Тендер - Поставка расходных материалов для проведения в Воронежской области Демонстрационного экзамена в 2025 году по компетенции «Повар, кондитер", "Зоотехния" №299020087

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ДЭ_-_расходники_-_продукты_Повара - Посмотреть таблицу с данными-----_ПРОЕКТ_(материалы_ИМЗ)

ДОГОВОР №

на поставку __________

г. Лиски « » 2024г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический техникум», именуемое в дальнейшем «ЗаказчикГОСУДАРСТВЕННЫЙПокупательП», в лице директора Гайдая Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующий на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии п. 5, ч. 1, ст. 93 Федерального Закона № 44 – ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику ______ (далее – Товар) в ассортименте и количестве в соответствии со Спецификацией (см. Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в сроки и по адресу установленные настоящим Договором. В Спецификации в обязательном порядке отражается наименование Товаров, минимальные требования, предъявляемые к качеству Товаров, объем поставляемых Товаров, цена за единицу Товара, и его общая стоимость.

1.2. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в сроки, обусловленные настоящим Договором, а заказчик принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Идентификационный код закупки – .

1.4. ОКПД2 – .

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, упаковки, транспортные расходы, расходы на доставку, погрузочно-разгрузочных работ, занос товара в складское помещение силами поставщика, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению, уплате налогов и иных обязательных платежей..

2.2. Цена Договора составляет ____________ (______________), в т.ч. НДС (20%) – ________________/ либо «НДС не облагается».

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.4. Источник финансирования – ____________.

2.5. КБК ______________________.

2.6. Оплата поставленной продукции осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту оказания услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком надлежаще оформленных документов о приемке Товара.

2.7. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщика, Поставщик обязан в течении 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем Договоре банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Поставить Товар, соответствующий требованиям к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, упаковке и иным показателям.

3.2.2. Устранить недостатки Товара по количеству и качеству в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик;

3.2.3. по требованию Заказчика, заменить Товар Товаром, соответствующим по качествам условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте;

3.2.4. Предоставить Заказчику в день предоставления Товара оригиналы надлежаще оформленных товарно-транспортных накладных, подтверждающих исполнение контрактных обязательств, для оплаты Заказчиком полученного Товара;

3.2.5. В 3-х дневный срок в устной форме, с последующим письменным подтверждением, ставить заказчика в известность в следующих случаях:

- проведения в отношении Поставщика процедуры ликвидации или процедуры банкротства;

- приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наложение ареста на имущество Поставщика по решению суда;

- проведение процедуры реорганизации в отношении Поставщика;

3.2.6. Своевременно представлять надлежащим образом оформленную первичную бухгалтерскую документацию для проведения оплаты поставленной продукции по настоящему Договору;

3.2.7. Поставщик несет иные, не указанные в настоящем Договоре обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.8. Присутствовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;

3.3. Поставщик имеет право:

3.3.1. Требовать оплату Товара в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

3.3.2. Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Осуществлять контроль над своевременным исполнением Сторонами своих обязательств;

3.4.2. Произвести приемку Товаров в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и поставить Товар со склада Поставщика до места хранения своими силами;

3.4.3. Известить Поставщика о получении продукции ненадлежащего качества посредством предъявления претензий, исков;

3.4.4. Своевременно оплатить полученную продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора (в соответствии с разделом 2 настоящего Договора) на основании представленных документов (товарных накладных, счетов-фактур);

3.4.5. Обязуется известить Поставщика о ненадлежащем исполнении настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Заказчик вправе:

3.5.1. Требовать поставленного Товара, полностью отвечающего условиям заключенного Договора.

3.5.2. Отказаться от приемки Товаров, не имеющих одного из документов, указанных в подпункте. 3.2.4. пункта 3.2. раздела 3 настоящего Договора.

3.5.3. Запрашивать в письменной форме у Поставщика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

3.5.4. Привлекать без согласования с Поставщиком независимые аккредитованные лаборатории экспертов для проверки соответствия качества поставленного Товара.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

4.1. По настоящему Договору Товар поставляется в полном объеме в порядке, сроки, количестве и ассортименте и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Срок поставки Товара по настоящему Договору – _________________________.

4.3. Товар поставляется Заказчику по адресу: Воронежская область, г. Лиски, ул. Маршала Жукова, д. 3 до места хранения – склад.

4.4. В случае возникновения претензий по поставке Товара, Сторона, у которой данные претензии возникли, направляет другой Стороне надлежаще оформленный акт разногласий, подписанный лицами ответственными за прием и оказание услуг.

4.5. Приемка Товаров осуществляется Заказчиком по количеству, качеству и комплектности и оформляется накладными, счетами – фактурами.

4.6. Приемка Товара проводится Заказчиком в следующем порядке:

- проверка наличия и правильности оформления документов поставленных Товаров;

- проверка соответствия количества Товара, указанного в Товарной накладной и фактически доставленного Заказчику;

- проверка целостности упаковки, целостности Товара.

4.7. Моментом исполнения обязательств Поставщика и Заказчика по настоящему Договору считается передача полностью всего Товара, что подтверждается актом приемки-передачи Товара (без претензий), подписанным уполномоченными лицами Сторон и скрепленным печатями Заказчика и Поставщика.

4.8. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям законодательных, нормативных и (или) технических документов, устанавливающих возможность ее применения для упаковки поставляемого Товара, обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, перевозке и разгрузке.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товаров до его передачи Покупателю.

