Тендер - Поставка противогололедных материалов №318281205

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Инструкция.docx
• Требования+к+составу+заявки+ЕИС.docx

Инструкция

по заполнению рекомендованной формы требований заказчика

к характеристикам объекта закупки

Участник закупки представляет информацию о конкретных значениях показателей товара, соответствующих значениям, установленным в описании объекта закупки (извещении об осуществлении закупки), и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Информация предыдущего абзаца включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки (извещении об осуществлении закупки) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (извещении об осуществлении закупки).

Заявка должна содержать наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Все предлагаемые товары должны соответствовать техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее - нормативная документация).

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым показателям каких-либо из закупаемых товаров или применяемых товаров при выполнении работ, оказании услуг, то по данным показателям в графе "Значение, предлагаемое участником", допускается предоставлять конкретные значения либо ставить прочерк "-", либо указывать "не нормируется", либо указать "отсутствует".

Участнику закупки необходимо указывать конкретные значения показателей характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара, товара, применяемого при выполнении работ, оказании услуг в соответствии с инструкцией по заполнению значений характеристики.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

1) символ "+/-" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

2) символ "

3) символ ">" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя более указанного значения;

4) слово "менее" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя менее указанного значения;

5) слово "более" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя более указанного значения;

6) слова "не менее" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя более указанного значения или равное ему;

7) слова "не более" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя менее указанного значения или равное ему;

8) символ "≥" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

9) символ "≤" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

10) слова "не выше" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не более указанного значения или равное ему;

11) слова "не ниже" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не менее указанного значения или равное ему;

12) при этом, символы "+/-", " ", "≥", "≤" устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа "[ ]" вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае если "требуемое значение показателя, установленное заказчиком" или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа "запятая", союза "и", участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае если "требуемое значение показателя, установленное заказчиком" или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа "точка с запятой", союза "или", участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае если "требуемое значение показателя, установленное заказчиком" или диапазоны значений показателя указаны одновременно с использованием символов "точка с запятой", "запятая", участнику закупки необходимо представить в заявке значение или диапазоны значений, разделенных символом "точка с запятой" или "запятая".

В случае если "требуемое значение показателя, установленное заказчиком" сопровождается словами "от" и "до", "от" или "до", то участнику закупки необходимо предоставить конкретное(ые) значение(я) показателя из данного диапазона, включая крайние значения.

В случае если "требуемое значение показателя, установленное заказчиком" или диапазоны значений показателя указаны с использованием союза "и" одновременно с символами " " и (или) "≥" и (или) "≤" и (или) слов "не менее" и (или) "не более" и (или) "менее" и (или) "более" участнику закупки следует предоставить в заявке конкретное значение или диапазоны значений, указанные через данный символ. При этом, крайнее допустимое к указанию значение определяется в соответствии с трактовкой символов " ", "≥", "≤" и слов "не менее", "не более", "более", "менее" обозначенных в инструкции выше.

В случае если "требуемое значение показателя, установленное заказчиком" сопровождается символами "многоточие", "тире", то участнику закупки необходимо представить в заявке диапазон значений, не включая крайние значения.

В случае если "требуемое значение показателя, установленное заказчиком" сопровождается знаком "*" (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого показателя. При этом, не допускается указание крайнего значения показателя, не сопровождающегося знаком "*" (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара заказчиком указываются соответствующие значения требуемого показателя в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в закупке, несет участник закупки.

При указании в описании объекта закупки товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов "или эквивалент", за исключением указания в описании объекта закупки случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 24.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000048

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Московская, г.о. Домодедово, г Домодедово, мкр. Белые Столбы, тер Госфильмофонд, стр. 24,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.95 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Протокол НМЦК_Противогололедные материалы

Проект контракта

1 Контракт_противогололедные материалы

Описание объекта закупки

1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования+к+составу+заявки+ЕИС

Дополнительная информация и документы

1 Инструкция

ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ЗАКУПКИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

поставка противогололедных материалов

1. Объект закупки.

Противогололедные материалы – «Магний хлористый модифицированный» - БЕШОФИТ, - «Соль техническая каменная Галит с антислеживателем», «Пескосоляная смесь 30/70 с антислеживателем» или эквивалент, далее по тексту – Товар.

2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров.

