Тендер - Поставка расходного матириала (УМ, уч.52/1 Новый Уренгой) №303687698

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 Извещение 1. Общие сведения о закупке 1.1 Способ закупки Запрос предложений
1.2 Способ определения поставщиков Электронная форма
1.3 Форма проведения Открытая
1.4 Место размещения закупочной документации ЭТП ООО "Нова"
1.5 Наименование электронной площадки в сети интернет http://www.snpnova.com
1.6 Статус Прием заявок



2. Сведения о заказчике/организаторе закупки 2.1 Наименование заказчика ОМТС
2.2 Юридический адрес/место нахождения ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская обл, Городской округ Новокуйбышевск, Дзержинского ул, дом 36
2.3 Телефон/факс (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
2.4 Адрес электронной почты отдела организации торгов ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
2.5 Телефоны контакта отдела организации электронных торгов 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть


3. Требования к условиям конкурентной закупки 3.1 Предмет закупки Поставка расходного матириала (УМ, уч.52/1 Новый Уренгой)
3.2 Возможность предоставлять участником закупки коммерческое предложение на часть торгов (работ, услуг), подлежащих закупке (делимость закупки) да
3.3 Дополнительные требования к предмету закупки Поставляемый товар для нужд ООО "Нова" должен быть новым, оригинальным и подлинным, произведенным не ранее 2024 г., возможны аналоги соответствующие техническим характеристикам оригинала и рекомендованные производителями техники. В КП ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И СТРАНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА. В спецификации и закрывающих документах реализации (счет-фактура+ ТОРГ-12 либо УПД) в наименовании товара обязательно должны быть прописаны: В случае поставки оригинальной запчасти – номер оригинальной запчасти из каталога производителя; В случае поставки аналога – номер запчасти-аналога с указанием номера оригинальной запчасти из каталога производителя, заменой которой и является аналог;
3.4 Дополнительные требования к условиям и порядку поставки Поставщик обязан известить Покупателя о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты отгрузки, путем направления УПД по электронному адресу : ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В случае необходимости корректировки вносятся до момента отгрузки. Поставщик обязан уведомить Покупателя и грузополучателей о фактической отгрузке в срок, не позднее 48 часов с момента отгрузки по электронной почте на адреса: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . В спецификации и закрывающих документах реализации (счет-фактура+ ТОРГ-12 либо УПД) в наименовании товара обязательно должны быть прописаны: В случае поставки оригинальной запчасти – номер оригинальной запчасти из каталога производителя; В случае поставки аналога – номер запчасти-аналога с указанием номера оригинальной запчасти из каталога производителя, заменой которой и является аналог;
3.5 Требования к гарантийному сроку Срок гарантии на поставляемый Товар в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты передачи товара Покупателю.
3.6 Сроки поставки июль 2025
Начало поставки
Окончание поставки
График поставки По согласованию ООО "Нова".

3.7 Базис поставки "629860, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, Фарафонтьевская ст, Производственная база ООО НК «Севернефть», тер дом № 1. 732 км автодороги Сургут-Салехард, Логистический центр ООО «НОВА»"
3.8 Порядок формирования стоимости Стоимость включает: стоимость товара, стоимость доставки, стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ.
3.9 Порядок, форма и срок оплаты (условия расчетов) Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (Шестьдесят) банковских дней со дня получения в полном объеме всех позиций Товара по спецификации, на основании оформленных товарных накладных, счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и счета Поставщика. В счете поставщика должны быть указаны номер и дата договора поставки, а также номер и дата спецификации, по которой производится оплата. При отсутствии оригиналов указанных документов у Покупателя оплата не производится.
3.10 Начальная максимальная цена договора, руб. (с НДС) Цена не установлена
3.11 Срок заключения договора в течение 5 рабочих дней
Форма заключения договора По форме заказчика
3.12 Срок действия коммерческого предложения (заявки) участника конкурентной закупки 30 календарных дней с даты окончания приема заявок


4. Обеспечение, предоставляемое участником конкурентной закупки

4.1 Размер и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке:

Наличие платы Не предусмотрено
Размер платы Не предусмотрено
Реквизиты для перечисления средств Не предусмотрено

4.2 Размер, форма и порядок предоставления обеспечения исполнения договора

Обеспечительный платеж Не предусмотрено
Банковская гарантия и требования к гаранту Не предусмотрено