5.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых Товаров в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товаров в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товаров (каждой партии Товаров).

5.3. Поставщик подтверждает, что знаком с содержанием статьи 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности. В случае установления факта поставки фальсифицированного товара, соответствующие материалы будут направлены Заказчиком в правоохранительные органы для рассмотрения уголовного дела.

5.4. В случае обнаружения фактов поставки некачественных Товаров Заказчик обязан применить к Поставщику меры ответственности, предусмотренные настоящим Договором.

6. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по « » ___________ 2024 г.

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013).

6.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (ч. 19 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013).

6.6. При расторжении настоящего Договора, инициативная Сторона должна в письменном виде уведомить другую Сторону о возможном расторжении не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения Договора, уведомление о расторжении направляется по адресу, указанному в настоящем Договоре.

6.7. В случае прекращения существования одной из Сторон в результате реорганизации, ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят в порядке правопреемства с согласия другой Стороны. При отсутствии такого согласия, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных явлений (наводнение, пожар, землетрясение, гололед, ураган и т.п.), военных действий любого характера, диверсий, террористических актов, забастовок, действий третьих лиц, принятия Государственными органами решений, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Договора одной из Сторон, эта Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия, с последующим документальным подтверждением наступления данных обстоятельств в трехдневный срок.

7.2. Не уведомление либо несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Стороны дополнительным соглашением определяют срок действия и исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063", иными нормативными актами РФ и Воронежской области и условиями настоящего Договора.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства)), предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены Договора.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) руб. 00 коп.

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) руб. 00 коп.

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка РФ от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Договору осуществляется на основании акта приёмки товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, или связанные с ним, разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

10.2. Все споры, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Воронежской области.

10.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензий.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все Приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью, без которой Договор считается не имеющим юридической силы.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашением Сторон, и приобретают юридическую силу с момента их подписания Сторонами.

11.3. При изменении юридических адресов, почтовых и адресов назначения, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 10-ти дневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по известному последнему адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, из которых один находится у Поставщика, второй – у Заказчика.

11.5. Приложения, упомянутые в настоящем Договоре:

1) Приложение №1 – Спецификация на поставку _______.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору № .

от ______.2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку _______

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по спецификации: _____________________________.

Заказчик Поставщик

Директор ГБПОУ ВО «ЛАТТ»

___________________ А.А. Гайдай __________________

М.П. М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ №1

к Договору № от _____.2024г.

г. Лиски «___» __ ________ 2024 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический техникум», именуемое в дальнейшем «ГОСУДАРСТВЕННЫЙЗаказчик», в лице директора Гайдая Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующий на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий АКТ о нижеследующем:

• • В соответствии с условиями Договора № от ______.2024г. на поставку ______ для нужд бюджетного учреждения (далее – Договор») Стороны выполнили свои обязательства по поставке по Договору________.
  • Стоимость составила ______________________________, в том числе:

- Посмотреть таблицу с данными

• • Качество поставленного товара соответствует требованиям Договора.
  • Товар поставлен в срок в соответствии с п.4.2, ч.4. Договора.
  • Недостатки при поставке товара не выявлены.
  • Претензий к поставке не имеется.

Заказчик Поставщик

Директор ГБПОУ ВО «ЛАТТ»

___________________ А.А. Гайдай __________________

М.П. М.П.

Тех._задание_(продукты_на_ДЭ)

Техническое задание

на поставку расходных материалов для проведения в Воронежской области Демонстрационного экзамена в 2025 году по компетенции «Повар, кондитер», «Зоотехния»

Наименование услуг: Поставка расходных материалов для проведения в Воронежской области Демонстрационного экзамена в 2025 году по компетенции «Повар, кондитер», «Зоотехния».

Заказчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический техникум».
Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Воронежская область, г. Лиски, ул. Маршала Жукова, д. 3;
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Воронежская область, г. Лиски, ул. Маршала Жукова, д. 3.

Начальная максимальная цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,91 руб. (Сорок одна тысяча семьсот пятьдесят семь рублей 91 копеек).

Формирование цены: Цена Договора включает в себя расходы на перевозку, доставку до места хранения, общую стоимость всех товаров, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, занос на 1 этаж, транспортные расходы, таможенному оформлению, уплате налогов и иных обязательных платежей.

Порядок оплаты товара: Оплата поставленной продукции осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту оказания услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком надлежаще оформленных документов о приемке Товара.

Срок поставки товара: В период с 09.06.2025 г. по 11.06.2025г.

Место поставки товара: Воронежская область, г. Лиски, ул. Маршала Жукова, д. 3 до места хранения – склад 1 этаж.

Требования к упаковке, доставке: упаковка товара должна обеспечивать необходимый уровень сохранности от физического и атмосферно-климатического воздействия.

Требования к доставке товара: Поставщик несет ответственность по доставке Товара собственными силами либо с привлечением третьих лиц за свой счет. Риск утраты или порчи товара в процессе его доставки несет Поставщик.

Необходимые технические характеристики для закупаемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения ПП РФ от 23.12.2024 г. №1875:

п.5 пп. «и» ПП РФ от 23.12.2024 г. №1875: осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 27, 35, 53, 140, 141, 144 и 146 перечня № 1, при которой начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена договора), цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цена, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), не превышает 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;

п.7 пп. «г» ПП РФ от 23.12.2024 г. №1875: осуществляется закупка товаров, при которой начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена договора) или цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цена, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 5 тыс. рублей.