Тендер - Поставка противогололедного реагента (соль для промышленных целей) №316306597

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЗК-требования_к_содержанию_составу_заявки_противогололед.docx

ЗК-обоснование_НМЦК(противогололед) - Посмотреть таблицу с данными

Требования к содержанию, составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию и документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральный закон - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

* При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки информация о товаре, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Данная информация может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

2. Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

3. При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

4. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Инструкция

по заполнению требований Заказчика к характеристикам товара,

требующим предоставления конкретных показателей

Участнику закупки необходимо указывать значения характеристик предлагаемого товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в структурированной форме с использованием функционала электронной площадки.

При указании значений характеристик участнику закупки необходимо учитывать положения инструкции по заполнению характеристик, содержащейся в структурированной форме описания объекта закупки в ЕИС.

Участник закупки не вправе изменять значения характеристик товара, которые определены Заказчиком в техническом задании, как значения характеристик, которые не могут изменяться.

В случае если при установлении требований к значениям характеристик товара Заказчиком использованы обозначения с учетом структурированной формы ЕИС, участник закупки учитывает следующее:

«+/-» - означает, что участнику закупки следует предоставить в заявке на участие в процедуре закупки (далее - заявка) конкретное значение с предельным отклонением, равное указанному; или конкретное значение с отклонением в большую или меньшую сторону в рамках указанного предельного отклонения, включая крайние значения; или несколько конкретных значений либо диапазон значений в рамках указанного предельного отклонения, включая крайние значения;

«не менее», «не ниже», «не ранее», «от», «≥» - означает, что участнику закупки следует предоставить в заявке конкретное значение или несколько конкретных значений более указанного или равные ему;

«не более», «не выше», «до», «≤» - означает, что участнику закупки следует предоставить в заявке конкретное значение или несколько конкретных значений менее указанного или равные ему;

«более», «>» - означает, что участнику закупки следует предоставить в заявке конкретное значение или несколько конкретных значений более указанного;

«менее», «

союз «и» - означает, что участник закупки указывает одно конкретное значение или несколько конкретных значений или конкретный диапазон значений, одновременно соответствующее(-их, -ий) обоим требованиям;

«от» и «до», «многоточие» («...»), «тире» («-») - означает, что участнику закупки необходимо предоставить одно конкретное значение из данного диапазона, включая крайние или несколько конкретных значений из данного диапазона, включая крайние или диапазон значений, в пределах заданного диапазона;

союз «или» - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный союз;

«и (или)» - участник закупки предлагает несколько значений или одно (на свой выбор);

«не уже» и «многоточие» («...»), или знак «тире» («-») - участнику закупки необходимо представить в заявке диапазонное значение, равное или больше установленного Заказчиком;

«не шире» и знак «многоточие» («...»), или знак «тире» («-») - участнику закупки необходимо представить в заявке диапазонное значение, равное или меньше установленного Заказчиком.

При предоставлении участниками закупки конкретных значений (за исключением диапазонных значений и значений, которые не могут изменяться) необходимо исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применение таких слов и словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): «не менее», «не ниже»,

«не ранее», «от», «не более», «не выше», «до», «более», «менее», «или», «и(или)», «не уже», «не шире», «≥», «≤», «>», «

Ответственность за достоверность сведений, указанных участником закупки в составе заявки, несет участник закупки.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 24.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000232

