Тендер - Поставка расходных материалов для лабораторий №307451662

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):г.о. Серпухов, р.п. Оболенск, территория квартал А, дом 24А
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.08.2025 по 25.08.2025Место предоставления документации:-Порядок предоставления документации:-Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 3382

п. Оболенск «______» августа 2025г.

Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ПМБ), далее именуемое "Заказчик", в лице заместителя заведующего отделом контрактной службы Снегиревой Евгении Сергеевны, действующей на основании Доверенности №31 от 28.07.2025г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Аламед» (ООО «Аламед»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бобровник Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, извещение №____________________ от _____2025 г., в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее ФЗ-223) и разделом 25 ст.25.1 п.46 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ФБУН ГНЦ ПМБ от 12.10.2017г. (с изменениями от 19.12.2024г.) далее – Положение, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар (далее-Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), в порядке и на условиях настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
1.2. Источник Финансирования: Средства от иной приносящей доход деятельности. Грант в форме субсидии. Соглашение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 30.05.2025 года. ИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7525RMJ0002.

СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1. Товар поставляется до 15 ноября 2025 года.

2.2. Датой поставки Товара, считается дата передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается отметкой уполномоченными представителями Сторон в товарной накладной без замечаний.

2.3. Ассортимент и количество проверяется уполномоченным лицом Заказчика, принимающим Товар в момент передачи.

2.4. Риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Заказчику с момента вручения ему Товара, с подписанием отметкой уполномоченного представителя Заказчика в товарной накладной.

2.5. Право собственности на Товар переходят к Заказчику в момент передачи Товара, с подписанием накладной с обеих Сторон без замечаний.

2.6. Поставка осуществляется следующим способом: Доставка осуществляется до склада Заказчика силами и средствами Поставщика по адресу: Московская обл., г. о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 10, строение 1, 8 корпус НЭЗ ФБУН ГНЦ ПМБ в рабочие дни, с 8-00 до 15-00.

2.7. Поставщик обязан передать Заказчику документы, относящиеся к Товару и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к Товару или условиям его производства. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТов и (или) ТУ, установленных действующим законодательством РФ к данному виду Товара.

2.8. Замена страны происхождения товара производится в соответствии с требованиями национального режима.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,89 руб. (Триста шестьдесят две тысячи шестьсот сорок девять рублей, 89 копеек), в том числе НДС –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,65 руб.

3.2. Товар оплачивается Заказчиком по цене, указанной в счете.

3.3. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: 100% оплата Товара в течении 7 рабочих дней после фактической приемки товара Заказчику с подписанием УПД (счет фактуры) или товарной накладной оформленных в соответствии с п.п. 4.1. настоящего Договора.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3.1. В случае если окончание поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) согласно условиям Договора приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;

3.3.2. В случае если окончание поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) согласно условиям Договора приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

3.5. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен потребовать возврат уплаченных денежных средств, в течении 5 рабочих дней с даты получения требования.

3.6. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии». По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества Товара, объема работы или услуги, качества поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора.

3.7. Цена Товара также включает в себя стоимость Товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, транспортные расходы по доставке Товара на склад Заказчика, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего Договора.

ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Датой поставки Товара или его отдельной партии является дата передачи Товара Заказчику на складе Заказчика и подписание уполномоченными представителями Сторон товарной накладной.

Передача Товара по количеству и качеству происходит в момент его приемки в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

При получении Товара от перевозчика Заказчик обязан проверить соответствие веса брутто и количества тарных мест сведениям, указанным в транспортных документах. При обнаружении повреждения тары (упаковки) Товара, наличии признаков порчи Товара и (или) при несоответствии Товара сведениям, указанным в транспортных документах, Заказчик обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта, а при доставке Товара автомобильным транспортом – отметки на товарно-транспортной накладной или составления акта.

