Тендер - Поставка расходных аэрологических материалов (химических веществ) №299584635

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть35 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Саха /Якутия/ Респ Место поставки (адрес):РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеспублика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Якова Потапова, 8, склад.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.05.2025 по 09.06.2025Место предоставления документации:http://estp.ru, http://zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Не определены
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:23.05.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):09.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с положением о закупках товаров (работ, услуг)
Подведение итоговМесто подведения итогов:http://estp.ruДата подведения итогов:11.06.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с положением о закупках товаров (работ, услуг) Документация_ОАЭФ_химия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЯКУТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Утверждаю:

Начальник ФГБУ «Якутское УГМС»

___________________ Л.И. Мурашко

«___» _____________ 2025 г.

Документация

об открытом аукционе в электронной форме

на поставку расходных аэрологических материалов

(химических веществ) для нужд станций ФГБУ «Якутское УГМС»

г. Якутск 2025

Содержание документации об аукционе:

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 1. Общие положения

Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее электронный аукцион) проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (размещено в ЕИС www.zakupki.gov.ru), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки товаров, работ, услуг.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение открытого аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

РАЗДЕЛ 2. Информационная карта электронного аукциона - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 3. Разъяснение положений документации об электронном аукционе

3.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного документа.

3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления такого запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта Договора.

РАЗДЕЛ 4. Внесение изменений в документацию об электронном аукционе

4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

4.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона в электронной форме, размещаются заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона в электронной форме не допускается.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением о закупке для данного способа закупки.

4.3. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

РАЗДЕЛ 5. Отмена проведения электронного аукциона

5.1. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в единой информационной системе в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

РАЗДЕЛ 6. Требования к участникам электронного аукциона

6.1. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям к участникам закупки:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки – не установлено;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика или член комиссии состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членом коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иным органом управления юридического лица – участника закупки, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, – участником закупки либо является близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой), усыновителем или усыновленным указанного физического лица;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

9) отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе об учредителе, о члене коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, № 223-ФЗ);

10) участник закупки не является оффшорной компанией.

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе частник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, которые признаны иностранными агентами согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

12) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, которые признаны иностранными агентами согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

6.2. К участникам закупки заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок (выполнения работ или оказания услуг).

При установлении указанных требований заказчик обязан определить конкретные единицы их изменения.

Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются заказчиком в документации о закупке – не установлено.

6.3. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. При этом заказчик вправе установить и иные требования к такому участнику процедуры закупки.

К участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного характера.

Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

6.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени в отношении всех участников закупки.

6.5. Участники процедуры закупки не допускаются к участию в процедуре закупки в случае:

1) несоответствия требованиям, установленным Положением о закупке и документацией о закупке;

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, в том числе при наличии в заявке предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную (максимальную) цену договора;

3) представления в составе заявки на участие в процедуре закупки заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки;

4) непредставления документов, сведений, образцов продукции, предусмотренных документацией о закупке;

5) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

6) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

РАЗДЕЛ 7. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

7.1. Участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе в электронной форме в форме электронного документа.

7.2. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается в день и время, указанные в извещении и аукционной документации.

7.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

7.4. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным разделом 15 «Техническое задание» настоящей документации об электронном аукционе и указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара!

описание участниками закупки поставляемого товара, который является предметом аукциона в электронной форме, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, наименование страны происхождения товара, описание участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона в электронной форме, их количественных и качественных характеристик. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.

7.5. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), ИНН, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством Российской Федерации учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий, что участник закупки отвечает требованиям, перечисленным в п 6.1 настоящей документации;

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства Российской Федерации и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) – не установлены;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;

11) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией;

12) другие документы в соответствии с требованиями аукционной документации.

7.6. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений о ценовом предложении, либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

7.7. Участник аукциона в электронной форме вправе подать не более одной заявки на участие в аукционе в электронной форме в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона в электронной форме. Заявки на участие в аукционе в электронной форме, поступившие по истечении срока их подачи, автоматически отклоняются оператором электронной площадки.

