Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
В соответствии с ч. 5 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке должна содержать следующие информацию и документы:
1) информацию и документы об участнике закупки:
- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
. - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ;
- декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
- реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;
2) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;
4) предложение участника закупки о цене контракта.
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии
со ст. 95 Закона № 44-ФЗ
Да
Объект закупки
В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене
единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет
осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или
оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта,
указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 37038.43 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Лицензия на право осуществления деятельности по производству лекарственных средств
или Лицензии на осуществление оптовой фармацевтической деятельности (подп. 16 или
47 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ)
Ограничения
Не установлены
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки
60000.00 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
а также условия гарантии
В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ
Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику
Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику
-
наличие Лицензии на право осуществления деятельности по производству лекарственных средств или Лицензии на осуществление оптовой фармацевтической деятельности (подп. 16 или 47 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ);
-
наличие Сертификата Соответствия на медицинский кислород жидкий и газообразный;
-
наличие Регистрационного удостоверения на медицинский кислород газообразный;
-
наличие Решения о включении кислорода медицинского жидкого в государственный реестр лекарственных средств.
Баллоны и кассеты (оборотная тара) для кислорода медицинского газообразного являются собственностью Поставщика и передаются Заказчику во временное пользование.
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № _________
на поставку медицинских газов
г. Москва
«___» _______ 20___ года
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора-заместителя генерального директора по научной работе Палеева Филиппа Николаевича, действующего на основании доверенности от 11.03.2022 года № 22, с одной стороны и ___________________________ (________________), признанное ___________(победителем/единственным участником) электронного аукциона № 050 (Извещение № ___________,ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, Протокол № _______________ от __________ года), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские газы (далее – «Товар») в порядке и на условиях настоящего договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить Поставщику определенную настоящим Договором цену. 1.2. Наименование, ассортимент и цена единицы Товара указаны в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что является собственником Товара, Товар является новым, свободным от любых прав третьих лиц, под запретом и арестом не состоит, предметом спора не является, разрешен для свободного обращения и применения на территории Российской Федерации. 1.4. Товар поставляется Заказчику партиями по заявкам, составленным по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему договору, в течение 5 (пяти) дней со дня подачи заявки. Под партией Товара подразумевается весь ассортимент и количество Товара, указанные в заявке Заказчика. Период поставки - со дня заключения Договора по 31.12.2024 г. 1.5. Остаточный срок годности на дату передачи Товара должен составлять: для Товара со сроком годности более трех лет - не менее 80%, для Товара со сроком годности до трех лет включительно - не менее 60% от срока годности заявленного Изготовителем. 1.6. Качество и упаковка Товара, условия транспортировки Товара, должны соответствовать установленным для такого Товара нормативным требованиям законодательства и Изготовителя. Баллоны 40 литров скомпонованы в кассеты для удобства перемещения. Баллоны и кассеты (оборотная тара) для кислорода медицинского газообразного являются собственностью Поставщика, и передаются Заказчику во временное пользование. 1.7. Оформление заявок на Товар осуществляется по потребности Заказчика в Товаре. 1.8. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде ____________ (безотзывную независимую гарантию на сумму _______, залог денежных средств в размере ____________). В случае предоставления обеспечения исполнения Договора в виде залога денежных средств возврат денежных средств происходит в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке завершающей партии Товара, при отсутствии оснований для удержания денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, по причине неисполнения/ненадлежащего исполнения Договора Поставщиком, на основании верификационного письма Поставщика, подтверждающего банковские реквизиты для перечисления денежных средств. 1.9. В случае если обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора.
ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (шесть миллионов рублей 00 копеек), в т.ч. НДС по ставке __% - __________________ (_______________) рублей __ копеек (при освобождении от налогообложения указать соответствующий пункт НК РФ; при применении упрощенной системы налогообложения - указать реквизиты уведомления о применении упрощенной системы налогообложения). Цена единицы Товара, указанная в Спецификации, является твердой и определяется на весь срок действия Договора. Поставка Товара, стоимость которого превышает Цену Договора, не допускается. Цена договора включает в себя все затраты Поставщика, связанные с передачей Товара Заказчику, доставку Товара до склада Заказчика, разгрузку Товара на склад Заказчика. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой по настоящему Договору, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Поставщику по настоящему Договору, будет уменьшена на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 2.2. Поставленный Товар оплачивается Заказчиком по факту получения, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня универсального передаточного документа (далее - УПД) посредством соответствующего функционала Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, на основании надлежаще оформленных товарной накладной, счёта и счета-фактуры. 2.3. Цена за единицу Товара по соглашению сторон может быть снижена без изменения предусмотренных настоящим Договором качества поставляемого Товара и иных условий Договора. 2.4. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания соответствующих денежных средств с лицевого счета Заказчика в пользу Поставщика.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Заказчик обязуется: 3.1.1. Надлежащим образом оформлять заявки на поставку Товара и передавать Поставщику. 3.1.2. Осуществить приемку Товара, в сроки и порядке, установленные настоящим Договором. 3.1.3. Оплатить цену договора в порядке и на условиях настоящего Договора. 3.2. Заказчик вправе приостановить выполнение настоящего Договора при наличии условий, указанных в п. 6.2.1 настоящего Договора. 3.3. Поставщик обязуется: 3.3.1. Закрепить ответственное лицо, отвечающее за исполнение настоящего договора, передать Заказчику контактную информацию такого ответственного лица. 3.3.2. Передать Заказчику Товар, отвечающий условиям настоящего договора, в установленные настоящим Договором сроки и месте. 3.3.3. Одновременно с передачей партии Товара предоставить Заказчику копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, а также иные документы, обязательные к передаче вместе с Товаром. 3.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 4.5. договора, устранить причины несоответствия Товара (либо его части) условиям настоящего договора и передать Заказчику надлежащий Товар в сроки, установленные п.4.5 договора. При наличии убытков у Заказчика, вызванных предоставлением некачественного Товара, компенсировать их в полном объеме.