В случае обнаружения фактов качественных и количественных расхождений по сравнению с данными, указанными в товаросопроводительных документах, Заказчик совместно с Поставщиком составляет акт об установленном расхождении при приемке Товара. В случае отказа Поставщика подписать соответствующий акт в акте делается отметка о данном факте.

Приемка товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством, в срок не более 10 рабочих дней. В случае если поставляемый товар является прослеживаемым, согласно Постановления Правительства РФ от 01 июля 2021г. № 1110 (об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости), поставщик обязан предоставить в электронном виде через ЭДО Счет-фактуру (УПД), в котором отражены данные по графам: страна происхождения (графа 10,10а), регистрационный номер декларации (графа 11), количественная единица измерения товара (графа 12,12а) и количество товара подлежащего прослеживаемости (графа 13). Срок приемки с даты первичной поставки товара 10 рабочих дней.

4.2. Если в ходе приемки Товара обнаружатся нарушения условий Договора о качестве, количестве, комплектности, упаковке, Заказчик будет обязан направить Поставщику соответствующее уведомление в письменной форме в течение 10 дней с даты поступления Товара. Заказчик делает первичную отметку о приемки товара в документах Поставщика.

В уведомлении содержатся сведения о несоответствии товара и просьба прибытия представителя Поставщика для подписания акта обнаружения недостатков. В случае неприбытия представителя Поставщика в течении 3 (трех) рабочих дней с момента направления на электронную почту по реквизитам Договора раздел 13, Акт об обнаружении недостатков подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. Поставщик пропустивший срок для согласования Акта, считается признавшим требования Заказчика и обязуется заменить товар на товар, соответствующий требованиям Договора.

Поставщик обязан вывезти и заменить Заказчику Товар несоответствующего качества или допоставить его. Поставщик обязан устранить выявленные Заказчик недостатки Товара в течение 15 календарных дней с момента подписания Сторонами акта об обнаружении недостатков, и\или получения уведомления об обнаруженных недостатках. В случае невозможности устранить недостатки в указанный срок Поставщик обязан вернуть Заказчику уплаченные за Товар денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. Возврат некачественного Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

В целях проверки качества поставляемого товара либо при наличии претензий со стороны Заказчика к качеству поставленного товара Заказчик вправе провести экспертизу качества товара (экспертиза проводится как своими силами, так и с привлечением сторонних организаций). При этом Заказчик в письменной форме по почте или факсу направляет Поставщику уведомление о проведении экспертизы.

В случае если по результатам экспертизы качества товара выявится, что поставленный товар не соответствует требованиям законодательства РФ к качеству, безопасности товара для такого товара, либо характеристикам, установленным в Спецификации, Поставщик в течение не более 15 дней с даты получения результатов экспертизы обязан заменить указанный товар товаром надлежащего качества за свой счет. В противном случае Поставщик считается просрочившим поставку товара и несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора. Расходы Заказчика по проведению независимой экспертизы в данном случае возмещаются Поставщиком в полном объеме. Повторное не принятие товаров /услуг по браку любой форме дефектов, означает существенное нарушение условий поставки со стороны Поставщика, и является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке со стороны Заказчика.

4.3. В случае выявления/обнаружения недостатков Товара ненадлежащего качества после его приемки и оплаты, Заказчик направляет Поставщику соответствующее уведомление в письменной форме. Замена товара при этом происходит на условиях и в порядке, предусмотренном п. 4.2. Договора.

Претензии по качеству могут направляться заказчиком в течение всего периода гарантийного срока, при условии соблюдения условий хранения и эксплуатации\использования.

4.4. Поставщик обязан немедленно известить Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара. При невозможности поставки Товара, являющегося предметом настоящего Договора, вследствие введенных международных санкций Стороны вправе согласовать поставку аналогичного Товара другого производителя. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товара, указанного в Договоре, на основании положения о закупке, с соблюдением требований национального режима ст. 3.4-1 ФЗ-223.

4.5. Если Поставщик не устранит недостатки, Заказчик сможет отказаться от исполнения договора и потребовать, чтобы Поставщик возместил причиненные убытки.

4.6. В соответствии с Приказом Минфина России 61н от 15.04.2021 г., в целях обеспечения совместной приемки товаров, работ, услуг, Заказчик оформляет в электронном виде Акт приемки товаров, работ, услуг по форме (ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и направляет версию электронного документа на бумажном носителе Поставщику (Отправка осуществляется посредством почтовой связи (ГЭП), нарочно или курьерской службой, или по электронной по реквизитам раздела 15 договора). Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта подписать документ и направить Заказчику надлежаще оформленный подлинный Акт (Отправка осуществляется посредством почтовой связи (ГЭП), нарочно или курьерской службой) по адресу:142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 24 ФБУН ГНЦ ПМБ на имя зав. склада Паниной О.Г. (Т/факс (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) . Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) формируйте в электронной форме средствами информационной системы по ведению бухгалтерского учета (любая система ЭДО).

5. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО ТОВАРА.

5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Качество Товара должно соответствовать стандартам и требованиям ГОСТа или показателям качества международных стандартов, указанных в паспортах качества или сертификатах.

5.2. Поставщик обязан в течении 15 календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика о несоответствии качества Товара требованиям нормативной документации произвести замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества.

5.3. Товар поставляется с остаточным сроком годности не менее 70% от срока годности, предусмотренного производителем, на момент поставки товара.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.

6.1. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным техническим нормам и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность во время транспортировки. При этом тара и упаковка, в которой производится доставка, возврату не подлежит.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемого Товара.

7.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений по Договору.

7.3. В случае нарушения сроков оплаты Заказчиком, установленных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать у Заказчика оплатить неустойку в размере 0,3 % от не оплаченной суммы стоимости Товара по Договору за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара против сроков, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % от стоимости невыполненных обязательств, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.

7.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла в следствии непреодолимой силы или по вине Поставщика, при этом им должны быть предоставлены подтверждающие документы (от торгово-промышленной палаты).

7.7. При подписании Договора Поставщик гарантирует Заказчику, что, заключая его, Поставщик преследует деловую цель и отразит операции в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности, уплатит установленные действующим законодательством налоги, обязанность по уплате которых возложена на Поставщика, в том числе НДС и исполнит иные налоговые обязательства. В случае, если Заказчику на основании решения налогового органа, будут предъявлены требования или приняты меры имущественного характера по причине неисполнения Поставщиком своих налоговых обязательств, связанных с исполнением Договора Поставщик обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с погашением предъявленных требований Заказчику, в том числе сумму невозмещенного НДС.

7.8. В случае наличия в составе драгоценных металлов, Поставщик обеспечивает предоставление (размещение) информации, в ГИИС ДМДК в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

7.9. В случае нарушения Поставщиком срока замены дефектного/некачественного Товара, отказа от поставки против сроков, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % от цены неисполненных обязательств, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.10. Подписание настоящего Договора, является согласием Поставщика, на удержание Заказчиком предусмотренных договором штрафных санкций, пени, неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику за несвоевременно поставленный Товар в случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору, если Поставщик не докажет, что данные нарушения возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, с обязательным документальным подтверждением, а при их отсутствии обстоятельства не могут быть приравнены к обстоятельствам непреодолимой силы.

Воспользоваться правом удержания заказчик имеет право в случае неполучении ответа на претензию в установленный Договором срок, указанный в п. 9.2 Договора.

7.11 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается 0,3% от стоимости непоставленного товара.

7.12. Подписание настоящего договора является согласием поставщика на осуществление проверок Министерства образования РФ и органами финансового контроля, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.1 БК РФ, относительно объекта закупки.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, пожар, стихийные бедствия, военные операции любого характера, блокады, запрет на экспорт или импорт, забастовки, гражданские волнения, задержки вследствие аварии или неблагоприятных погодных условий, эпидемии, пандемии, чрезвычайные ситуации, в том числе в сфере здравоохранения.