7.8. Участник аукциона в электронной форме вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив уведомление об этом оператору электронной площадки.

РАЗДЕЛ 8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Положением о закупке и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе в электронной форме или об отказе в допуске.

8.2. Если установлено, что одним участником закупки подано 2 (две) или более заявки на участие в аукционе в электронной форме и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок.

8.3. Комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, настоящего Положения о закупке и аукционной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 6.5 настоящей документации.

8.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме оформляются комиссией в форме протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

8.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

8.6. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе в электронной форме только одного участника, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

8.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме размещается в единой информационной системе и на электронной площадке не позднее 1 (одного) календарного дня, следующего за днем его подписания.

Размещенный в единой информационной системе протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ 9. Порядок проведения аукциона в электронной форме.

9.1. Открытый аукцион в электронной форме проводится на Электронной площадке в срок, указанный согласно Раздела 2 «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации об открытом электронном аукционе.

9.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона в электронной форме признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.

9.3. Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с регламентом работы и инструкциями электронной площадки с помощью ее программных средств. Он проводится в день и время, которые указаны в аукционной документации.

9.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

9.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

9.6. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».

9.7. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников о цене договора, составляющее 10 (десять) минут от момента начала проведения аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 (десять) минут после поступления последнего такого предложения. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически (с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона) после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион в электронной форме завершается автоматически.

9.8. Если в ходе аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены на право заключить договор в соответствии с Положением о закупке. При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона в электронной форме на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона в электронной форме и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

9.9. В случае, если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение, поступившее раньше.

9.10. Если при осуществлении аукциона в электронной форме заказчик установил приоритет в соответствии с разделом 13 настоящей документации, и при этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им.

9.11. Если при проведении аукциона в электронной форме заказчик установил приоритет в соответствии с разделом 13 настоящей документации, и победитель аукциона, представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им.

9.12. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион признается несостоявшимся.

9.13. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания.

РАЗДЕЛ 10. Случаи и последствия признания аукциона несостоявшимся.

10.1. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае, когда аукционной документацией предусмотрено 2 (два) или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только 1 (одна) заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

10.2. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.

10.3. В случае, если на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одной заявки, договор заключается с участником, подавшим такую заявку, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации об аукционе. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по цене согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

10.4. В случае если по окончании срока подачи заявок будет принято решение о не соответствии всех заявок требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, а так же в случае если договор не заключен с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие или признанным единственным участником аукциона, заказчик вправе заключить договор с единственным источником в соответствии пунктом 7.1.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

РАЗДЕЛ 11. Заключение Договора

11.1. Договор заключается заказчиком в порядке, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме, с учетом норм законодательства Российской Федерации.

11.2. Договор по результатам проведения электронного аукциона, заказчик заключает не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

11.3. По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

11.4. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на Электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

11.5. В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

11.6. В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора или предусмотренный пунктом 11.7. настоящей документации протокол разногласий.

11.7. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий положения проекта договора, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника закупки, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

11.8. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, заказчик, уполномоченный орган рассматривают данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

11.9. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных 11.8. настоящей документации, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

11.10. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных 11.8. настоящей документации, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора, или предусмотренный 11.7. настоящей документации протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику, в уполномоченный орган.

11.11. В случае направления в соответствии с 11.10. настоящей документации оператором электронной площадки протокола разногласий Заказчик, рассматривают данные разногласия в порядке, установленном 11.8. настоящей документации, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта Договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, направил протокол разногласий, предусмотренный частью 11.10. настоящей документации, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

11.12. В случаях, предусмотренных пунктами 11.8. и 11.10. настоящей документации, в течение трех дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Договора.

11.13. В течение одного часа с момента получения проекта Договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения Договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект Договора и документ об обеспечении исполнения Договора.

11.14. Заказчик в течение трех дней со дня получения от Оператора электронной площадки проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

11.15. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Заказчика договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона в электронной форме.