Товар поставляется с разгрузкой по адресу указанному в п. 4 настоящего технического задания. Товар предназначен для обеспечения безопасного санитарного содержания и поддержания порядка на основной и прилегающей территории Госфильмофонда России в зимнем периоде 2025 – 2026г.г.

Исполнитель осуществляет поставку Товара не позднее срока указанного в договоре, товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, не должен находиться под арестом, в залоге или иных обременениях, поставляется упакованным, на поддонах.

Характеристики и качество поставляемого товара должны соответствовать требованиям, предъявленным к данному виду товара, требованиям безопасности и нормативно-технической документации.

Магний хлористый модифицированный – Бишофит или эквивалент - не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, предназначен для обработки дорог, улиц, дворовых территорий, пешеходных, парковочных зон и тротуаров. Заключение ОТК (ТУ 20.13.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Тип – чешуйки, гранулы, цвет белый-серый, температурный диапазон использования до -30 °С.

Подробный состав и характеристики указаны в таблице п. 9

Соль техническая каменная ГАЛИТ с антислеживателем или эквивалент - не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, используется для обработки дорог, улиц, дворовых территорий, пешеходных, парковочных зон и тротуаров.

Тип – кристаллы (фракция 1-5мм.) бело-серого цвета, температурный диапазон использования плавит лед при температуре до -20 °С,

Подробный состав и характеристики указаны в таблице п. 9

Пескосолевая смесь 70/30 с антислеживателем - не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, предназначена для обработки дорог, улиц, дворовых территорий, пешеходных, парковочных зон и тротуаров.

Температурный диапазон использования плавит лед при температуре до -15 °С.

Подробный состав и характеристики указаны в таблице п. 9

Антислеживатель – материал для сохранения твердости и сыпучести материалов, предотвращение комкования.

Подробный состав и характеристики указаны в таблице п. 9

3. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента.

Закупка противогололедных материалов – магния хлористого модифицированного – БИШОФИТ или эквивалент, пескосолевой смеси 70/30 и технической каменной соли ГАЛИТ или эквивалент, проводится по производственной необходимости из расчета на зимний период 2025 – 2026 годов, для безопасного содержания территории и поддержания порядка на основной и прилегающей территории Госфильмофонда России.

- Посмотреть таблицу с данными

4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.

Поставщик осуществляет поставку Товара с разгрузкой в соответствии с требованиями указанными в настоящем техническом задании, товар - магний хлористый модифицированный поставляется в мешках по 25кг., соль техническая каменная и пескосолевая смесь 70/30 в мешках МКР по 1т., упакованным в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 Упаковка. Термины и определения, и уложенным на поддонах, в соответствии ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПОДДОНЫ ПЛОСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ МАССОЙ БРУТТО 3,2 т. РАЗМЕРОМ 1200 х 1600 и 1200 х 1800 мм ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Доставка Товара осуществляется поставщиком в адрес, указанный Заказчиком в настоящем техническом задании.

Адрес доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМосковская область, Городской округ Домодедово, г. Домодедово, микрорайон Белые Столбы,

территория Госфильмофонд строение 24.

Время доставки:

- с понедельника по четверг с 09.00 до 16.00;

- в пятницу с 09.00 до 15.00

5.Общие требования к работам, оказания услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок.

Требования к товару: - поставщик осуществляет доставку Товара и разгрузку на территории склада Заказчика:

- поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении);

- поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства, нормативной документации и сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность;

- все затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика - транспортировка поставляемого товара от Поставщика до объекта Заказчика, временное хранение некачественного товара (при наличии), транспортные услуги и транспортировка от Заказчика к месту замены и обратно, все виды погрузо-разгрузочных работ берет на себя Поставщик товара;

- установленный на товара гарантийный срок, условия и порядок требований к гарантии на товар указываются в гарантийном сертификате, оформленным изготовителем товара, и переданным Исполнителем при поставке товара Заказчику одновременно с товаром;

- гарантийный срок на поставляемый товар с даты поставки товара должен составлять не менее 95% от общего гарантийного срока;

- в случае несоответствия поставляемого товара Сертификату (Декларации) соответствия все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций заводу - изготовителю выполняет Поставщик;

- в случае выявления некачественного товара замена товара осуществляется Поставщиком в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты осуществления поставки;

- гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее срока, установленного изготовителем, но не менее 11 месяцев со дня подписания Заказчиком приёмо – передаточных документов на товар;

- уборка и вывоз упаковки осуществляется силами и средствами Поставщика в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты поставки товара Заказчику.