5. Требования к участникам конкурентной закупки 5.1 Единые требования к участнику закупки К участникам закупки предъявляются следующие требования:

1) Участник закупки должен соответствовать требованиям разд. 5.4.2. СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг";
2) Заявка Участника закупки должна соответствовать разд. 5.5.6. СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг";
3) Участник закупки должен получить аккредитацию в соответствии с СтО-30.С.У1-1-1 "ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ ООО «НОВА»";
5.2 Дополнительные требования к участнику по настоящей закупке Одновременно с заявкой Участник предоставляет информацию о статусе поставщика в цепочке реализации товаропроизводителя (св-во дистрибьютора, дилера или инф. письмо, что поставщик является производителем продукции). Прописывать реальные сроки поставки!!! Поставщик обязан проинформировать о готовности и факте отгрузки в адрес ООО "Нова". Лот делимый- указать минимальную отгрузочную стоимость


6. Информация о сроках и условиях проведения конкурентной закупки 6.1 Планируемая дата размещения (публикации) извещения и документации о закупке 10.07.2025

6.2 Прием заявок

Дата и время начала подачи заявок 10.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00:00 (московское время)
Место подачи заявок ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская обл, Городской округ Новокуйбышевск, Дзержинского ул, дом 36
Дата и время окончания подачи заявок 18.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00:00 (московское время)

6.3 Рассмотрение заявок

Место рассмотрения заявок ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская обл, Городской округ Новокуйбышевск, Дзержинского ул, дом 36
Дата и время рассмотрения заявок 21.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00:00 (московское время)

6.4 Подведение итогов

Место подведения итогов ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская обл, Городской округ Новокуйбышевск, Дзержинского ул, дом 36
Дата и время подведения итогов 24.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00:00 (московское время)

6.5 Срок, место и порядок предоставления документации о проведении конкурентной закупки Документация предоставляется бесплатно участнику или представителю участника размещения заказа в бумажной, либо электронной форме в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения письменного запроса.

Закупочная информация размещена на официальном сайте ООО «Нова».
6.6 Форма, порядок, срок предоставления участникам процедуры закупки разъяснения положений документации о проведении конкурентной закупки В соответствии с разделом 5.5.4 СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Нова» участник конкурентной закупки:

Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику, организатору закупки, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты завершения срока подачи заявок.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик вправе осуществить разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их на официальном сайте, электронной площадке при этом срок подачи заявок на участие закупке может быть продлен не более чем на 10 (десять) рабочих дней, с момента опубликования разъяснений.
6.7 Отказ Заказчика от конкурентной закупки В соответствии с разделом 5.8. СтО-30.С.У1-1 ""Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Нова» Заказчик конкурентной закупки имет право:

- на любом этапе отказаться от проведения конкурентной закупки, разместив извещение об отказе от проведения закупочной процедуры на официальном сайте.

Участник не вправе требовать возмещения убытков, в том числе реального ущерба в порядке ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, если его предложение было отклонено, Участник был отстранен от участия в закупочных процедурах, либо закупочные процедуры были остановлены Заказчиком, закрыты без объявления победителя (отменены или признаны несостоявшимися) независимо от причин и сроков принятия таких решений.
6.8 Отказ Участника от конкурентной закупки В соответствии с разделом 5.5.10 СтО-30.С.У1-1 ""Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Нова» Участник конкурентной закупки имет право:

Участник конкурентной закупки вправе отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка считается отозванной, если уведомление Участника закупки об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.


7. Сведения заказчика о кураторе закупки и исполнении договора

7.1 Контактные данные о Кураторе Инициатора закупки:

Должность Механик
ФИО полностью Дуботолкин Сергей Анатольевич
Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.2 Контактные данные об ответственном лице Инициатора закупки:

Должность Техник
ФИО полностью Чичеров Николай Юрьевич
Телефон 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть



8. Документы 8.1 Закупочная документация Извещение №ЭТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 10.07.2025 Поставка расходного матириала (УМ, уч.52-1 Новый Уренгой)




разд._5.4.2._СтО-30.С.У1-1_Положение_о_закупке_товаров,_работ,_услуг_

Требования к участникам закупки

Раздел 5.4.2. СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО "Нова"

