Тендер - Поставка расходных материалов для отделения ядерной диагностики (молибден, обогащённый стабильным изотопом Мо-94) №273255706

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 Извещение о проведении электронного аукциона от 23.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000313

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Москва, Рублевское шоссе, д. 135, склад

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта может предоставляться: - в виде денежных средств; - путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ; - путем предоставления Заказчику информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком, Исполнителем (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику, Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. Выбор способа обеспечения осуществляется Поставщиком, Исполнителем самостоятельно

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20736Ц37100

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

В соответствии с Приложением 1 Описание объекта и Приложением 4 Проект Контракта к извещению о закупке

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 2 Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

Проект контракта

1 Приложение 4 Проект Контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение 1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 3 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке ...нению

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 23.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000313

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Москва, Рублевское шоссе, д. 135, склад

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта может предоставляться: - в виде денежных средств; - путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ; - путем предоставления Заказчику информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком, Исполнителем (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику, Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. Выбор способа обеспечения осуществляется Поставщиком, Исполнителем самостоятельно

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20736Ц37100

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

В соответствии с Приложением 1 Описание объекта и Приложением 4 Проект Контракта к извещению о закупке

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 2 Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

Проект контракта

1 Приложение 4 Проект Контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение 1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 3 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке ...нению

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_2_Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_Контракта

Приложение № 2 к Извещению об осуществлении закупки

Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

Настоящее обоснование составлено в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» с целью определения начальной (максимальной) цены Контракта.

Метод определения начальной (максимальной) цены Контракта: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена Контракта снижена по сравнению с начальной (максимальной) цены Контракта, определенной в соответствии с настоящим порядком, исходя из имеющегося у Заказчика объема финансового обеспечения для осуществления соответствующей закупки.

Учитывая объемы выделенного финансирования начальная (максимальная) цена Контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Исполнитель:

Приложение_1_Описание_объекта_закупки

Приложение № 1 к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

ТЕхническИе ТРЕБОВАНИЯ

на поставку расходных материалов для отделения ядерной диагностики (молибден, обогащённый стабильным изотопом Мо-94)

Объект закупки: Поставка расходных материалов для отделения ядерной диагностики (молибден, обогащённый стабильным изотопом Мо-94)

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 135, склад

Сроки поставки: С даты заключения Контракта по 25.10.2024 (включительно).

Условия поставки: Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика на поставку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи такой Заявки. Заказчик направляет Заявки на поставку Товара в письменной форме любым способом, позволяющим объективно зафиксировать факт отправки и содержание соответствующего информационного сообщения. Заявки Заказчика на поставку Товара, для отправки и получения, которых используются адреса электронной почты, указанные в разделе 17 Контракта, содержащем реквизиты Сторон, имеют юридическую силу и должны выполняться Поставщиком. Моменты отправки и получения Заявок на поставку Товара в электронном виде определяются по московскому времени. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется и не оплачивается. Время поставки: По рабочим дням, с 9:00 до 16:00 часов (время московское). Поставщик должен обеспечить разгрузку поставляемого Товара путем предоставления соответствующего персонала в количестве необходимом и достаточном.

Условия оплаты: в соответствии с разделом 9 Контракта.

Требования к упаковке и маркировке: в соответствии с разделом 4 Контракта.

Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предусмотренным Контрактом, а также действующего законодательства Российской Федерации. Упаковка Товара должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранения на складе Заказчика. Упаковка Товара должна иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на русском языке. Нарушение Поставщиком требований к маркировке на упаковке Товара действительности, является существенным недостатком Товара.

Требования к качеству и безопасности Товаров:

Поставляемый в соответствии с Контрактом, Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Качество Товара должно соответствовать требованиям Контракта, в том числе требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- копией документа, подтверждающего соответствие [1] * Товара, в случае если его наличие установлено законодательством Российской Федерации;

- другими документами, подтверждающими качество и безопасность Товаров, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Документация при поставке: Руководство по эксплуатации, паспорт на русском языке

Остаточный срок годности Товара, на дату поставки на склад Заказчику Товара – не менее 12 (двенадцати) месяцев;

Сведения о технических и качественных характеристиках, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено ИЗВЕЩЕНИЕМ об ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ.

- Посмотреть таблицу с данными

*постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 31 декабря 2020 г. n 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации» ↑

Приложение_3_Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_...нению

Приложение № 3 к Извещению об осуществлении закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

- Посмотреть таблицу с данными

*Рекомендованная форма к заполнению

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_4_Проект_Контракта

Приложение № 4 к Извещению об осуществлении закупки

Проект Контракта

Контракт № ______

на поставку расходных материалов для отделения ядерной диагностики (молибден, обогащённый стабильным изотопом Мо-94)

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Москва «___» ______ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела организации торгов Федяевой Алины Сергеевны, действующего на основании доверенности от 08.05.2024 № 106, с одной стороны и _______________ (указываются полное и сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________ (указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт), действующего на основании ______________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписания Контракта), с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола _____________ от ____________ № извещения ____________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик принимает на себя обязательство поставить расходные материалы для отделения ядерной диагностики (молибден, обогащённый стабильным изотопом Мо-94) (код ОКПД 2: 20.13.13.110) (далее – Товар) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, предусмотренные Контрактом.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту), технические показатели – Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 135, склад (далее – Место доставки).

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет __________ (__________) рублей ____ копеек, включая НДС - ___% в размере ___________ (__________) рублей ____ копеек (без НДС указать основание ______________).

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по Контракту, стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары) (в случае если упаковка предусмотрена заводом-изготовителем Товара), маркировки, в том числе все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за правильность расчета НДС (при наличии).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, оно обязуется дать согласие на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.3. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.4. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Источник финансирования Контракта – средства бюджетного учреждения (код вида расходов 244).

2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.8 Контракта.

2.7. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более, чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более, чем на десять процентов.

При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более, чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1 поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта (единовременно весь Товар, указанный Заказчиком в Заявке), надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2 обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом;

3.1.3 принять от Заказчика Товар, от приемки которого Заказчик обоснованно отказался (не прошедшего приемку), и вывезти его за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней;

3.1.4 в случае возврата Товара, по основаниям, указанным в разделе 6 Контракта, Поставщик обязан предоставить полное количество не принятого Заказчиком Товара, соответствующего требованиям Контракта;

3.1.5 в случае выявления в процессе использования Товара его недостатков, которые не было возможности обнаружить при приемке Товара, за свой счет заменить некачественный Товар в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления;

3.1.6 обеспечить своими силами и за свой счет (либо силами привлеченных третьих лиц и за свой счет) доставку, погрузку/разгрузку и совершать иные действия, необходимые для доставки Товара в Место доставки;

3.1.7 обеспечить функционирование своей электронной почты, адрес которой указан в разделе 17 Контракта, содержащем реквизиты Сторон, в рабочие дни с 8:30 до 17:00 (время московское);

3.1.8 предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.9 обеспечить представителю Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.10 незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.11 устранить за свой счет недостатки, выявленные при поставке Товара, а также выявленные в процессе использования Товара;

3.1.12 обеспечить гарантии на Товар в соответствии с разделом 8 Контракта;

3.1.13 в установленный Контрактом срок предоставить (сдать) результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом;

3.1.14 своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

3.1.15 предоставлять по запросу эксперта, экспертной организации, осуществляющим экспертизу поставленного Товара, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта (в случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчиком);

3.1.16 выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.2 требовать от Заказчика оплаты поставленного и принятого Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.3 требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.4 осуществлять иные права, предоставленные Поставщику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1 в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, осуществить надлежащим образом приемку поставленного Товара;

3.3.2 в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом оплатить поставленный и принятый Товар;

3.3.3 предоставить Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.4 предоставлять по запросу эксперта, экспертной организации, осуществляющим экспертизу поставленного Товара дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта (в случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчиком);

3.3.5 выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1 требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2 требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

3.4.3 запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.4 проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.5 осуществлять контроль за ходом исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, за качеством поставляемого Товара, за соблюдением сроков поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

3.4.6 требовать от Поставщика устранения недостатков, выявленных при исполнении Контракта;

3.4.7 отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.8 отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением требований, указанных в пункте 4.6 Контракта, Товар при этом считается не поставленным Заказчику;

3.4.9 привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;

3.4.10 осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Упаковка и маркировка на упаковке и (или) этикетке Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Упаковка Товара должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении на складе Заказчика.