К обстоятельствам непреодолимой силы также относится введение органами государственной и муниципальной власти ограничительных мер в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе запрета на проведение на территории Российской Федерации любых массовых мероприятий, а также введение нерабочих дней в период действия ограничительных мер, ИЛИ вследствие введенных международных санкций, наступивших после заключения Договора.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего договора, сторона должна уведомить о них в письменном виде другую сторону в течение 4 (четырех) рабочих дней.

8.3. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также документы, подтверждающие наступление указанных обстоятельств (от торгово-промышленной палаты).

8.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 8.1 договора, срок выполнения стороной обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия, но не более 30 (тридцати) рабочих дней, после чего стороны должны расторгнуть Договор или признать начисления суммы штрафов, неустоек, пеней.

8.5. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выданные торгово-промышленной палатой субъекта РФ, в которой зарегистрирована Сторона (места её нахождения согласно выписке, из ЕГРЮЛ), как субъект предпринимательской деятельности.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. При возникновении претензий, разногласий, споров по вопросам, связанных с исполнением настоящего Договора, стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров.

9.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения условий, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии. Споры могут быть переданы на разрешение суда по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии.

9.3. В претензии, кроме остальных, должны быть указаны следующие данные: основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии, предъявляемые требования, а при денежном требовании – его размер, дата составлении претензии.

9.4. Претензия считается доставленной, если произведена отправка по адресу (адресам, эл. почте, факсу, указанному в договоре).

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, и приняты на основании Положения и ФЗ-223.

10.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с ст. 523 ГК РФ, 463 ГК РФ (непередачи товара).

10.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.4. Расторжение Договора осуществляется Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.5. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов.

10.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику убытков, обусловленных прекращением Договора: если в ходе исполнения Договора установлено, что в отношении Поставщика проводится процедура ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства, а равно в случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и приостановления операций по его счетам; в случае нарушения сроков и условий поставки; ст. 523 ГК РФ, 463 ГК РФ.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При заключении и (или) исполнении настоящего Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой форме, ни напрямую, ни через посредников, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности. При заключении и (или) исполнении Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, сотрудниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях по легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого нарушения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30.11.2025 года, а в части исполнения сторонами обязательств до полного их исполнения Сторонами.

12.2. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов Стороны информируют друг друга в письменном виде в 10-ти дневный срок.

12.3. Стороны вправе вносить изменения и дополнения к настоящему Договору, которые считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон в порядке п. 12.4. Договора. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и принимаются на основании Положения и ФЗ-223.

12.4. Все уведомления сторон, в том числе претензии, обращения, связанные с исполнением Договора, приложения и дополнения к нему, оформляются и направляются в письменной форме по почте заказным письмом, и/ или с использованием факсимильной связи, электронной почты по реквизитам Стороны, указанным в настоящем Договоре, с последующим направлением оригинала. При отправке сообщения вышеуказанным способом моментом получения будет являться уведомление почтовой программы передающей стороны о доставке электронного письма на почтовый сервер получающей стороны» (в том числе и при направлении претензий в адрес Сторон).

12.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. Договор, заключенный посредством обмена сообщениями по электронной почте, по факсимильной связи, имеет юридическую силу и действует до обмена сторонами оригиналами документов, а в случае его отсутствия приравнивается к оригиналу.

12.7. Стороны обязаны выслать (предоставить) друг другу оригиналы подписанных сих стороны договоров, а также всех иных документов, имеющих отношение к исполнению настоящего договора.

12.8. Неотъемлемыми частями договора являются

- Приложение № 1 «Спецификация»

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 3382

от «____» августа 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара по Спецификации составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,89 руб. (Триста шестьдесят две тысячи шестьсот сорок девять рублей, 89 копеек), в том числе НДС –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,65 руб.

- Посмотреть таблицу с данными