При осуществлении закупки Заказчик, в зависимости от предмета закупки, устанавливает следующие единые требования к Участнику закупки (квалификационная часть заявки)

Не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица, отсутствия определения арбитражного суда о принятии заявления о признании Участника закупки банкротом, отсутствии иного судебного акта арбитражного суда о введении в отношении Участника закупки - юридического лица, или индивидуального предпринимателя, либо физического лица, процедур, предусмотренных положениями Федерального закона "О несостоятельности и (банкротстве)";

Не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату;

Отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член тендерного комитета, должностные лица инициатора закупки с физическими лицами выгодоприобретателя, находятся в близких родственных отношениях (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую, или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества - Участника закупки, занимающие должности в органах управления юридического лица - Участника закупки, либо физические лица, зарегистрированные в качастве индивидуальных предпринимателей,- Участники закупки;

Отсутствие сведений в корпоративном реестре недобросовестных контрагентов об участнике закупки, отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном положениями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" №44-ФЗ, положениями Федерального закона №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

К участникам закупок могут предъявляться, дополнительные требования, в том числе к наличию:

• финансовых ресурсов для исполнения договора;
• принадлежность на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;
• опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации;
• необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;
• Заказчиком по собственной инициативе может быть установлено условие о возможности привлечения субподрядных организаций.

Требования к заявке участников закупки

Раздел 5.5.6. СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО "Нова"

Закупочная документация может включать в себя проектно-техническую и коммерческую части документации.

Проектно-техническая документация есть совокупность условий, требований Заказчика, а также документации и информации технического характера, имеющейся распоряжении Заказчика, организатора закупки, которую он предоставляет потенциальным участникам в качестве обязательных, либо дополнительных критериев к их предложениям.

Проектно-техническая документация (техническая часть заявки) может включать в себя:

• проектную документацию (для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования);
• чертежи;
• графики;
• расчеты;
• ведомости объемов работ;
• спецификации;
• специальные технические условия;
• схемы организации работ и другие схемы;
• описание работ (по видам и группам работ);
• информацию о проведенных научных исследованиях, инженерных изысканиях и их результатах;
• информацию о системах измерений, стандартов, испытаний, сертификации;
• акты испытаний;
• требования по охране труда и окружающей среды;
• при необходимости - требование о наличии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету закупки; необходимых сертификатов на товар; разрешений соответствующих надзорных органов.
• Проектно-техническая документация может включать в себя и иные документы, исходя из конкретных условий и предмета закупки.

Коммерческая часть документации о закупке включает в себя:

• информацию об условиях, видах и методах внесения платежей, предлагаемых формах, порядке финансирования, условиях кредитования сделки (при необходимости);
• требования к цене и порядку ее определения;
• требование по валюте платежа;
• требование о предоставлении безусловной банковской гарантии (по усмотрению Заказчика) в целях финансового обеспечения надлежащего исполнения договора победителем закупки в размере 1 – 30% от цены договора.
• Инициатор закупки определяет перечень условий и требований к Участнику и объекту закупки, которые включаются Организатором закупки в квалификационную, в проектно-техническую и коммерческую части документации о закупке либо в Извещение о проведении конкурентной закупки.
• Указанные требования к Участнику закупки и объектам закупки предъявляются в равной мере ко всем Участникам закупок.

Критерии оценки:

Раздел 5.5.9. СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО "Нова"

Критерии оценки конкурентной закупки касаются следующих показателей:

• Экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности предложения, представленного Участником, с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика.
• Надежности Участника закупки и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) в соответствии с требованиями, указанными в разделе 5.4.2 настоящего Положения.
• Цены предложения, рассматриваемой либо непосредственно, либо учитывая суммарные издержки Заказчика при принятии данного предложения (например, в отношении товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг – цена плюс расходы на доставку, монтаж, хранение, эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.).
• Иных условий, которые Заказчик считает существенными при выборе наилучшего предложения.

Извещение_№ЭТ-11376_от_10.07.2025_Поставка_расходного_матириала_(УМ,_уч.52-1_Новый_Уренгой)/Договор поставки зап. частей

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г. Новокуйбышевск _____________________

ООО « », именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Нова», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется по письменной заявке Покупателя поставить Покупателю товар, указанный в Спецификациях, являющихся приложениями к договору (далее - Товар), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных Договором.

