Тендер - Поставка расходных материалов для МБЛ №302413397

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Приморский крайМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПриморский край, Кировский район, п.Кировский, ул. Колхозная, д.17
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ЗАПРОС_КОТИРОВОК_в_эл.форме_для_СМП_хим_реактивы_МБЛ_июнь_2025

*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске»

УТВЕРЖДАЮ

И.О.главного врача

Лесозаводского филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Приморском крае»

_________________ Н,А.Стрельченко.

«_23_»_июня 2025г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ № 10/25/ГЗ/Л

о проведении запроса котировок на поставку расходных материалов для МБЛ

Для субъектов малого и среднего предпринимательства

((при проведении закупки, включая вопросы и ситуации, не указанные в настоящих извещении и документации, заказчик, комиссия заказчика и участники закупки руководствуются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»), утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой от 22 марта 2021 года (далее – Положение о закупке))

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

_______________ Семенович А.В..

П.Кировский

2025 год

Часть I

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

Часть II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к Товару:. Качество, технические характеристики, безопасность, функциональные характеристики (потребительские свойства), размер, упаковка товаров должны соответствовать установленным стандартам и техническим данным производителя.

- Одновременно с Товаром Продавец должен передать копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным законодательством РФ и иные документы, необходимые для надлежащего использования Товара – паспорт или сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, аналитический паспорт, заключение( удостоверение) о качестве препарата, инструкция по применению на русском языке.

- Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Товара во время транспортировки и его хранения.

- Срок годности Товаров, указанных в Спецификации, на день поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности Товара.

- Участник размещения заказа вправе предложить к поставке эквивалент указанного в спецификации Товара. Эквивалентом может выступать Товар любого другого производителя при условии полного соответствия функциональных, технических и иных характеристик.

- Отгрузка (поставка) товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПриморский край, Кировский р-н, п. Кировский, ул. Колхозная, д. 17

Порядок поставки: Поставка 3,4 квартал 2025г по предварительной заявке

Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет. Оплата за поставленную партию товара производится в течение 7 рабочих дней с момента получения Товара и подписания товарной накладной, на основании счета-фактуры.

Часть III

Рекомендуемая форма заявки на участие в запросе котировок

(На фирменном бланке участника закупки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив направленный Вами запрос котировочной цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить : _______________________ на общую сумму __________________________в соответствии с Приложением № 1 к котировочной заявке

Цена товаров предложена с указанием сведений о включенных или не включенных (указать нужное) в нее расходов, производимых в процессе поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, стоимость самого товара, а также расходов на доставку товара на склад Заказчика, погрузку/выгрузку, складирование товара в месте, указанном Заказчиком, и всех остальных расходов, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по договору.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар в соответствии с заявленными сроками поставки товара, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы согласны заключить и исполнять условия договора в соответствии с требованиями проекта договора о поставке товара и условиями размещенного на официальном сайте РФ извещения о проведении запроса котировок.

Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями в проведении запроса котировок или принятия решения о заключении с нами Договора, в случае отказа от его подписания победителем в проведении запроса котировок, и нашего уклонения от заключения Договора на поставку товара, являющихся предметом проводимого запроса котировок, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Гарантируем достоверность предоставленной нами в котировочной заявке информации.

До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного договора между нами.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к котировочной заявке

Таблица цен

- Посмотреть таблицу с данными

Часть IV

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку расходных материалов для МБЛ

пос.Кировский «____ » ________ 2025г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице И.О.главного врача Лесозаводского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Стрельченко Натальи Алексеевны, действующей на основании доверенности № 18/24 от 07 июня 2024г., с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____ ___________________________действующего на основании ___________ с другой стороны, на основании Федерального Закона от 18.07.2011г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ст.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №_____________ от ___________заключили настоящий договор, (далее -«ДОГОВОР») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить расходные материалы (далее – Товар), согласно Спецификации – Приложение №1, а Покупатель принять и оплатить Товар.
1.2. Срок годности на Товар составляет не менее 80% от общего срока годности на момент поставки Товара

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора, согласно Спецификации (Приложение №1) составляет _______________ (________________) рублей ____ коп., в том числе НДС ____ %.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров, работ, услуг и иных условий исполнения Договора. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия Договора.

2.3. Цена Договора должна учитывать затраты на транспортировку до места доставки, погрузо-разгрузочные работы, страхование, таможенные расходы, уплату налогов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата Товара производится Покупателем за счет средств бюджетного учреждения в безналичной форме в следующем порядке:

- 100% оплаты по факту поставки партии Товара, в течение 7 (семи) рабочих дней на основании выставленного счета, счета-фактуры и товарной накладной.

3. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Место поставки Товара▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Приморский край, п.Кировский, ул. Колхозная д.17, Ответственный за приемку товаров: заведующий микробиологической лабораторией.– Лайман Елена Федоровна. Тел: (42▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.2. Срок и порядок поставки Товара – Поставка 3,4 квартал 2025г по предварительной заявке

3.3. Товар поставляется силами и за счет средств Поставщика.

3.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям ТУ, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

3.5. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить (упаковать) Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товара Покупателем.

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента принятия Товара Покупателем.

С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

4.2. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возвратить Товар и потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

Товар считается принятым с момента подписания товарной накладной и передачей Покупателю документов, необходимых для надлежащего использования Товара – паспорт или сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, аналитический паспорт, заключение( удостоверение) о качестве препарата, инструкция по применению на русском языке.

4.3. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий Договора о количестве, качестве, комплектности, таре и (или) упаковке Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после того как нарушение было или должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения Товара.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Осуществить поставку Товара в полном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и требованиями Покупателя.

5.1.2. Поставщик предоставляет собственную гарантию и (или) гарантию производителя на весь поставленный Товар в рамках исполнения настоящего Договора .

5.1.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные п. 2.4. настоящего Договора.

5.1.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

5.1.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

5.2. Покупатель обязуется:

5.2.1. Если товар соответствует Спецификации и требованиям Покупателя, принять его на склад, в противном случае Товар возвращается Поставщику.

5.2.2. После принятия на склад Товар, оплатить в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора.

5.3. Покупатель вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.3.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке Товара.

5.3.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.

5.3.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.3.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

5.3.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать своевременного подписания Покупателем товарной накладной.

5.4.2. Требовать своевременной оплаты принятого Покупателем Товара.

5.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае поставки некачественного товара, а также товара, не отвечающего требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иным нормативным актам, не соответствующего условиям настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, за исключением случая, когда Поставщик получивший уведомление от Заказчика о недостатках поставленных товаров в течение текущего рабочего дня произвел замену поставленного товара товарами надлежащего качества.

6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.

6.4. В случае поставки некомплектных товаров, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уменьшения покупной цены товара, а также доукомплектования товара в течение текущего рабочего дня с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

6.5. В случае если Поставщик не выполнил требования, предусмотренные пунктом 6.3. договора, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.

6.6. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик оплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки поставки товара. Поставщик освобождается от ответственности, если просрочка исполнения им обязательства возникла по вине Заказчика.

6.7. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик оплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки платежа.

6.8. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены договора.

6.9. Стороны могут предъявить взаимные претензии по фактам нарушения условий договора в течение всего срока его действия. Окончание срока действия договора не освобождает от ответственности за его нарушение.

6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.10 В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.11 При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2025 года.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОР А

8.1. Покупатель вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:

8.1.1. Задержка Поставщиком начала выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 15 (пятнадцать) дней с момента получения официального письма о готовности к проведению данных работ;

8.1.2. Задержка Поставщиком окончания выполнения обязательств по Договору по его вине, когда срок поставки увеличивается более чем на 10 (десять) дней;

8.1.3. Выявленное в процессе приемки расходных материалов существенное нарушение Поставщиком условий Договора, ведущие к снижению качества расходных материалов, если это нарушение не устранено в течение 10 (десяти) дней;

8.1.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств;

8.1.5. В других случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Поставщик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:

8.2.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств;

8.2.2. В других случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае наступления после подписания настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, например, наводнения, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки (за исключением забастовок трудовых коллективов Сторон), вступления в силу запретительных или ограничительных актов государственной власти и государственных органов, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение двух суток в письменной форме уведомить другую Сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора лишает Стороны права ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 30-ти календарных дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по настоящему Договору, приняв все меры по проведению взаимных расчетов, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать у другой Стороны возмещения возможных убытков.

9.4. Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей своих обязательств.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, либо связанные с ним, стороны обязуются рассматривать путем направления письменных претензий.

10.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

10.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения претензии, спорный вопрос передается на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора действительны при условии составления дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

11.2. В случае изменения адреса, наименования или банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Покупателя, один у Поставщика.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ________

от «____»_______ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Часть V

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА»

- Посмотреть таблицу с даннымиответ_на_запросxx

Ответ на запрос от потенциального поставщика

В адрес заказчика 25.06.2025г поступил запрос №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна уточнении сроков поставки, указанных в документации запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

На поставленный вопрос заказчик поясняет:

Заведующий лаборатории микробиологических исследований уточнила сроки поставки расходных материалов, указанных в спецификации документации запроса котировок в электронной форме ( номер закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93). В связи с проведением аккредитации лаборатории , поставка товаров необходима в августе- сентябре 2025г. Крайний срок поставки товаров -30.09.2025г.