Требования по упаковке, транспортировке и сохранности товара:

Товар должен быть поставлен на поддонах в соответствии ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, упакованным в специализированную тару ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры, по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке производителем продукции в соответствии ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 Упаковка. Термины и определения.

Поставщик должен принять меры по обеспечению сохранности качества Товара, предотвращению от механических (или от каких либо других повреждений) упаковки товара, обеспечить защиту товара от атмосферных осадков.

Замена некачественного товара в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика.

6.Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).

Качество поставляемого товара, технические и функциональные характеристики должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на данный товар направленным на обеспечение сохранение жизни и здоровья сотрудников Госфильмофонда и граждан проживающих на прилегающей территории, охрану окружающей среды, безопасности дорожного движения и сохранение имущества:

ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 Противогололедные материалы. Технические характеристики

ОДН 218.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Требования к противогололедным материалам»

ГОСТР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 Магний хлористый. Технические условия.

- требованиям указанном в настоящем Техническом задании.

Весь поставляемый товар должен сопровождаться соответствующими паспортами и сертификатами (декларациями) соответствия и качества. Товар должен соответствовать требованиям международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническим регламентам или техническим условиям изготовителя поставляемого товара.

7. Сроки выполнения, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта.

Поставщик обязан поставить товар на условиях Заказчика в течение 2-х (Двух) рабочих дней от даты подписания контракта (договора). Дата и условие поставки согласовываются и утверждаются при подписании контракта (договора).

Поставщик обязан уведомить заказчика о дате и точном времени доставки товара не менее чем за 3(три) рабочих дня.

В связи с тем, что Госфильмофонд России является объектом закрытого типа и имеет режимную пропускную систему, на территорию допускаются представители поставщика имеющие гражданство Российской Федерации.

Для оформления пропуска Поставщик должен за 2 рабочих дня до начала поставки сообщить (предоставить) заказчику паспортные данные на водителя и сопровождающего, сведения на автомобиль (серию, номер паспорта, кем и когда выдан, номер подразделения выдавшего документ, название и марку автомобиля и его регистрационный номер.

Документы, подтверждающие соответствие товара, установленным требованиям (копии сертификатов, деклараций соответствия и безопасности, копии паспортов на поставляемый товар) передаются Заказчику в момент поставки товара.

8. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта.

Поставщик полностью или частично останавливает поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от него обстоятельств, которые оказывают (могут оказать) негативное влияние на качество и\или сроки поставки Товара, и уведомляет об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня.

Разгрузка товара производится силами Поставщика в присутствии ответственных представителей Заказчика и Поставщика в день поставки.

В день поставки Поставщик обязан передать Заказчику следующий комплект документации:

- оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) - 2 экземпляра;

- счет-фактуру- 2 экземпляра;

- счет- 2 экземпляра.

9. Технические характеристики и требования к товару:

- Посмотреть таблицу с данными

10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика.

В соответствии с настоящим Техническим заданием и государственным отраслевым стандартам, в соответствии заявленным поставщиком.

11. К настоящему техническому заданию прилагаются:

Приложение № 1 – Обоснование НМЦД на товар на 1 листе.

Техническое задание подготовил:

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) и аккредитованный на электронной площадке, участник путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки до окончания, установленного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

4. Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке, не включаются участником закупки в заявку. Такая информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС.

5. При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

6. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ направляет заказчику заявки на участие в закупке, которые не возвращены по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки.

До окончания срока подачи заявок участник может отозвать поданную заявку (пункт 1 часть 9 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). После отзыва заявки участник вправе подать новую заявку (подпункт «б» пункта 5 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

7. Заявка, направленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой, которыми обмениваются участник и оператор электронной площадки, уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

Комиссия не рассматривает документы, не переведенные на русский язык.

8. Электронные документы участника закупки, не являющегося иностранным лицом, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

9. При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых (поставляемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком в описании объекта закупки. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение.

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и не иметь разночтений и двусмысленных толкований с информацией о наименовании страны происхождения, указанной в приложенных участником закупки файлах, содержащих характеристику показателей товара по каждой товарной позиции.