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям технических условий изготовителя, отраслевым или государственным стандартам. Документ, подтверждающий качество Товара, Поставщик обязан предоставить Покупателю.

1.3. Поставщик гарантирует, что Поставляемый Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен какими-либо правами третьих лиц.

1.4. Поставщик заверяет, что он является добросовестным налогоплательщиком и что имеет необходимый персонал, технику, помещения, организационные и финансовые возможности для надлежащего исполнения настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок, не превышающий максимальный срок поставки, указанный в Спецификации.

2.2. Поставщик обязан обеспечить поставку Товара, указанного в Спецификации в течение 12 месяцев с даты подписания Спецификации.

2.3. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенного по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, станция Липяги, Промзона, Автобаза №1 ООО "Нова".

2.4. Товар должен быть упакован Поставщиком надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

2.5. Не позднее чем за 3 рабочих дня до срока поставки Поставщик обязуется уведомить Покупателя по эл. почте о готовности Товара к поставке.

2.6. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения Товара к поставке Покупатель обязан, осмотреть Товар, проверить его по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принять Товар по товарной накладной при отсутствии замечаний к Товару и упаковке. При наличии замечаний Покупатель обязуется письменно уведомить Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней после осмотра Товара, при этом Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, по которому имеются замечания.

2.7. Работы по погрузке Товара на транспорт Покупателя осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.8. Право собственности и риск случайной гибели на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю и подписания документов о приемке Товара.

2.9. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю необходимые документы на него (паспорт, сертификат и.т.п.).

2.10. В течение 5 (пяти) календарных дней после оплаты аванса Поставщик обязуется предоставить Покупателю счет-фактуру на аванс в размере выплаченной суммы аванса, оформленный в соответствие с требованиям налогового законодательства Российской Федерации.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Товара, указанная в Спецификации, является неизменной в течение 12 месяцев с даты подписания сторонами соответствующей Спецификации.

3.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней с даты получения Товара, на основании оформленных товарных накладных, счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и счета Поставщика. В счете поставщика должны быть указаны номер и дата договора поставки, а также номер и дата спецификации, по которой производится оплата. При отсутствии оригиналов указанных документов у Покупателя оплата не производится.

3.3. Стоимость тары (упаковки) включена в цену Товара.

3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

3.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок, составляющий 12 месяцев.

4.2. Течение гарантийного срока начинается с даты получения товара Покупателем.

4.3. В случае обнаружения недостатков или поломки Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет устранить недостатки либо заменить дефектный Товар в течение 20 дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

4.4. Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на случаи, когда поломки или дефекты Товара вызваны нарушением Покупателем условий эксплуатации или транспортировки Товара. Обязанность доказывания таких нарушений возлагается на Поставщика. При несогласии Покупателя с выводами Поставщика, Покупатель вправе привлечь для разрешения спора независимую экспертную организации. В случае признания экспертом поломки или дефекта Товара гарантийным случаем, Поставщик обязуется возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы, в том числе транспортные расходы.

4.5. Гарантийные обязательства исполняются Поставщиком в месте поставки Товара, указанном в п. 2.3. настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2. Договора, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки в размере 0,02% процента от просроченной суммы оплаты за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае просрочки поставки Товара на срок более 10 дней Покупатель вправе отказаться от поставки товара, письменно уведомив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 15% от стоимости не поставленного в срок Товара, а также возместить убытки.

5.4. За нарушение сроков устранения недостатков Товара в гарантийный период Поставщика уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% от стоимости дефектного Товара, за каждый день просрочки устранения недостатков.

5.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5.6. Право, принадлежащее одной из Сторон на основании обязательств по Договору, не может быть передано другому лицу без письменного согласия второй Стороны по Договору.

В случае нарушения данного запрета какой либо из Сторон, другая Сторона вправе потребовать уплаты штрафа в размере 100% стоимости уступленного без ее согласия права.

5.7. В случае, если по акту камеральной и/или выездной налоговой проверки Покупателю будут начислены налоговые санкции в соответствии с налоговым законодательством РФ по операциям в рамках данного договора, Поставщик возмещает Покупателю убытки в размере доначисленных налогов, пеней и штрафов.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам могут в частности относиться: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, забастовки, военные действия.