11.16. Договор считается заключенным с момента направления Оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме договора подписанного Электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

11.17. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на сайте Электронной площадки протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

11.18. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

11.19. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный аукционной документацией, не направил оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

11.20. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный законодательством РФ о закупках, оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

11.21. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем аукциона условий.

11.22. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, на условиях проекта договора, прилагаемого к аукционной документации, и по цене договора, предложенных таким участником по результатам аукциона. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

11.23. В случае уклонения участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора аукцион признается несостоявшимся.

11.24. Любой участник аукциона после размещения протокола вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов. Заказчик в течение 3 трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

11.25. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции заказчика в срок, определенный Положением о закупке;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, – если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора.

РАЗДЕЛ 12. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона

12.1. В случае если, участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта договора, предоставляется расчет предлагаемой цены договора (лота) и её обоснование. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации о расчете предлагаемой цены договора (лота) и её обосновании недостоверной, в случае если комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях, договор с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения договора.

12.2. Решение об отклонении участника по указанным в настоящей статье основаниям отражается в протоколе проведения соответствующей процедуры закупки с указанием причин отклонения.

РАЗДЕЛ 13.

ФОРМА. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(Рекомендованная)

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

Примечание: Заявка, поданная с нарушениями требований к содержанию, может быть отклонена, как не соответствующая требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

РАЗДЕЛ 14.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием:

НМЦД была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 567 от 02.10.2013 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦД.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), использована ценовая информация, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Для получения ценовых предложений заказчиком направлены запросы пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставки соответствующего товара (выполнения соответствующих работ, оказания соответствующих услуг), с указанием конкретных требований к предмету и характеристикам товара (работ, услуг), количеству, а так же срокам и месту поставки: исх. № 20/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 14.05.2025 г., исх. № 20/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 14.05.2025 г., исх. № 20/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 14.05.2025 г., исх. № 20/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 14.05.2025 г., исх. № 20/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 14.05.2025 г.

Для обоснования НМЦД использована информация: КП №1 исх. № 69 от 14.05.2025 г.; КП №2 исх. № 85 от 14.05.2025 г.; КП №3 исх. № 27 от 14.05.2025 г.

Начальная (максимальная) цена договора определена по результатам анализа рынка и сформирована на основании информации о ценах за единицу товара, предоставленных поставщиками в коммерческих предложениях, путем вычисления среднеарифметической цены из представленных с учетом объема необходимого заказчику.

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора: «19» мая 2025 года.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора составил:

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. Техническое задание

1. Наименование объекта закупки (предмет Договора), количество (объем), требования к объекту закупки.

Техническое задание

1. Наименование объекта закупки, количество поставляемого товара.

Поставка расходных аэрологических материалов (химических веществ) для нужд станций ФГБУ «Якутское УГМС».

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к объекту закупки.

2.1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки.

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

Дата изготовления всех товаров должна быть не ранее 1 квартала 2025 года.

Поставщик должен гарантировать, что весь поставляемый товар полностью соответствует функциональным, качественным, техническим и другим требованиям Технического задания.

2.2. Требования к безопасности товара.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации.

2.3. Требования к качественным характеристикам товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не будут иметь восстановления и дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам в случае установления соответствующих требований для данного вида товара законодательством Российской Федерации.

Если товар подлежит обязательной сертификации или подтверждению соответствия в форме декларации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его качество должно подтверждаться соответствующими сертификатами, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара (данные документы передаются с товаром).

При поставке товары должны сопровождаться комплектом соответствующих документов: техническая документация от производителя на русском языке, содержащая инструкцию по хранению и использованию, документы о качестве и др. (при наличии) данные документы передаются вместе с товаром.

Партия товаров должна быть оформлена документом о качестве, содержащим: товарный знак предприятия-изготовителя, марка, класс крупности, метод формирования партии, химический состав, дату изготовления, штамп отдела технического контроля, обозначение стандарта ГОСТ.

