов) товара Поставщик обязан безвозмездно предоставить Заказчику во временное пользование подменный товар с аналогичными характеристиками.
• В случае невозможности устранения дефектов товара в установленный в п. 5.9.4. Контракта срок Поставщик по согласованию с Заказчиком должен произвести замену такого товара в сроки и на условиях, согласованных с Заказчиком на аналогичный товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не ниже по сравнению с таким качеством и такими характеристиками заменяемого товара, указанными в Контракте либо вернуть Заказчику уплаченные за товар денежные средства в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока указанного в п. 7.6.4. Контракта.
• Указанный в п. 7.3. настоящего Контракта срок в отношении новых товаров, поставленных взамен дефектных, начинает течь с момента их передачи Заказчику.
• Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара в порядке, установленном статьей 483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Контракту обязательств, Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• Размер штрафа начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определяются (рассчитываются) согласно Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.
• Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9 Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

Размер пени начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных Контрактом, определяется (рассчитывается) в соответствии с ч.7 ст.34 Закона.

Размер пени начисляемой за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, установленных Контрактом, определяется (рассчитывается) в соответствии с ч. 5 ст. 34 Закона.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеню):

8.4.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.

8.4.3. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, и устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

8.5.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей, поскольку цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки.

8.9.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе получить удовлетворение требования об уплате неустойки путем удержания суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта.

8.10.В случае удержания суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику, оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки товара в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту.

8.11. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и (или) имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием работниками или представителями Поставщика, несет Поставщик.

8.12. Указанная в настоящем разделе неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторон от выполнения принятых обязательств по Контракту.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера. При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

9.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде.

Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. Не извещение или несвоевременное извещение влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (Тридцати) календарных дней. При этом сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой стороны.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон
по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих
по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.

10.2.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых действующим законодательством РФ, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения письменного уведомления. Каналы связи: электронная почта.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения в судебном порядке.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

• Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, но не позднее 30.12.2025 г. Моментом заключения настоящего Контракта является день его подписания обеими Сторонами уполномоченными представителями обеих Сторон.
• Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств, а так же не освобождает Сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.
• Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, установленных статьей 95 Закона.
• Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Контракта.
• Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
• В одностороннем порядке Контракт расторгается в случаях предусмотренных:
• положениями статьи 95 Закона;
• нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими правоотношения Сторон.
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенного нарушения Поставщиком условий Контракта, в частности, в случае:

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (п. 2 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- в случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 532, п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- осуществления поставки некомплектных товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами (п. 2 ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- неоднократного (от двух и более раз) нарушения сроков поставки товара, предусмотренного Контрактом, включая график поставки (п. 2 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации).

11.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.9. Если Заказчиком проведена экспертиза результатов выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.10. В случае досрочного расторжения Контракта, отказа одностороннего отказа от исполнения Контракта Стороны после наступления указанной даты (события) не вправе требовать исполнения Контракта. Сторонами производятся взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных на момент расторжения Контракта услуг. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все приложения и дополнения к настоящему Контракту являются неотъемлемой его частью.

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, указанных в Разделе 12 Контракта и прочего, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.

В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Стороны согласуют новые условия по цене и (или) объему работ, о чем составляется дополнительное соглашение.

Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Поставщика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в Контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в Контракте.

Уведомление считается полученным:

- в день вручения уведомления уполномоченному представителю Поставщика под расписку;

- или в день вручения корреспонденции (уведомления) Поставщику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

11.6. Уведомление Сторон о месте, дате и времени проведения переговоров представителей Сторон (фиксации факта ненадлежащего выполнения Контракта) допускается, в том числе посредством направления СМС-сообщения на номер (номера) мобильного телефона, указанного в Контракте.

11.6.1. Факт отправки и доставки СМС-сообщения адресату фиксируется в мобильном телефоне Стороны отправителя. Направление уведомления в разумные сроки таким способом также свидетельствует о надлежащем извещении Сторон.

11.6.2. Отсутствие у одной Стороны, отправившей СМС-сообщение на номер мобильного телефона, указанного в реквизитах Сторон, достоверных данных о принадлежности мобильного телефона адресату, о фактическом его использовании именно адресатом, не свидетельствует о ненадлежащем извещении другой Стороны указанным способом.

11.6.3. Неявка кого-либо из Сторон, надлежащим образом извещенных о месте, дате и времени проведения переговоров (фиксации факта ненадлежащего выполнения Контракта), в том числе посредством СМС-сообщения в случае уведомления таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату, не является препятствием для проведения переговоров, составления актов и т.д. (фиксации факта ненадлежащего выполнения Контракта).

11.7. Возврат товара, а также, удержание пени, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.8. Все имущество, поступающее к Поставщику от Заказчика либо создаваемое или приобретаемое в рамках Контракта, является собственностью Заказчика и подлежит возврату Поставщиком в срок, установленный Заказчиком.

11.9. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.10. Споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, а также из него вытекающие, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.11. Спор может быть передан на разрешение суда только после соблюдения Сторонами досудебного (претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней со дня её получения. Ответ на претензию должен быть направлен по адресу стороны, указанной в соответствующем разделе Контракта (Адреса и реквизиты Сторон).