6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона обязана в течение 3-х рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный региональной торгово-промышленной палатой или уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2-х месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами и действует до момента полного исполнения обязательств Сторон. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора не влечет за собой прекращение ранее принятых на себя обязательств Сторон по нему.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

7.4. В случае различия положений Спецификаций и текста Договора приоритетными являются положения Спецификаций.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров и в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 дней с момента ее получения.

8.2. В случае не урегулирования спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

9.1. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, не имеет задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, задолженности по заработной плате перед своими работниками.

9.2. В случае предъявления Покупателю сумм налоговых недоимок или штрафных санкций, связанных с нарушением Поставщиком налогового законодательства, Поставщик обязуется возместить Покупателю все причиненные убытки.

9.3. Поставщик гарантирует, что имеет полномочия на заключение настоящего договора, им получены все необходимые корпоративные разрешения и согласования, необходимые для заключения настоящего договора, что имеет необходимые материальные, финансовые и людские ресурсы для надлежащего исполнения настоящего договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора при условии выполнения взятых на себя обязательств. Сторона, решившая отказаться от Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне за 30 дней.

10.3. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о смене адреса электронной почты и о нарушении режима конфиденциальности электронной почты. До получения соответствующего уведомления о смене адреса электронной почты, все документы и письма считаются отправленными и полученными Сторонами.

10.4. В обслуживающего банка и других реквизитов, Стороны обязаны в 5-дневный срок уведомить об этом друг друга. Все неблагоприятные последствия, вызванные несвоевременным уведомлением, несет Сторона, вовремя не направившая соответствующее уведомление.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Условия настоящего договора и Приложений к нему и иная информация, полученная сторонами в рамках настоящего договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.7. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.

11. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ

11.1. Если иными положениями Договора прямо не установлено иное, обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получения одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.

11.2. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, требуемые или направляемые в связи с Договором, могут быть переданы нарочным, отправлены заказным письмом, курьерской службой или электронным сообщением по адресам, указанным в Договоре. Любое юридически значимое сообщение считаются переданными: на день доставки – при его отправлении почтой, курьерской службой или передаче нарочным; на день отправления – при направлении посредством электронной почты.

11.3. Юридически значимые сообщения, отправленные средствами электронной

почты одной из Сторон для другой Стороны, обладают полной юридической силой и могут быть использованы в качестве доказательств при одновременном соблюдении нижеследующих условий:

- юридически значимые сообщения, направленные на изменение условий Договора, в том числе установление дополнительных обязательств Сторон, полное или частичное прекращение Договора, прекращение обязательств любой из Сторон по любым основаниям, заявление претензионных (рекламационных) требований, передаваемые посредством электронного сообщения, должны в обязательном порядке содержать в качестве вложения светокопию исполненного на бумаге документа, отражающего соответствующее юридически значимое сообщение, подписанного полномочным на то лицом и направляться на адрес электронной почты Стороны-получателя, указанный в реквизитах Договора (при необходимости – с копией ответственным лицам);

- если Договором прямо не установлено иное, юридически значимые сообщения, направляемые посредством электронной почты, должны исходить с адреса электронной почты, содержащего такое же доменное имя, что и общий адрес электронной почты Стороны-отправителя, указанный в реквизитах договора, и направляться на адрес электронной почты, содержащий такое же доменное имя, что и общий адрес электронной почты Стороны-получателя, указанный в реквизитах договора.

11.4. Распечатка отчета об отправке электронного сообщения рассматривается сторонами

в качестве допустимого письменного доказательства факта отправления юридически значимого сообщения и его получения Стороной.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_№ЭТ-11376_от_10.07.2025_Поставка_расходного_матириала_(УМ,_уч.52-1_Новый_Уренгой)/Извещение №ЭТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 10.07.2025 - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_№ЭТ-11376_от_10.07.2025_Поставка_расходного_матириала_(УМ,_уч.52-1_Новый_Уренгой)/ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к извещению.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиСтО-30.С.У1-1-1_ПОРЯДОК_АККРЕДИТАЦИИ_НА_УЧАСТИЕ_В_ЗАКУПОЧНЫХ_ПРОЦЕДУРАХ_ООО_«НОВА»_