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Респ Крым, Республика Крым, Симферопольский район, с. Краснолесье, ул. Парковая,72а Республика Крым, Симферопольский район, с.Перевальное, ул. Дачная, 103д Республика Крым, Симферопольский район, с.Перевальное, ул. Октябрьская, 43 Республика Крым, Симферопольский район, с.Соловьевка, ул. Песчаная, 1 Республика Крым, Симферопольский район, с.Дубки, ул. Победы, 1а Республика Крым, Симферопольский район, с.Живописное, ул. Юбилейная 16-б Республика Крым, Симферопольский район, с.Заречное, ул. Речная,28 Республика Крым, Симферопольский район, с.Клёновка, ул. Сумская, 2а Республика Крым, Симферопольский район, с.Белоглинка, пер. Урожайный, 18 Республика Крым, Симферопольский район, с.Верхнекурганное, ул. Подгорная,41 Республика Крым, Симферопольский район, с.Лозовое, пер. Школьный, 1А Республика Крым, Симферопольский район, пгт.Школьное, ул. Мира, 29 Республика Крым, Симферопольский район, с.Трудовое, ул. Стадионная, 6А Республика Крым, Симферопольский район, с.Маленькое, ул. Киевская, 2Б Республика Крым, Симферопольский район, с.Мазанка, ул. Школьная, 32 Республика Крым, Симферопольский район, с.Широкое, ул. Ленина, 25а Республика Крым, Симферопольский район, с.Чайкино, ул. Заводская, 12 Республика Крым, Симферопольский район, с.Харитоновка, ул. Гвардейская, 2 Республика Крым, Симферопольский район, с.Винницкое, ул. Кимаковского, 28б Республика Крым, Симферопольский район, с.Софиевка, ул. Центральная, 85
Российская Федерация, Респ Крым, Республика Крым, Симферопольский район, с.Денисовка, ул. Солнечная, 59 Республика Крым, Симферопольский район, с.Солнечное, ул. Центральная, 8А Республика Крым, Симферопольский район, с.Залесье, ул. Победы, 15А Республика Крым, Симферопольский район, с.Константиновка, ул. Урожайная, 2а Республика Крым, Симферопольский район, с.Кизиловое, ул. Верхне-Кизиловая, 5 Республика Крым, Симферопольский район, с.Водное, ул. Озерная,1б Республика Крым, Симферопольский район, с.Красновка, ул. Новая, 50а Республика Крым, Симферопольский район, с.Аркадьевка, ул. Раздольная, з/у 9Б Республика Крым, Симферопольский район, с.Шафранное, ул. Плодовая, 8 Республика Крым, Симферопольский район, с.Красное, ул. 30 лет Победы,з/у 1а Республика Крым, Симферопольский район, с.Прудовое, ул. Мира, з/у 24а Республика Крым, Симферопольский район, с.Первомайское, ул. Сумская, 23 Республика Крым, Симферопольский район, пгт.Гвардейское, ул. Острякова, на территории в/ч 49311, д 17 Республика Крым, Симферопольский район, с.Ключи, ул. Новосёлов, 14 Республика Крым, Симферопольский район, с.Сторожевое, ул. Крымская, 18 Республика Крым, Симферопольский район, с.Ключевое, ул. Гагарина, 1а Республика Крым, Симферопольский район, с.Демьяновка, ул. Подгорная, 18А Республика Крым, Симферопольский район, с.Дружное, ул. Речная, 1 Республика Крым, Симферопольский район, с.Лекарственное, ул. Садовая, 15а Республика Крым, Симферопольский район, с.Равнополье, ул. Черноморская, 1в
Российская Федерация, Респ Крым, Республика Крым, Симферопольский район, с.Ивановка, ул. Зелёная, 61 Республика Крым, Симферопольский район, с.Тепловка, ул. Заречная, 2а Республика Крым, Симферопольский район, с.Раздолье, ул. Мира, 1а Республика Крым, Симферопольский район, с.Первомайское, ул. Ленина, 58 Республика Крым, Симферопольский район, с.Колодезное, ул. Винницкая, 52 Республика Крым, Симферопольский район, с.Лесноселье, ул. Центральная, 5 Республика Крым, Симферопольский район, с.Совхозное, ул. Совхозная, 6 Республика Крым, Симферопольский район, с.Украинка, ул. Осипова, 20 Республика Крым, Симферопольский район, с.Курганное, ул. Проезжая, з/у 20б Республика Крым, Симферопольский район, с.Мирное, ул. Луговая, 16 Республика Крым, Симферопольский район, с.Трудолюбово, ул Заречная, з/у д. 10 Республика Крым, Симферопольский район, с Ана-Юрт, ул Чобан-Заде, д. 10 Республика Крым, Симферопольский район, с. Журавлевка, ул. Мира, д. 29 Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, д. 53 Республика Крым, Симферопольский район, с. Донское, ул. Комсомольская, д. 87А Республика Крым, Симферопольский район, с. Укромное, ул. Путилинская, д. 23 Республика Крым, Симферопольский район, с. Родниково, ул. 40 лет Победы, д. 4Б Республика Крым, Симферопольский район, с. Скворцово, ул. Гагарина, д. 66 Республика Крым, Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Революции, д. 60 Республика Крым, Симферопольский район, с. Пожарское, ул. Победы, д. 130а
Российская Федерация, Респ Крым, Республика Крым, Симферопольский район, с. Пионерское, ул. Алуштинская, д. 71а Республика Крым, Симферопольский район, с. Новоандреевка, ул. Салгирная, 28-а Республика Крым, г. Симферополь, ул. Луговая, д. 73 Республика Крым, Симферопольский район, с. Фонтаны, тер. жилой квартал Сувукъ-Дере, ул. им. Номана Челебиджихана, д 33 Республика Крым, Симферопольский район, с. Перово, ул. Ленина, д.1Б Республика Крым, Симферопольский район, с. Партизанское, ул. Сумская, 17В Республика Крым, Симферопольский район,пгт. Молодежное, ул. Крымская, д. 7 Республика Крым, Симферопольский район, с. Новоселовка, ул. Молодежная, д. 41 Республика Крым, Симферопольский район, с. Урожайное, кв. Молодежный, 1Б Республика Крым, Симферопольский район, с. Чистенькое, ул. Советская, д. 104 Республика Крым, Симферопольский район, с. Новозбурьевка, ул. Им. Бугары, 3а Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Яны Ер, 12а