2.4. Требования к упаковке товара.

Упаковка товара должна обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта, с обозначением всех необходимых предупредительных надписей и возврату Поставщику не подлежит.

Товар упаковывается и маркируется в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, технической (эксплуатационной) документацией производителя.

Маркировка должна быть легко читаемой.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

снаружи (или вкладыш с информацией внутри): наименование, количество, единица измерения, данные завода-изготовителя, товарный знак предприятия - изготовителя, дата изготовления, дата упаковки, марка (и класс крупности для ферросилиция), физико-химический состав, номер партии, штамп отдела технического контроля, обозначение стандарта.

2.5. Требования к гарантии качества товара, требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Техническим заданием.

Остаточный гарантийный срок хранения должен соответствовать указанному в Таблице № 1 на момент поставки товаров Заказчику. В случае несоответствия остаточных сроков хранения товаров на момент поставки, такие товары не будут приняты Заказчиком и подлежат возврату обмену за счет Поставщика.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного гарантийного срока хранения Товара. В течение остаточного гарантийного срока хранения Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

АЗДЕЛ 16. Проект договора

РАЗДЕЛ 16. Проект договора

Договор № _____________________

на поставку расходных аэрологических материалов (химических веществ) для нужд станций ФГБУ «Якутское УГМС»

г. Якутск «___» ________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение “Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” (ФГБУ “Якутское УГМС”), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Мурашко Людмилы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель» в лице _____________________, действующ___ на основании _____________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», учитывая:

- документацию об аукционе в электронной форме на поставку расходных аэрологических материалов (химических веществ) для нужд станций ФГБУ «Якутское УГМС», извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, опубликованное «___» ________ 2025 года на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок № ____________;

- протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № _____________________ от «___» ________2025 года;

- протокол проведения торгов № _____________________ от «___» __________ 2025 года,

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору, Поставщик обязуется поставить расходные аэрологические материалы (химические вещества) для нужд станций ФГБУ «Якутское УГМС» (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Товар поставляется по адресу: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеспублика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Якова Потапова, 8, склад.

1.3. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый товар полностью соответствует функциональным, качественным и техническим требованиям, установленным настоящим Договором.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет ____________ руб. _____ коп. (_____________________), является неизменной в течение всего срока действия Договора и включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара по настоящему Договору, в том числе:

2.2. Цена включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара по договору, в том числе:

- стоимость Товара,

- расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика,

- стоимость упаковки (тары), маркировки,

- страхование, таможенные платежи (пошлины) и другие установленные налоги, сборы,

- расходы на исполнение гарантийных обязательств, в том числе обязательств по замене товаров с недостатками, и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

- НДС (в том случае, если Поставщик является плательщиком НДС).

2.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата за фактически поставленный товар осуществляется Заказчиком в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки и подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа, Акта приемки по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, на основании выставленных, счета/счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Датой приемки считается дата подписания документов о приемке (УПД или товарной накладной, акта приемки товаров) Заказчиком.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Источник финансирования: внебюджетные средства.

2.6. В случае, если Поставщик является физическим лицом сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи, вступает в силу со дня его подписания и действует до «28» августа 2025 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3.2. Срок поставки товара: по 31.07.2025 г.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять товар, указанный в п. 1.1. настоящего Договора в порядке и сроки, предусмотренные разделами 5 настоящего Договора, в случае отсутствия претензий к Поставщику относительно исполненных им обязательств, количества, качества и иных требований к Товарам, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.2. Оплатить товар в порядке и срок, установленные п. 2.3. настоящего Договора, в случае отсутствия к Поставщику претензий в отношении поставленных товаров.

4.1.3. Принять необходимые правовые, организационные и технические меры для соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, а также соблюдать иные требования, установленные ст.19 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» в отношении персональных данных, полученных в связи с исполнением Договора. Обязательства по проведению обработки персональных данных действует до момента принятия Заказчиком решения об уничтожении персональных данных, полученных в результате исполнения Договора, или письменного отзыва согласия на обработку персональных данных Поставщиком [1] .