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию Сторона, заявившая претензию, вправе предъявить иск в суд.

11.12. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

12.1. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Описание объекта закупки

- Приложение №2 - Расчет цены контракта

- Приложение №3 –Спецификация

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к

гражданско-правовому договору

№ _________________________

от ______________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к

гражданско-правовому договору

№ _________________________

от ______________ 2025 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

Далее – Закон. ↑

при упрощённой системе налогообложения без счета-фактуры. ↑

Для поставщика с общим режимом налогообложения. ↑

Не предоставляется, если Поставщик работает по упрощенной системе налогообложения. ↑

Приложение 2

к извещению о закупке

Описание объекта закупки

Общие требования

Предметом настоящего Контракта является Поставка расходных материалов для специальности "Технология аналитического контроля химических соединений"

Начальная (максимальная цена контракта):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп. (Триста восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто два рубля 00 копеек).

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, соответствующий предмету электронного аукциона:

- Посмотреть таблицу с данными

1.3.1. Дополнительная информация, а именно, дополнительные потребительские свойства (характеристики), в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" включены на основании п.5, п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и обусловлены тем, что характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара (в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33), которым должен отвечать закупаемый товар, исходя из потребности Заказчика.

1.4. Место, условия и сроки поставки Товара:

• • 1.4.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда 1/7, литера А.
  • 1.4.2.Срок поставки Товара: с даты подписания Контракта в течение 40 рабочих дней.

Цели и правовое основание для поставки товара

Целью данной закупки является:

• Выполнение функций и полномочий государственных органов РФ, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ, государственных органов субъектов РФ, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов, за исключением выполняемых в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ функций и полномочий;
• Основанием для поставки товара являются: План-график закупок товаров, работ, услуг СПб ГБПОУ «Академия промышленных технологий» на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Условия поставки и оплаты Товара.

Поставка товара осуществляется с даты подписания Контракта в течение 40 рабочих дней.

Погрузка товара, его транспортировка до места поставки, выгрузка и поднятие на этаж, а также сборка осуществляется силами и за счёт Поставщика.

3.3. При передаче Поставщиком товара в комплектности, не соответствующей Техническому заданию, Заказчик вправе отказаться от принятия товара полностью или частично и потребовать допоставки товара в соответствии с Техническим заданием.

• Поставщик обязан согласовать дату и время поставки товара с Заказчиком не позднее 3-х рабочих дней до даты поставки путем отправки соответствующей информации о дате и времени поставки товара с адреса электронной почты Поставщика, указанного в Контракте, на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с учетом сроков поставки, указанных в п. 1.4.2. Описания объекта закупки. Поставка товара должна осуществляться в период времени с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00. Контактный телефон лица, осуществляющего приемку со стороны Заказчика – Даморатский Дмитрий Сергеевич ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
• Оплата Товара, производится заказчиком на основании счета, предоставленного поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок, к которому в качестве дополнительных документов поставщиком приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: - счет на оплату поставленного товара.
• Оплата товара, подлежащего поставке в декабре 2025 г. осуществляется заказчиком до 12.12.2025 г. в порядке, установленном Проектом контракта.
• Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в контракте.
• Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с расчетного счета заказчика в адрес поставщика.

Описание объекта закупки.

Требование к количеству Товара: установлено в Спецификации (Приложение №1 к Описанию объекта закупки).

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, предлагаемого Поставщиком, должны соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

Требования к качеству, безопасности товара.

Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №3 к Контракту. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей».

Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключения уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.

Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара).

В поставляемом товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование товара по назначению (механические повреждения), видимые невооруженным глазом.

Заказчик осуществляет приемку товара в присутствии представителя поставщика.

При приемке товара заказчик проверяет на соответствие его количества и качества требованиям, установленным контрактом.

• На момент передачи товар должен принадлежать поставщику на правах собственности. Право собственности на передаваемый товар переходит к заказчику от даты подписания товарной накладной.
• При выявлении недопоставки товара, поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недопоставки.

Требования энергетической эффективности товаров

Требования не установлены.

8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки.

8.1. Приложение № 1 «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»;

Описание объекта закупки разработал:

Зам. директора по учебно-производственной работе- Даморатский Дмитрий Сергеевич

Приложение №1

к описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Просмотр сведений о закупке «Поставка расходных материалов для специальности "Технология аналитического контроля химических соединений"» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2181

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка расходных материалов для специальности "Технология аналитического контроля химических соединений"

Описание объекта закупки: Поставка расходных материалов для специальности "Технология аналитического контроля химических соединений"

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 12.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:18

Срок завершения подачи оферт: 13.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:16

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок исполнения контракта: 30.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда, 1/7, литера А

Источник финансирования: Внебюджетные средства; Тип внебюджетных средств: Средства бюджетных учреждений; - субсидии на госзадания, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код вида расходов 244, КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов», кз «5».

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, Труда, Д. 1/7 ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Колпино, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛ ТРУДА, 1/7, УЛ ТРУДА, 1/7

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5249

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Смирнова

Имя Ирина

Отчество Анатольевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">