4.3. Упаковка Товара должна иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на русском языке, в том числе:

Наименование Товара: _____________________

Контракт № _______________

Заказчик (название организации): ___________

Поставщик (название организации): _________

Пункт назначения: _____________

Грузоотправитель: ______________

Грузополучатель: ______________

Ящик/контейнер/групповая коробка (упаковка) № ______, всего ящиков/контейнеров/групповых коробок (упаковок) _______

Размеры (высота, длина, ширина) _________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.4. Каждый ящик/контейнер/групповая коробка (упаковка) должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, номенклатуры Товара, количества Товара, номера и даты Контракта (далее – Упаковочный лист). Один Упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера/групповой коробки (упаковки), другой – крепиться с внешней стороны ящика/контейнера/групповой коробки (упаковки) в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар.

4.6. Нарушение Поставщиком требований к маркировке на упаковке и (или) этикетке Товара действительности, является существенным недостатком Товара.

5. Порядок поставки товара и документация

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.2. Общий срок поставки Товара: С даты заключения Контракта по 25.10.2024 (включительно). Поставка Товара осуществляется, по Заявке Заказчика на поставку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи такой Заявки. Время поставки: По рабочим дням, с 9:00 до 16:00 часов (время московское).

Поставка Товара по Заявке Заказчика осуществляется единовременно в полном объеме, указанном Заказчиком в Заявке на поставку Товара. Поставка Товара, не предусмотренного в Заявке Заказчика не поставляется.

Заказчик направляет Заявки на поставку Товара в письменной форме любым способом, позволяющим объективно зафиксировать факт отправки и содержание соответствующего информационного сообщения. Заявки Заказчика на поставку Товара, для отправки и получения, которых используются адреса электронной почты, указанные в разделе 17 Контракта, содержащем реквизиты Сторон, имеют юридическую силу и должны выполняться Поставщиком. Моменты отправки и получения Заявок на поставку Товара в электронном виде определяются по московскому времени.

5.3. Поставщик в день поставки Товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ;

5.4. Универсальный передаточный документ заполняется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (приложением № 1 к Контракту). Заказчик оставляет за собой право в случае, если универсальный передаточный документ не соответствует требованиям Контракта, а также содержит ошибочные данные, отказаться от приемки Товара и вернуть Поставщику всю партию Товара. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается неисполненной. При этом все расходы, связанные с перевозкой (в том числе возвратом) и хранением Товара до момента предоставления универсального передаточного документа, оформленного надлежащим образом, несет Поставщик.

5.5. К документу о приемке, предусмотренном пунктом 5.3. Контракта, прилагаются следующие документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

а) счет;

б) копию документа, подтверждающего соответствие* Товара, в случае если его наличие установлено законодательством Российской Федерации;

в) другие документы, подтверждающие качество и безопасность Товаров, установленные действующим законодательством Российской Федерации,

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке товара, приоритет имеет информация, предусмотренная пунктом 5.3. Контракта, содержащаяся в документе о приемке Товара.

5.6. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.7. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.7.1. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, приемочная комиссия осуществляет одно из следующих действий:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями, поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе;

5.8. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

5.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в течение 5 (пяти) рабочих дней, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ;

5.10. Фактической датой поставки считается дата размещения Поставщиком в единой информационной системе документа о приемке.

5.11. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

в) проверку температурного режима перевозки (в случае необходимости его соблюдения);

г) проверку целостности поставленного Товара, количества Товара, комплектности Товара и иных требований к Товару, предусмотренных Контрактом.

Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случаях поставки Товара, не соответствующего требованиям Контракта:

- по количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, качеству, упаковке, фасовке, по сроку годности и иным требованиям Контракта.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Экспертиза результатов поставки Товара может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.5 Контракта осуществляет рассмотрение (проверку) результатов поставленного Товара, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 Контракта, подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (в случае отсутствия претензий по качеству и (или) количеству поставленного Товара) или мотивированный отказ от приемки (в случае возникновения претензии по качеству и (или) количеству поставленного Товара), в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке в единой информационной системе, Заказчик подписывает документ о приемке в единой информационной системе в порядке, сроки и на условиях, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.

6.5. Со дня подписания документа о приемке в единой информационной системе Заказчиком право собственности и все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

7. требования к Качеству и безопасности товара

7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям Контракта, в том числе требованиям действующих нормативных документов, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

7.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических требованиях (приложение № 2 к Контракту).