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.25 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"802Щ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления"ОБ

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 ЗК-обоснование НМЦК(противогололед)

Проект контракта

1 ЗК-проект контракта(противогололед)

Описание объекта закупки

1 ЗК-описание объекта закупки(противогололед)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ЗК-требования_к_содержанию_составу_заявки_противогололед

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ЗК-описание_объекта_закупки(противогололед)

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

*Для объяснения цели использования Товара.

**Для удобства учета и использования Товара.

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Приложение № 1

к Техническому заданию

СПИСОК АДРЕСОВ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с даннымиЗК-проект_контракта(противогололед)

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ______

г. Симферополь «_____»________ 202_ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская центральная районная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.главного врача Боброва Кирилла Сергеевича, действующего на основании Приказа МЗ РК от 20.10.2025г. №342-рс, с одной стороны, и (полное наименование) ______________________, (сокращенное наименование) ______________ с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __(должность, Ф.И.О. полностью), действующего на основании ____________, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и на основании протокола _________________ № ___________ от _______202_ г. заключили настоящий (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать (поставить) Заказчику, а Заказчик принять и оплатить Поставку противогололедного реагента (соль для промышленных целей) для нужд ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ» (далее по тексту–Товар), в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование, стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту установлены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) являющейся неотъемлемой частью Контракта. Поставщик гарантирует качество Товара. Товар должен быть новым.

1.2. Идентификационный код закупки – ________________________.

1.3.Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству стандартам и нормам законодательства РФ, что подтверждается сертификатами и/или декларациями на него (при наличии), а также соответствующей маркировкой. Документы, удостоверяющие качество Товара, передаются Заказчику вместе с Товаром.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта устанавливается в ходе размещения заказа и включает в себя общую стоимость всех товаров, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту.

2.2.Стоимость транспортных расходов по доставке товара Заказчику, расходы на доставку, расходы по таможенному оформлению, обязательному страхованию включены Поставщиком в стоимость поставляемого товара, указанную в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2.3. Цена контракта составляет _______________________ (_______________________) рублей, в том числе НДС - _______, __ (_____) рублей или без НДС (далее – Цена Контракта).

2.4. Доставка, разгрузка товара Заказчику, осуществляется силами Поставщика и (или) привлеченными Поставщиком лицами за свой счет и своими силами.

2.5. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

2.6. Заказчик вправе по соглашению с Поставщиком изменить условия контракта в случаях, установленных ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.7. Авансирование не предусмотрено.

2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9. В случае предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной, оформленных с нарушением требований, установленных настоящим Контрактом и действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе не производить оплату на основании таких документов, при этом Заказчик не считается просрочившим обязательство по оплате Товара.

2.10. Датой оплаты Заказчиком поставленного Поставщиком по настоящему Контракту Товара является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.11. Заказчик вправе распоряжаться Товаром с момента получения Товара по товарной накладной, при этом к отношениям Сторон по настоящему Контракту не применяются положения ч. 5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ (Товар, поставленный по настоящему Контракту, не является находящимся в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате Товара).

2.12. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику - юридическому лицу (в случае если Контракт заключен с юридическим лицом) или Поставщику - физическому лицу, в том числе Поставщику, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если Контракт заключен с физическим лицом, индивидуальным предпринимателем соответственно) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.4. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.5. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.7. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.1.8. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Контракта.