Указание товарного знака (при наличии) требуется в случае, если предлагаемый участником товар выпускается и реализуется производителем с применением к нему товарного знака.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей, позволяющие идентифицировать объект закупки, в том числе при приемке товара. Предложение участника в отношении объекта закупки по показателям подается в соответствии с установленной настоящей Инструкцией и Инструкцией по заполнению формы требований заказчика к характеристикам объекта закупки. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых товаров.

Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом контракта, так и на описание товаров, которые поставляются при выполнении работ, оказании услуг.

10. При подаче заявки участниками закупки, являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, учитывается ПП РФ от 10.04.2023 № 579.

*Примечание: Все содержащиеся в документации товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент.»

Протокол_НМЦК_Противогололедные_материалы - Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_противогололедные_материалы

Приложение 1 к контракту

№ ___/25/44/ЗК

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Цена Контракта, порядок и сроки оплаты товара

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта включает в себя стоимость товара, все расходы по доставке, разгрузке, заносу на склад Заказчика, сборке и монтажу товара, пуско-наладочные работы, уборке и вывозу мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта. Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

Порядок и сроки оплаты товара установлены в таблице 1.2 «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту.

Заказчик оплачивает поставленный товар в соответствии с условиями Контракта путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, реквизиты которого приведены в Контракте, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

Обязательства Заказчика по оплате поставленного товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счетов Заказчика.

В случае начисления Поставщику неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату товара за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Сроки, порядок и место поставки товара

Поставка товара должна осуществляться в сроки, указанные в таблице 1.1 «График выполнения обязательств по контракту» приложения 2 к Контракту (далее – График).

Поставщик поставляет товар в порядке согласно Графику, а также в соответствии с иными условиями, предусмотренными Контрактом.

Поставщик направляет Заказчику, документы, перечисленные в таблице 1.3 «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложении 2 к Контракту.

Датой передачи товара является дата, указанная в подписанном получателем документе, подтверждающем факт передачи товара, указанного в таблице 1.3 приложения 2 к Контракту.

Поставщик доставляет товар по адресу (адресам) поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также занос товара на склад Заказчика, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), если иное не предусмотрено Контрактом.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Уборка и вывоз упаковки производятся силами и за счет Поставщика.

Порядок и сроки осуществления приемки поставленного товара и оформления ее результатов

Поставщик направляет Заказчику документы о приемке, перечень, порядок и сроки направления которых указаны в таблице 1.3 «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.

Заказчик осуществляет приемку поставленного товара после получения от Поставщика документов о приемке, указанных в таблице 1.3 «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту. Сроки осуществления приемки поставленного товара, а также порядок и сроки оформления ее результатов установлены в таблице 1.3 разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

Порядок и сроки проведения экспертизы установлены в таблице 1.4 «Порядок и сроки проведения экспертизы» приложения 2 к Контракту.

Заказчик в порядке и сроки, установленные разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту, осуществляет приемку поставленного товара и утверждает документ о приемке, либо в те же сроки направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения (далее - Мотивированный отказ).

В случае получения Мотивированного отказа Поставщик обязан в сроки, установленные в таком отказе, устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику документы, указанные в таблице 1.3 разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.

Со дня получения от Поставщика указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Контракта, исчисляется со дня получения таких документов.

В случае, если выявленные недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не устранены Поставщиком в установленные в Мотивированном отказе сроки, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту.

Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Заказчик обязан:

Осуществлять приемку поставленного товара и производить оплату принятого товара в порядке и сроки, установленные Контрактом.

Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.

Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представлять Поставщику информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика информации об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.

Представлять Поставщику разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Контракта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций уведомить Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в порядке, предусмотренном пунктом 14.1 Контракта. [1]

Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Поставщик вправе:

Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Контракта.

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Поставщик обязан:

В соответствии с условиями Контракта поставить товар в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

Своевременно направлять Заказчику посредством Единой информационной системы надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе перечисленные в приложении 3 к Контракту.

Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту.

Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Поставщиком таких обстоятельств.

Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и (или) обеспечение гарантийных обязательств не позднее 1 (одного месяца) со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. [2]

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.

4.4.8. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

Гарантии

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие товара требованиям Контракта.

5.2. Гарантийный срок Поставщика: установлены в «Описание объекта закупки» приложение 3 к Контракту.

Гарантийный срок производителя: не установлен.

Требования к гарантийному обслуживанию: не установлены.

Требования к объему предоставления гарантий качества на поставленный товар: 100% на весь поставляемый товар.