8. Гарантии

8.1. Поставщик гарантирует, что Товар зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке.

8.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в соответствии с Контрактом, является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

8.3. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не находится под арестом и не является предметом иных законных посягательств третьих лиц.

8.4. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям Контракта, в том числе требованиям действующих нормативных документов, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивает безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

8.5. Поставщик гарантирует, что маркировка на упаковке и (или) этикетке Товара отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Поставщика, указанный в Контракте. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.

9.3. Оплата по Контракту за поставленный и принятый Товар осуществляется Заказчиком на основании следующих документов:

а) счета;

б) универсального передаточного документа.

9.4. Указанные документы в п. 9.3 Контракта направляются Поставщиком Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе, на основании документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.

9.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленной по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

10. Обеспечение исполнения Контракта

Выбрать один из следующих вариантов:

Вариант 1

10.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта составляет ___________ (________________) рублей ____ копеек.

В случае, если предложенная Поставщиком цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик до заключения Контракта предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Реквизиты счета:

Наименование заказчика: ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет для обеспечения исполнения контракта: 20736Ц37100

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России л/сч. 20736Ц37100)

Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.3. Денежные средства, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Заказчиком последнего документа (универсального передаточного документа), подтверждающего приемку поставленного и принятого Товара.

10.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме независимой гарантии, Заказчик принимает независимые гарантии, выданные:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный ч. 1.7 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

10.5. Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать условиям Гражданского кодекса, статьи 45 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлению Правительства Российской Федерации от 08.11.2013г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.6. В соответствии с частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.7. Независимая гарантия должна быть безотзывной.

10.8. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 10.1 Контракта, может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 11 Контракта.

10.10. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае изменения Контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.11. Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта обратить взыскание на сумму, обеспеченную независимой гарантией, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.12. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения своих обязательств на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Контракта.

10.13. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.14. Предусмотренное пунктом 10.13 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Контрактом, а также приемки Заказчиком поставленного Товара.

10.15. Уменьшение в соответствии с пунктом 10.13 Контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

10.16. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. Денежные средства в таком случае возвращаются Заказчиком Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения обязательств Поставщиком по Контракту.

10.17. Обеспечение исполнения контракта распространяется на все обязательства Поставщика, предусмотренные Контрактом, в том числе обязательства по уплате неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков.

Вариант 2:

10.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042
"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063", и составляет __________________ (__________) рублей ____ копеек.

11.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (цены заказанного Товара), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

11.4.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063" (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.4.2.2. и 11.4.2.3. Контракта), и составляет _____________ (__________) рублей ____ копеек.

11.4.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063", и составляет __________________ (___________) рублей ____ копеек.

11.4.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену на право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063", и составляет __________________ (___________) рублей _____ копеек.

11.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Контракта.

11.7. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

11.8. Поставщик принимает на себя полную имущественную ответственность, в том числе связанную с причинением вреда третьим лицам вследствие поставки некачественного, загрязненного или зараженного Товара, а также причинения ущерба имуществу Заказчика или третьим лицам, вследствие нарушения работниками Поставщика либо привлеченных им к исполнения обязательств по Контракту третьих лиц на территории Заказчика правил дорожного движения, правил (требования) техники безопасности (в том числе пожарной безопасности, электробезопасности).

11.9. Обязательство по Контракту является просроченным в случае нарушения общего срока поставки Товара и (или) срока поставки по Заявке.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 05.12.2024 (включительно), а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной раздел 11 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

12.3. Любые изменения, дополнения и уточнения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

12.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

12.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.7. В случае, если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

12.9. Основанием для одностороннего отказа Заказчиком (Поставщиком) от исполнения Контракта является существенное нарушение Поставщиком (Заказчиком) условий Контракта. Нарушение Контракта Поставщиком предполагается существенным в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

12.10. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

13. Исключительные права

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления

15.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

15.2. Любые уведомления, требования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме.

15.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

15.4. Сообщения считаются полученными Стороной-получателем:

- при передаче сообщений под подпись уполномоченному представителю Стороны-получателя – в день вручения корреспонденции уполномоченному представителю Стороны-получателя, проставленной на копии полученной корреспонденции.

- при обмене электронными сообщениями – в день отправки данного сообщения, а в случае, если днем отправки является нерабочий день, сообщения считаются полученными в первый, следующий за ним рабочий день. В случае направления электронного сообщения Сторона-отправитель в течение 3 (трех) рабочих дней должна направить оригинал сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. До обмена оригиналами, сообщения, направленные по электронной почте, имеют силу оригиналов.

- при направлении сообщения по почте – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты (отчетом об отслеживании корреспонденции).

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

16. Дополнительные условия и заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, Стороны регулируют путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. Стороны предусматривают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) календарных дней со дня получения претензии. Вне зависимости от существования спора, каждая Сторона должна прилагать усилия к продолжению выполнения своих обязательств по Контракту.

16.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов и иных контрактных данных (в том числе телефона и электронной почты) одной из Сторон, а также о приеме, увольнении (назначении, избрании, переизбрании) должностных лиц, имеющих право подписывать документы, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности. Иные изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.

16.4. Рабочим днем в рамках Контракта считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем (при условии режима рабочего времени пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем).

16.5. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

16.6. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

16.7. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – Спецификация;

- приложение № 2 – Технические требования;

- приложение № 3 – Форма заявки на поставку товара;

17. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «___» ________ 2024 г. № ______

Спецификация

на поставку расходных материалов для отделения ядерной диагностики (молибден, обогащённый стабильным изотопом Мо-94)

- Посмотреть таблицу с данными

Итого (сумма цифрами и прописью): __________ (__________) рублей ____ копеек, включая НДС - ___% в размере ___________ (__________) рублей ____ копеек (без НДС указать основание ______________).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от «___» ________ 2024 г. № ______

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку расходных материалов для отделения ядерной диагностики (молибден, обогащённый стабильным изотопом Мо-94)

Объект закупки: Поставка расходных материалов для отделения ядерной диагностики (молибден, обогащённый стабильным изотопом Мо-94)

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 135, склад.

Сроки поставки: С даты заключения Контракта по 25.10.2024 (включительно).

Условия поставки: Поставка Товара осуществляется партиями, по заявкам Заказчика на поставку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи такой Заявки. Заказчик направляет Заявки на поставку Товара в письменной форме любым способом, позволяющим объективно зафиксировать факт отправки и содержание соответствующего информационного сообщения. Заявки Заказчика на поставку Товара, для отправки и получения, которых используются адреса электронной почты, указанные в разделе 17 Контракта, содержащем реквизиты Сторон, имеют юридическую силу и должны выполняться Поставщиком. Моменты отправки и получения Заявок на поставку Товара в электронном виде определяются по московскому времени. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется и не оплачивается. Время поставки: По рабочим дням, с 9:00 до 16:00 часов (время московское). Поставщик должен обеспечить разгрузку поставляемого Товара путем предоставления соответствующего персонала в количестве необходимом и достаточном.

Условия оплаты: в соответствии с разделом 9 Контракта.

Требования к упаковке и маркировке: в соответствии с разделом 4 Контракта.

Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предусмотренным Контрактом, а также действующего законодательства Российской Федерации. Упаковка Товара должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранения на складе Заказчика. Упаковка Товара должна иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на русском языке. Нарушение Поставщиком требований к маркировке на упаковке Товара действительности, является существенным недостатком Товара.

Требования к качеству и безопасности Товаров:

Поставляемый в соответствии с Контрактом, Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Качество Товара должно соответствовать требованиям Контракта, в том числе требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- копией документа, подтверждающего соответствие [1] * Товара, в случае если его наличие установлено законодательством Российской Федерации;

- другими документами, подтверждающими качество и безопасность Товаров, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Документация при поставке: Руководство по эксплуатации, паспорт на русском языке.

Остаточный срок годности Товара: не менее 12 (двенадцати) месяцев на дату поставки на склад Заказчику Товара.

Характеристики объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Контракту

от «___» ________ 2024 г. № ______

ФОРМА

Заявки на поставку товара

на E-mail/факс: ___________________

Заявка на поставку Товара № _____ от ___ __________ 20 ___ года

к Контракту от «___» ________ 202_ года № ______

- Посмотреть таблицу с данными

Заявку составил и отправил: _______________________________________________________________.

ФИО (при наличии), должность, телефон для связи, адрес электронной почты

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ СОГЛАСОВАЛИ

- Посмотреть таблицу с данными

*постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 31 декабря 2020 г. n 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации» ↑