4.1.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество поставки Товаров, предусмотренной Договором.

4.1.5. Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы поставленных Товаров.

4.2. Поставщик обязуется:

4.2.1. Поставить товар надлежащего качества, количества и комплектности согласно п. 1.1. настоящего Договора, Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) в порядке и сроки, предусмотренные разделами 5 настоящего Договора.

Передать Заказчику товар, а также относящиеся к нему документы (сертификат качества иные документы о качестве) в случае, если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством.

4.2.2. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших известными Поставщику в связи с поставкой товара по настоящему Договору и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.2.3. Поставщик вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц (субпоставщиков, субподрядчиков (соисполнителей)).

4.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых уведомить друг друга не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего Договора Сторонами.

4.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре (с учетом условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств).

4.5. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций Заказчиком на платной основе для проверки результатов исполнения Договора Поставщиком, результаты экспертизы не будут соответствовать условиям Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением экспертизы.

4.6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

4.7. В случае привлечения третьих лиц, Поставщик в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора (контракта) с субподрядчиком (соисполнителем) представить Заказчику копию договора (контракта), заключенного с субподрядчиком (соисполнителем), заверенную Поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения договора (контракта) на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику копию договора (контракта) в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора (контракта) с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5. Порядок, условия поставки и приемки товара

5.1. Передача товара осуществляется по адресу: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеспублика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Якова Потапова, 8, склад, в количестве, ассортименте и стоимости, согласно Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору) по акту приема-передачи.

5.1.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе проверки качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Договора, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

5.2. Передача Товаров Заказчику оформляется следующим комплектом документов:

- подписанный Сторонами акт приема-передачи товара;

- счет-фактура (счет);

- копии сертификатов или деклараций соответствия, паспортов качества завода изготовителя.

5.3. Срок приемки товаров Заказчиком в части соответствия количества, объема требований, установленным Договором, а также оформление результатов такой приемки должен составлять не более 10 календарных дней с момента передачи товаров Заказчику.

5.3.1. Моментом перехода к Заказчику права собственности на Товар является дата подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

5.4. Выявленные в ходе приемки Товара несоответствия по количеству/качеству, фиксируются двухсторонними актами о выявленных недостатках по количеству/качеству поставленного Товара, комиссией по проверке качества/количества поставленного товара с участием уполномоченного представителя Поставщика.

5.5. Если в ходе приемки Товаров Заказчиком будут выявлены недостатки по качеству, количеству, ассортименту, или характеристики поставленных Товаров не будут соответствовать требованиям Спецификации товаров, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки в срок не более 5-ти календарных дней со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления (включая расходы по транспортировке).

5.6. Если в ходе поставки Товаров выясняется невозможность дальнейшего ее проведения, Поставщик обязан приостановить поставку Товаров, поставив в 3-дневный срок в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения поставки Товаров. Решение о прекращении поставки Товаров оформляется двусторонним актом.

6. Качество товара, гарантийные обязательства

5.1. Товар, который Поставщик обязан передать Заказчику, должен соответствовать требованиям, предусмотренным ст.469 ГК РФ, в момент передачи Заказчику и в пределах срока годности продукции ст.472 ГК РФ.

5.2. Поставляемые Товары должны соответствовать заявленным в Спецификации товаров характеристикам (Приложение 1 к настоящему Договору), требованиям настоящего Договора.

5.3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

5.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.5. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества указаны в спецификации.

5.6. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком Поставщик вправе потребовать неустойку (пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором в размере 1/300 ключевой ставки Банка России.

7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.4. За просрочку исполнения обязательства Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.

7.5. За ненадлежащее исполнение обязательств (неисполнение либо частичное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором) Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в виде штрафа, в размере 10 % от стоимости неисполненного обязательства.

7.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.7. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору обязана произвести уплату пени и штрафов, предусмотренных п. п. 7.2. – 7.4. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования об этом другой Стороны.

Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.8. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 10.3. настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

9. Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Существенные условия настоящего Договора могут быть изменены по Соглашению сторон в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема и качества поставляемого товара.

б) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Договором объем товара. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара. При уменьшении предусмотренного Договором объема товара, цена Договора уменьшается исходя из цены единицы товара.

9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- отказ Поставщика передать Заказчику товар;

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени;

- нарушение поставщиком сроков поставки товаров более чем на 5 календарных дней.

10. Действие непреодолимой силы

10.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

10.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.

10.3. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

11. Заключительные положения

11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

11.2. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их осуществления письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

11.3. Банковское сопровождение настоящего Договора не предусмотрено.

11.4. Настоящий Договор заключается в электронной форме, подписывается Сторонами путем проставления электронных цифровых подписей уполномоченных на то представителей Сторон и хранится на сайте электронной торговой площадки.

11.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1. Спецификация на_____ (_______) лист___.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное учреждение» Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Якутское УГМС»)

РФ, Республика Саха (Якутия),▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Якутск, ул. Якова Потапова, д. 8

тел.: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьфакс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@ykuthydromet.ru

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет: (к/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер Казначейского счета: (р/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет: 20166У80520

Банк: Отделение - НБ Республика Саха (Якутия) – Банка России //УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск (ФГБУ «Якутское УГМС»)

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКОНХ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКВЭД2 71.12.5

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКФС 12 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9283 ОКОПФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору ____________

от «_____» ____________ 2025 г.

Спецификация

Техническое задание

1. Наименование объекта закупки, количество поставляемого товара.

Поставка расходных аэрологических материалов (химических веществ) для нужд станций ФГБУ «Якутское УГМС».

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к объекту закупки.

2.1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки.

(*) - Конкретные показатели товара устанавливаются согласно заявке участника закупки

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

Дата изготовления всех товаров должна быть не ранее 1 квартала 2025 года.

Поставщик должен гарантировать, что весь поставляемый товар полностью соответствует функциональным, качественным, техническим и другим требованиям Технического задания.

2.2. Требования к безопасности товара.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации.

2.3. Требования к качественным характеристикам товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не будут иметь восстановления и дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам в случае установления соответствующих требований для данного вида товара законодательством Российской Федерации.

Если товар подлежит обязательной сертификации или подтверждению соответствия в форме декларации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его качество должно подтверждаться соответствующими сертификатами, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара (данные документы передаются с товаром).

При поставке товары должны сопровождаться комплектом соответствующих документов: техническая документация от производителя на русском языке, содержащая инструкцию по хранению и использованию, документы о качестве и др. (при наличии) данные документы передаются вместе с товаром.

Партия товаров должна быть оформлена документом о качестве, содержащим: товарный знак предприятия-изготовителя, марка, класс крупности, метод формирования партии, химический состав, дату изготовления, штамп отдела технического контроля, обозначение стандарта ГОСТ.

2.4. Требования к упаковке товара.

Упаковка товара должна обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта, с обозначением всех необходимых предупредительных надписей и возврату Поставщику не подлежит.

Товар упаковывается и маркируется в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, технической (эксплуатационной) документацией производителя.

Маркировка должна быть легко читаемой.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

снаружи (или вкладыш с информацией внутри): наименование, количество, единица измерения, данные завода-изготовителя, товарный знак предприятия - изготовителя, дата изготовления, дата упаковки, марка (и класс крупности для ферросилиция), физико-химический состав, номер партии, штамп отдела технического контроля, обозначение стандарта.

2.5. Требования к гарантии качества товара, требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Техническим заданием.

Остаточный гарантийный срок хранения должен соответствовать указанному в Таблице № 1 на момент поставки товаров Заказчику. В случае несоответствия остаточных сроков хранения товаров на момент поставки, такие товары не будут приняты Заказчиком и подлежат возврату обмену за счет Поставщика.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного гарантийного срока хранения Товара. В течение остаточного гарантийного срока хранения Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Данный пункт исключается при заключении Договора с юридическим лицом ↑