Тендер - Поставка распылителей и концентрата жидкого для ванн №285938625

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_контракта

Проект

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

КОГБУЗ "Санаторий для

детей с родителями "Солнечный"

__________________ Е.Г. Береснева

«__»_____________ 20___ г.

КОНТРАКТ № __________

на поставку товара

Кирово-Чепецкий район

п. Перекоп «__» __________ 20__ г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Санаторий для детей с родителями "Солнечный", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Бересневой Елены Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке распылителей и концентрата жидкого для ванн (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с характеристиками и в количестве, предусмотренными приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, п. Перекоп (Чепецкий с/о).

1.3. Источник финансирования: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе на 2024 год.

1.4. Идентификационный код закупки (ИКЗ)- ______________________________________.

1.5.Настоящий Контракт заключается в соответствии с п. 4 ч,1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам определения «Исполнителя» способом осуществления закупки у единственного исполнителя.

2. Условия поставки

2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 7 календарных дней с момента заключения контракта.

2.2. Датой поставки товара является дата приёмки товара Заказчиком и подписания накладных.

2.3. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 № П-7 (в ред. 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997).

2.4. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности и ассортимента товара данный факт отражается в накладной или составляется акт, о чем Заказчик извещает Поставщика.

2.5. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить Заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

2.6. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания накладных.

3. Цена контракта. Порядок расчётов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ (__________) руб. __ коп.

3.2. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, все подлежащие к уплате налоги (в том числе НДС), сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара до места нахождения Заказчика.

3.3. Цена Контракта является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта.

3.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (рабочих) дней с момента подписания документов о приемке товара. Для своевременной оплаты товара Поставщик обязан предъявить Заказчику счет-фактуру на оплату товара не позднее трех дней с момента поставки товара.

. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон:

3.4.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

3.4.2. если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем за десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Качество товара

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, а также другим требованиям, предъявляемым к данному виду товара.

4.2. Поставка товара осуществляется в упаковке (таре), соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.3. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией или инструкцией по применению.

4.4. Транспортная тара и упаковка товара маркируются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.5. На поставленный товар Поставщик предоставляет Заказчику копии документов (руководство по эксплуатации, паспорт,РУ, ДС, свидетельство СИ), заверенные в установленном порядке, подтверждающих соответствие качества товара требованиям законодательства РФ, выданные уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки товара: сертификаты и/или декларации о соответствии и/или регистрационные удостоверения и иные документы в соответствии с действующим законодательством.

4.6. На поставленный товар Поставщик предоставляет заказчику инструкции по использованию на русском языке

4.7. Срок предоставления гарантии качества товара –не менее 12 месяцев.

5. Ответственность сторон. Разрешение споров

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере 1000 рублей 00 к. (сумма согласно Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 (далее – «Постановление»))

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если Российской Федерацией предусмотрен иной порядок начисления пени.

5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере 10 % цены настоящего контракта, то есть _______________ рублей (сумма согласно Постановления).

5.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 1000 рублей 00 к.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.7.Уплата неустойки (пени), штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по Контракту.

5.8. В течение 20 дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием добровольной уплаты пени, в случае неисполнения Поставщиком в течение 7 дней, с момента получения претензии требований об уплате пени, спор о взыскании передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

В случае неоплаты (отказа от оплаты) Поставщиком пени в добровольном порядке, Заказчик вправе удержать пени из суммы подлежащей оплате Поставщику.

5.9. Споры, разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с даты получения претензии.

5.10. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе:

- требовать передачи ему поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего контракта;

- требовать расторжения контракта, в случаях предусмотренных действующим законодательством;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- требовать передачи недостающего товара при недопоставке;

- отказаться от принятия товара, не соответствующего Спецификации и требованиям качества товара.

6.2. Заказчик обязан:

- совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;

- проверить количество и качество принятого товара и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

- оплатить принятый от Поставщика товар.

6.3. Поставщик обязан:

- передать товар свободным от любых прав третьих лиц;

- передать товар, соответствующий условиям настоящего контракта.

6.4. Поставщик вправе:

- требовать оплаты за товар, поставленный Заказчику по настоящему контракту, в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного характера и препятствующих исполнению сторонами взятых на себя обязательств, которые ни одна сторон не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, взрывы, эпидемии, военные действия любого характера, блокады, забастовки, акты правительства и др.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2024.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту № __________

от «__» __________202_ г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными