Тендер - Поставка Противогололедных материалов №310209823

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 Извещение Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными

• Реестр
• Методические материалы
• Новости

Политика в отношении обработки персональных данных

© 2025 Информационная система в сфере закупок Чувашской Республики. Заявка_на_закупку

Заявка на закупку

1. Закупку осуществляет: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №64» города Чебоксары Чувашской Республики.

Место нахождения: РФ,428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, б-р Миттова д.23

Почтовый адрес: РФ,428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, б-р Миттова д.23

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер факса: 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Источник финансирования закупки: за счет средств от приносящей доход деятельности.

3. Наименование поставляемых товаров (работ, услуг): Поставка противогололедных материалов для нужд МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары.

4. Характеристики и объем поставляемых товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1).

5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, б-р Миттова д.23

6. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: Оказание услуги осуществляется в течении 10 рабочих дней с момента заключения договора. Конкретное время поставки Товара должно согласовываться с Заказчиком по тел. 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену договора включены: приобретение, доставка, разгрузка необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе оказания услуг и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с исполнением Договора.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Оплата за оказанную услугу производится Заказчиком по факту выполненных работ путем безналичного расчета в течение 7 дней на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ, на основании счёта-фактуры (счёта), представленного Исполнителем. Авансирование не предусмотрено.

9. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Девятнадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

10.Обоснование начальной (максимальной) цены договора: В соответствии с Приложением № 2 к Заявке на проведение закупки.

11. Контактное лицо по приему заявок Панёва Валерия Валерьевна, телефон 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

12.Дата и время окончания срока подачи Поставщиком предложений о продаже: до 10:00 часов по московскому времени 29.09.2025

13. Планируемый срок заключения контракта (договора): до 14:00 по московскому времени 30.09.2025.

14. Требование к участникам закупки:

Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с частью 1 и частью 1.1 статьи. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, подача участником закупки предложения на закупку является декларацией соответствия требованиям.

Приложения:

Приложение №1: Техническое задание.

Приложение №2: Обоснование цены.

Приложение №3: Проект договора.

Техническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогололедных материалов

Предмет поставки: Противогололедные материалы

Место поставки: Чувашская Республика, г. Чебоксары, б. Миттова д.23.

Сроки поставки: с момента заключения договора в течении 10 рабочих дней.

Условия поставки: Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

Требования к упаковке, таре, маркировке или этикетам и правилам их нанесения: Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Гарантийный срок: на поставляемый товар 24 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи товара.

Требования к качеству товара: Товар принимается строго по ТЗ. Все замены предварительно обсуждаются с заказчиком. Весь поставляемый товар новый, поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение и порчу.

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_цены

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Договор № ________

на поставку противогололедных материалов.

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №64» города Чебоксары Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Зотовой Натальи Ильиничны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __, действующего на основании ___ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ), по результатам публикации закупки № _________ на электронном ресурсе «Портал закупок малого объема Чувашской Республики» заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке противогололедных материалов (далее – Товар) в обусловленные Договором сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество, качество и цена Товара определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Спецификацией (приложение №2 к Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставка Товара, предусмотренного п. 1.2 Договора, осуществляется Поставщиком в течении 10 рабочих дней с момента заключения договора с момента заключения Договора по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, б-р Миттова д.23

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Товар Заказчика в установленный Договором срок, а также выполнить услуги, связанные с поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги):

-осуществляет доставку Товара до места поставки, указанного в Договоре;

-выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

-распаковывает Товар, производит проверку комплектности.

2.1.2. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, а также поставивший некачественный (некомплектный) Товар обязан восполнить недопоставленное количество в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия Договора;

2.1.3. Возместить убытки, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты поставленных Товаров в установленный срок;

2.2.2. В случае существенного нарушения условий Договора, а именно: неоднократного нарушения сроков оплаты Товаров и неоднократной не выборки Товаров, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Самостоятельно определить периодичность поставок, а также сроки и ассортимент (в случае, если поставка Товара осуществляется отдельными партиями).

2.3.2. Осмотреть в порядке, предусмотренном Договором, принятые Товары в срок 5 (пять) дней, в тот же срок проверить количество и качество принятых Товаров, и о выявленных несоответствиях и недостатках Товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектных Товаров, а если такие Товары оплачены, требовать возврата уплаченных сумм, либо устранения недостатков и доукомплектования Товара, его замены;

2.4.2. Требовать уплаты неустойки за недопоставку или просрочку поставки Товаров.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет _ (___) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

3.2. Оплата Товара осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара и выставленных Поставщиком: счета и/или счета-фактуры, УПД.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате действия обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам стороны относят стихийные бедствия, аварии, забастовки, акты и действия органов власти, препятствующие исполнению обязательств.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по-настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) допускается в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товаров.

Нарушение Договора Заказчиком предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товаров.

5.3. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в следующих случаях:

- при существенном нарушении Договора другой стороной;

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами Российской Федерации.

Существенным признается то нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

5.4. Сторона, которой Гражданским кодексом РФ, другими законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации или Договором предоставлено право на отказ от Договора (исполнения Договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации или Договором.

5.5. В случае нарушения Поставщиком срока поставки более чем на 2 (два) дня, Заказчик вправе потребовать расторжения Договора. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

6.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

6.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

6.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

6.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

6.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

6.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.

7.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 7.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

7.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

7.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7.6. Изменение и дополнение настоящего Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются путем почтового отправления (письма) с отметкой о получении на почтовый адрес, указанный в реквизитах Сторон, или путем направления электронного документа на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Сторон, или нарочно по адресу нахождения (юридическому адресу) указанному в реквизитах Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Способ направления уведомления Сторона выбирает самостоятельно. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправления уведомлений посредством электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки, в случае вручения уведомлений нарочно, уведомления считаются полученными в день фактического получения, подтвержденного отметкой Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

8.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Приложение №1 Техническое задание.

9.2. Приложение № 2 Спецификация.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки

№ _

от «_» сентября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогололедных материалов

Предмет поставки: Противогололедные материалы

Место поставки: Чувашская Республика, г. Чебоксары, б. Миттова д.23.

Сроки поставки: с момента заключения договора в течении 10 рабочих дней.

Условия поставки: Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

Требования к упаковке, таре, маркировке или этикетам и правилам их нанесения: Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Гарантийный срок: на поставляемый товар 24 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи товара.

Требования к качеству товара: Товар принимается строго по ТЗ. Все замены предварительно обсуждаются с заказчиком. Весь поставляемый товар новый, поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение и порчу.

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

____________________ /Н.И. Зотова _________________/

М.П. М.П.

Приложение № 2

к договору поставки

№ _

от «__» ___ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку противогололедных материалов

- Посмотреть таблицу с данными