Тендер - Поставка расходных материалов для малярных работ (преобразователь ржавчины и грунт-эмаль) №311471968

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_ТОВАРЫ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. от 13.12.2024)

Приложение № _____ к_____________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор№ _______

г. Ростов-на-Дону «___» ____________ 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «РОДНЫЕ ПОЛЯ» (ООО «РОДНЫЕ ПОЛЯ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лицеАфанасьева Валентина Борисовича, действующего на основании доверенности от 27.05.2025, удостоверенной Владимировым Иваном Ивановичем, временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Камаловой Юлии Хамитовны (зарегистрирована в реестре нотариуса за № 77/1955-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1553), с одной Стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО «РОДНЫЕ ПОЛЯ» (далее – Положение о закупках), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в установленный Договором срок, осуществитьпоставку _____________________ (далее по тексту - Товар), а Заказчик обязуется в порядке и срок, установленные настоящим Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Произвести поставку, доставку, занос в помещение Заказчика Товара в надлежащего качества, соответствующего по наименованию, характеристикам и цене Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Договору), в порядке и срок установленные настоящим Договором.

2.1.2. Осуществить поставку Товара по адресу ___________________________________.

2.1.3. Поставить Товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.1.4. В случае выявления Заказчиком каких-либо недостатков, связанных с исполнением Договора безвозмездно устранить недостатки в согласованный с Заказчиком срок.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию необходимую для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в срок, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара на условиях, установленных настоящим Договором.

2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить Поставщику необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и разъяснения.

2.3.2. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и срок, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика поставки качественного Товара, соответствующего по наименованию, цене и характеристикам условиям настоящего Договора.

2.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, допущенных как при исполнении Договора, так и в течение гарантийного срока.

2.4.3. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.

2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданскимкодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.4.5. По согласованию с Поставщиком (путем заключения дополнительного соглашения) закупить дополнительное количество Товара, по цене, не превышающей размер цены единицы товара, установленной в настоящем Договоре.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена настоящего Договора, составляет_______ (___) рубл__ __ коп__, в том числе НДС - (__ процентов)________ (_____) рубл__ __ коп__/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в полном объеме, в том числе расходы на упаковку, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Оплата за поставленный (принятый ) Товар производится Заказчиком в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке (товарной накладной(универсального передаточного документа), на основании полученного от Поставщика счёта.

Аванс не предусмотрен.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. В случае изменения расчетного счета или иных реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов/расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА.

4.1. Срок поставки (передачи) Товара: ________________________________________________

4.2. Место и способ поставки (передачи) Товара: _______________________________________.

Поставщик обязан предварительносвоевременно уведомить Заказчика о готовности передать товар.

4.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

4.4. Передача Товара осуществляется по универсальному передаточному документу/товарной накладной.

При передаче Товара Заказчик принимает Товар по характеристикам и количеству, проверяет наличие (отсутствие) внешних повреждений Товара, а также документов в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику комплект технической документации на русском языке на каждую единицу Товара, а также сопроводительную документацию на поставленный Товар:

- Паспорт/Технический паспорт/Руководство пользователя/ Руководство по эксплуатации(в случае предусмотренном производителем);

- счет;

- универсальный передаточный документлибо товарную накладную в 2 (двух) экземплярах;

- счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах(в случае если товар передается по товарной накладной).

4.6. Приёмка поставленного Товара осуществляется Заказчиком самостоятельно без вызова представителя Поставщика.

4.7. В случае несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора по наименованию, характеристикам и/или количеству либо с наличием внешних повреждений Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара, что отражается в двустороннем Акте. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик вправе составить и подписать Акт в одностороннем порядке.

Поставщик обязан в течение 5 (пяти)рабочих дней заменить не соответствующий условиям настоящего Договора Товар на соответствующий и передать Заказчику, своими силами и за счет собственных средств.

4.8. В случае отсутствия замечаний по наименованию, характеристикам и/или количеству поставленного Товара, отсутствия внешних повреждений, наличия документов в соответствии с условиями настоящего Договора, результаты приемки оформляются подписанием Заказчиком универсального передаточного документа/товарной накладной в 2-х экземплярах, один из которых передается представителю Поставщика, после чего производит оплату в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора.

4.9. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа).

4.10. Срок приемки поставленного Товара по качеству : 5 (пять) рабочих дней со дня полученияТовара и документов, указанных в п. 4.5. настоящего Договора.

Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружениянеустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребоватьвозврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИИ.

5.1.Поставляемый Товар должен быть новым(товаром, который не был в эксплуатации (использовании), в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Описании объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.2. Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования.

Поставщик несёт ответственность за качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком условий использования Товара, либо действий третьих лиц.

5.3. Предоставление гарантии Поставщика осуществляется вместе с поставкой Товара(в рамках договора на расходные материалы положения п. 5.3 - 5.7 не применяются).

Гарантия Поставщика распространяется на все составляющие и комплектующие Товар части.

Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет___ (___) месяцев с датыподписания Заказчиком документа о приёмке(товарной накладной (универсального передаточного документа)).

5.4. При обнаружении, в период гарантийного срока, недостатков Товара, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика за свой счет устранить выявленные недостатки.

Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог использовать Товар из-за обнаруженных в Товаре недостатков, исчисляемый со дня извещения Поставщика об обнаружении недостатков Заказчиком в письменной форме и до дня устранения недостатков Товара Поставщиком.

5.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени 15 календарных дней) либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества на новый. Поставщик обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика заменить Товара ненадлежащего качества на новый.

5.6. При замене некачественного Товара на новый, гарантийный срок на новый товар должен составлять не менее срока, указанного в пункте 5.3. настоящего Договора, со дня передачи замененного Товара Заказчику и подписания документов, свидетельствующих о замене Товара.

5.7. Все затраты, связанные с осуществлением гарантийного ремонта и/или заменой Товара, включая, в том числе, затраты на выезд специалиста к Заказчику, проведение независимой экспертизы Товара (при необходимости), затраты на транспортировку Товара (в случае необходимости) несёт Поставщик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки Поставщиком поставки/передачи товара Заказчик вправе потребовать у Поставщика оплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения выявленных Заказчиком недостатков (п.5.4), (в том числе, нарушения сроков замены некачественного товара, возврата денежных средств за поставку некачественного товара, либо денежных средств на устранение недостатков некачественного товара) Заказчик вправе потребовать у Поставщика оплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости товара (п.3.1) за каждый день просрочки.

6.4. В случае поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать у Поставщика оплаты штрафа в размере 10% от стоимости некачественно поставленного товара.

6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты принятого товара (п.3.3), Поставщик вправе потребовать у Заказчика оплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от несвоевременно оплаченной суммы (п.3.1) за каждый день просрочки.

6.6. В случае неисполнения Поставщиком в установленный срок требования Заказчика об уплате неустойки (пени) сумма неустойки (пени) может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику во внесудебном (уведомительном) порядке.

6.7. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона освобождается от ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причина неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами (фактической войной,военными действиями, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным), которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и преодоления их последствий.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Договора не относятся.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 5-ти (пятидневный) срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору и возможный срок исполнения обязательств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документально.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого уведомления.

7.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) дней, любая из Сторон имеет право предложить другой Стороне расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

8.2. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне претензию (требование).

8.3. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения направить (почтой, электронной почтой) мотивированный ответ другой Стороне.

8.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

8.5. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав стороны Договора, заключенного в соответствии с Положением о закупке, осуществляют в арбитражном суде.

8.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения, расторжения или действительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области .

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части расчетов до полного их исполнения.

9.2. Изменение и дополнение условий настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным Положением о закупках и вносится по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе:

- в случае изменения предусмотренного договором количества товара;

- изменения срока исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана непредвиденными обстоятельствами, а также в случае увеличения количества товара требующего увеличения такого срока для поставки дополнительного количества товара;

- в случае изменения цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации.

9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенным между Сторонами.

Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 10.1. настоящего Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, обязана рассмотреть уведомление и в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 10.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.4. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления Стороной уведомления, указанного в п. 10.2. настоящего Договора, до момента получения ею ответа.

10.5. Если подтвердилось нарушение другой Стороной обязательств, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив не позднее 10 (десяти) дней до даты прекращения действия Договора письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по инициативе которой, расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору ____________

от «___» ____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _______ (_____) рубл______ коп___, в том числе НДС - (___ процентов) _______ (_____) рубл__ ____ коп./ НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору ____________

от «___» ____________ 2025 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

*Заполняется на основании заявки участника закупки, с которым заключается договор.

- Посмотреть таблицу с данными