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 4.1. Передача Товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Москва, Академика Чазова ул., дом 15А. Конкретные сроки передачи Товара Заказчик указывает в заявке. Одновременно с передачей партии Товара Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней в ЕИС формирует и подписывает электронной подписью УПД с приложением следующей документации: товарная накладная, счет на оплату, счет-фактура (указанные документы формируются в формате PDF, автономно подписанные электронной подписью, с графическим отображением наличия такой подписи). Дата вложенных документов должна соответствовать дате УПД. Прилагаемые документы не должны содержать противоречивую информацию. 4.2. При передаче Товара Заказчик проводит экспертизу и приемку представленного Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Товара и УПД. 4.3. При приемке и экспертизе Товара Заказчик осуществляет визуальный осмотр Товара, проверяет ассортимент, комплектность и количество Товара согласно условиям договора и товаросопроводительным документам, целостность упаковки Товара, срок годности Товара согласно данным на упаковке, наличие документов, предусмотренных п. 3.3.3 настоящего договора. Отсутствие указанных в п. 3.3.3 документов при передаче Товара свидетельствует о некомплектности Товара. 4.4. По результатам экспертизы, при отсутствии претензий к Товару Заказчик подписывает УПД, со дня подписания которого: - к Заказчику переходят права на Товар и все риски, связанные с его утратой и повреждением; - подтверждается факт приемки поименованного в УПД Товара и отсутствие претензий Заказчика к поставленному Товару по критериям, указанным в п. 4.3 настоящего договора. 4.5. В случае претензий к поставленному Товару со стороны Заказчика по результатам приемки и экспертизы Товара Заказчик вправе отказаться (частично или полностью) от приемки Товара. Отказ от приемки Товара оформляется мотивированным отказом от подписания УПД посредством ЕИС. При всех случаях сроки замены Товара некачественного Товара не могут превышать трех дней со дня отказа в приеме Товара.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства. 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа). Требование об уплате неустойки (пени, штрафа) должно быть выражено в письменной форме. 5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по настоящему Договору Заказчик вправе требовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) Заказчик вправе начислить штраф в размере 10 процентов цены Договора (этапа). 5.5. Удовлетворение требований Заказчика об оплате неустойки (пени, штрафа) может быть исполнено: - путем предъявления соответствующего требования Поставщику; - за счет обеспечения исполнения Договора. В случае оплаты неустойки (пени, штрафа) за счет обеспечения исполнения Договора, при превышении суммы неустойки (пени, штрафа) суммы обеспечения исполнения Договора удовлетворение непокрытой части требований осуществляется за счет средств Поставщика. В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта по независимой гарантии, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии. 5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Договору, Поставщик вправе начислить штраф в размере 5000 рублей 00 копеек. 5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороны обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 5.9. Оплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает соответствующую Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по Договору. 5.10. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязуется возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки. 5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.03.2025 г. Окончание срока действия Договора или прекращение действия Договора не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств Поставщика, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней). 6.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут: - по соглашению сторон; - по решению суда; - в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ): 6.2.1. Заказчик вправе в соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ принять решение о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке в случае: - не передачи или отказа Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему, - невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара, - неоднократного нарушения сроков поставки Товара, - в случае существенного нарушения требований к качеству Товара, а именно обнаружения Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков Товара. 6.2.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. В случае если по результатам экспертизы будет установлено ненадлежащее качество поставленного Товара, ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Поставщика, нарушение условий договора, Заказчик на основании результатов экспертизы принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, а Поставщик обязан возместить расходы Заказчика по проведению экспертизы. 6.2.3. Заказчик обязан принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке в случаях, указанных в ч. 15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 6.2.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с ч. 19 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 6.3. Порядок принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, отмены такого решения, а также порядок расторжения договора в случае одностороннего отказа от исполнения договора регламентируется положениями ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ. 6.4. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактических расходов, понесенных на дату расторжения.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, взрывы, аварии на транспорте, а также забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, война или военные действия, эмбарго, возникшие после заключения договора и препятствующие его дальнейшему исполнению. 7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок оплаты и передачи Товара переносится, если эти обстоятельства решающим образом влияют на своевременное выполнение договора, либо его частей. 7.3. Стороны немедленно извещают друг друга о начале и об окончании обстоятельств непреодолимой силы. При неисполнении договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы более двух месяцев любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков. Факт расторжения договора подтверждается письменным извещением стороны, выступившей инициатором расторжения договора, полученным другой стороной. Моментом расторжения договора является дата получения другой стороной такого извещения.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору возможны только по соглашению сторон, оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему договору, подписываемых полномочными представителями сторон. 8.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В этом случае оформляется письменная претензия, подлежащая рассмотрению другой стороной в 14-дневный срок с даты ее получения. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 8.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: - Приложение № 1 – Спецификация Товара; - Приложение № 2 – Форма заявки на поставку Товара. 8.4. Вся корреспонденция, уведомления, прочее исполнение считаются надлежаще отправленными только в случае направления их по адресам и реквизитам, указанным в статье 9 настоящего договора. В случае изменения адресов и реквизитов стороны обязаны своевременно известить друг друга о новых адресах и реквизитах с последующим внесением таких изменений в настоящий договор. 8.5. Настоящим договором предусмотрена возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС. 8.6. Настоящим договором предусмотрено представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу результатов выполненных работ, универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним. 8.7. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, и заключен в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.