3.1.9. привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители) в объеме 0 % от цены Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе его исполнения установлено что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара, требованиям Контракта;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.4.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.10. Заказчик имеет право в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего договора, срок предоставления информации не должен превышать 24 часа.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями согласно фактической потребности в подразделениях ЛПУ (приложение №1 к Техническим требованиям (список адресов)), согласно порядковому номеру, по заявке Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с первого дня заявки (заявок) Заказчика с 08 ч. 00 мин. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмин. (в рабочее время учреждения и его подразделений).

Транспортное средство Поставщика в момент доставки партий товара до подразделений Заказчика должно быть оснащено системой спутниковой навигации.

5.1.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении). Товар должен быть выработан (произведен) в срок не ранее 2025 г. Поставка должна быть осуществлена с предоставлением удостоверения и/или паспорта (или иного документа подтверждающего качество товара при наличии) на каждую партию товара. Товар должен быть сухой, по своему качеству и комплектности должен соответствовать стандартам, всем параметрам, эксплуатационным характеристикам, а также требованиям к качеству, предъявляемым к товарам подобного рода.

5.1.2. Выгрузка товара в непосредственное место дальнейшего хранения Заказчика осуществляется силами и за счет средств Поставщика сразу после доставки, но не позднее 2-х часов после прибытия на место, в рабочие часы с 08 ч. 00 мин. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмин. (в рабочее время учреждения и его подразделений). Поставщик за сутки перед планируемой поставкой уведомляет Заказчика о дате, времени и месте поставки.

5.1.3. Поставщик доставляет Заказчику Товар, а также оказывает следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее – Сопутствующие услуги):

Обязательное наличие собственной материально- технической базы: Взвешивание, погрузка, доставка, выгрузка в склад на пунктах назначения Заказчика производиться собственным транспортом, на собственном оборудовании и персоналом Поставщика, трудоустроенном в его штате - за счет средств Поставщика.

5.1.4. Поставщик после проведения приемки товара производит занос принятого товара в место хранения с 08 ч. 00 мин. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмин. (в рабочее время учреждения и его подразделений).

5.2. При поставке Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (далее – структурированный документ о приемке), к которому прилагаются:

а) копия (ии) регистрационного (ых) удостоверения (ий) на Товар, выданного (ых) уполномоченным органом;

в) товарная накладная, составленная по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (копии сертификатов соответствия или копии деклараций о соответствии) при наличии;

Прилагаемые к структурированному документу о приемке документы считаются его неотъемлемой частью.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в структурированном документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в структурированном документе о приемке.

5.3. Структурированный документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику структурированного документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта структурированного документа о приемке в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.4. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.1.1. Приемка Товара и услуг по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 г. № 81 и от 14.11.1974 г. Ж 98).

Приемка Товара и услуг по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973г. № 81 и от 14.11.1974г. №98).

6.2. Приемка Заказчиком поставленного Поставщиком Товара осуществляется на основании Электронного документа, в порядке и сроки, определенные настоящим разделом, с учетом следующих особенностей:

6.3. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона:

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

4) в срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 ст. 94 Закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае создания в соответствии с частью 6 ст. 94 Закона о контрактной системе приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

7) в случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

8) датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.8. В случае отказа (частичного отказа) от приемки поставленного Товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отказа от подписания представленных Поставщиком документов направляет Поставщику перечень непринятого Товара. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется устранить указанные недостатки, заменив не принятый Заказчиком Товар на иной, соответствующий требованиям настоящего Контракта, и сдать поставленный Товар Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Контракта (повторная приемка), при этом в случае частичной приемки Товара Поставщик обязуется переоформить документы, указанные в настоящем Контракте, на поставленное и принятое Заказчиком количество Товара и представить их Заказчику в течение 2 (двух) дней с момента получения мотивированного отказа от принятия Товара в полном объеме.

6.4. Заказчик осуществляет подписание и направление Поставщику Электронного акта, подтверждающего приемку оказанного Поставщиком товара в ЕИС.