5.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения Заказчиком, подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.

5.4. В ходе исполнения гарантийных обязательств Поставщик обязуется за свой счет устранять недостатки поставленного товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.5. Не позднее двух рабочих дней с даты обнаружения недостатков товара Заказчик направляет Поставщику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Размер пени определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Размеры штрафов определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

В случае изменения условий Контракта в части изменения Цены Контракта размеры штрафов, установленные в подпункте 6.2.3 пункта 6.2 и подпунктах 6.3.4, 6.3.5 пункта 6.3 Контракта, определяются в соответствии с Правилами с учетом новой Цены Контракта. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), размер штрафа определяется с учетом Цены Контракта, действующей на момент такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.

Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей [3] .

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей [4] .

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей [5] .

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 4.4.6 пункта 4.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 6.3.2 пункта 6.3 Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Порядок расторжения Контракта

Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Сроки и порядок принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Поставщику за поставленный товар.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Поставщик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, выплаченный в соответствии с Контрактом аванс в размере за вычетом учтенного в стоимости поставленного товара аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Контракта (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Требование не установлено.

Обеспечение гарантийных обязательств

Требование не установлено.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.

Порядок урегулирования споров

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Если иное не предусмотрено Контрактом, то претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде.

Претензия должна содержать сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке). В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов или выписки из них.

Срок направления письменного ответа, по существу, Стороной, получившей претензию, составляет 5 дней с даты ее получения.

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной, ее получившей, требований претензии.

В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области [6] .

Срок действия, порядок изменения Контракта

Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до даты, указанной в таблице 1.1 «График выполнения обязательств по контракту» приложения 2 к Контракту.

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, указанные в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом по соглашению Сторон допускается изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) количества товаров.

Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.

Особые условия

Стороны при исполнении Контракта:

- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:

заявка на поставку товара (если Контрактом предусмотрена поставка товара по заявке);

поставка товара, а также отдельные этапы поставки товара (далее - отдельный этап исполнения Контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта;

результаты такой приемки;

мотивированный отказ от подписания документа о приемке;

оплата поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта;

заключение дополнительных соглашений;

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней)
(за исключением случая, если Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры);

претензия поставщику;

соглашение о расторжении Контракта;

- осуществляют обмен электронными документами посредством использования Единой информационной системы.

В случае если настоящий Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры (за исключением закрытой электронной процедуры, проводимой в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ), формирование и подписание документов о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, а также внесение исправлений в документ о приемке осуществляется в Единой информационной системы с соблюдением требований, установленных частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Стороны признают, что используемые в Единой информационной системе электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

Прочие условия

Если иное не предусмотрено Контрактом, то все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки.

В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты, сообщения считаются полученными Стороной в день их отправки.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Стороны обязуются, начиная с момента заключения Контракта и в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Контракта, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложение №1-№3 являются неотъемлемой частью Электронного контракта, сформированный с использованием ЕИС и регулируют порядок поставки, приемки и оплаты товара, права и обязанности сторон, ответственность сторон, гарантию на товар, порядок изменения и расторжения контракта и другие отношения сторон.

Приложение 2 к контракту

№ ___/25/44/ЗК

График выполнения обязательств по контракту

Таблица 1.1

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок и сроки оплаты

Таблица 1.2

- Посмотреть таблицу с данными

** В случае начисления поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату товаров (работ, услуг) за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

***Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 1.3

- Посмотреть таблицу с данными

* Исполнитель формирует документ о приемке в соответствии с ч 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в ЕИС

**Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта

4. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 1.4

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к контракту

№ __/25/44/ЗК

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Условия подпункта 4.2.8 пункта 4.2 Контракта не применяются, если Контрактом не установлены требования к обеспечению исполнения Контракта и (или) обеспечению гарантийных обязательств по Контракту. ↑

Условия подпункта 4.4.6 пункта 4.4 Контракта не применяются, если Контрактом не установлены требования к обеспечению исполнения Контракта и (или) обеспечению гарантийных обязательств по Контракту. ↑

В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 9 Правил в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей). ↑

В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в следующем порядке:

(Вариант I)

Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил) размер штрафа, рассчитываемый как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)), устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

(Вариант II)

В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

(Вариант III)

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил в следующем порядке:

а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). ↑

В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 6 Правил в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

В случае, если Поставщиком является физическое лицо, то споры разрешаются в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации. ↑