6.5. Подписание Сторонами Электронного акта осуществляется уполномоченными лицами Сторон с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими нормативными документами. В случае возникновения разногласий относительно качества, соль для анализа отбирается в присутствии Заказчика, Заказчик может организовать проведение отбора проб, при этом, на время проведения экспертизы партии поставленного товара, товар находится у Заказчика на ответственном хранении до принятия решения о приёмке либо отказе в приёмке такой партии товара. При приёмке товара Заказчик проводит экспертизу поставленной партии товара. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или, в случае подозрения Заказчиком, не соответствия качества, указанным в Техническом задании характеристикам товара к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом. Все расходы по проведению анализа качества Товара несет Поставщик, заказчик получает копию протокола испытаний партии поставленного товара. В случае, если показатели качества Товара, отличаются более чем на 10 % от базовых показателей, согласно Контракта, Товар считается несоответствующий требованиям Контракта, не оплачивается и считается не поставленным.

8.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений (ОМС, бюджетные средства, собственные средства).

8.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по Контракту/по каждому этапу поставки Товара.

8.3. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком структурированного документа о приемке, а также представления Поставщиком в течение 5 рабочих дней документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры (при наличии);

в) товарной накладной.

8.4. На всех документах, перечисленных в пункте 8.3. Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

8.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара/по факту поставки Товара по каждому этапу поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение №1 к Контракту) в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке, и на основании документов, предусмотренных пунктом 8.3 Контракта.

8.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу Контракта), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу Контракта) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия, выданная в соответствии с требованиями настоящего Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.2. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта установлен в размере 5% от цены контракта, что составляет ______ руб., и представляется поставщиком в виде независимой гарантии, выданной банком, или путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.3. В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной системе. Если аукцион проводится для заключения контракта на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 настоящей статьи, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

9.4. Требования к независимым гарантиям, которые предоставляются в качестве обеспечения исполнения Контракта.

В качестве обеспечения исполнения Контракта принимаются независимые гарантии, выданные:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 настоящей статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

(часть 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ).

9.4.2. Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 (ред. от 09.08.2022) N 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 настоящего Федерального закона случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 настоящего Федерального закона;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.5. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, содержит недостоверные сведения, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных обязательств, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

9.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.8. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено Поставщиком в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет для обеспечения исполнения Контрактов, возврат указанной суммы осуществляется Заказчиком в течение 5 календарных дней со дня подписания (двустороннего оформления) документов, предусмотренных в настоящем Контракте (в случае надлежащего выполнения взятых на себя Поставщиком обязательств по Контракту) на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

9.9. Обеспечение, указанное в настоящем Контракте, предоставляется участником закупки, с которым заключается Контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

9.10. В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту (как полностью, так и в части) Заказчик вправе удержать сумму начисленных штрафных санкций (пени, штрафа, неустойки).

В случае удержания указанных сумм из обеспечения, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента удержания.

9.11. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская центральная районная клиническая больница»

295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Луговая, д.73

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1326

Корр. Счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

Мин.фин Крыма (ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ" л/сч 802Щ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Наименование банка: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В поле «Назначение платежа» платежного поручения указать: «Средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения контракта (указать номер извещения)».

9.12.Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, если им до заключения настоящего Контракта предоставлена в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информация, содержащаяся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

10.2. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

10.3.Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

10.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.6.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.8. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

10.9.В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

10.10.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

Все изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

11.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.4. В случае расторжения Контракта по соглашению поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) поставщика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

11.5. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.7. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.8. В случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры:

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной условиями Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.11. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что поставщик не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.12. Информация об поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.13.В случае принятия поставщиком предусмотренного частью 19 статьи 95 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

1) поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени исполнителя, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.14. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.17. По соглашению сторон Заказчик вправе изменять условия Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе:

11.18. Любые изменения и дополнения, вносимые в соответствии с действующим законодательством в настоящий Контракт, оформляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения, в письменном виде, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА (применяются в случае необходимости)

12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

14.1. Не применяются

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. При изменении адресов, номеров контактных телефонов и факсов, платежных и прочих реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать друг о таких изменениях.

15.3. Все спорные вопросы стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Обращению в суд по любым вопросам предшествует обязательный претензионный порядок. Срок ответа на письменную претензию составляет четырнадцать рабочих дней.

15.4. Споры, по которым стороны не достигли согласия, будут разрешаться в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Крым.

15.5. Срок ответа на письменную претензию составляет 7 (семь) календарных дней с даты получения претензии направленную на электронный почтовый ящик (е-mail), указанный в реквизитах сторон настоящего Контракта.

15.6. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение к Контракту:

Приложение №1 – Спецификация;

Приложение №2 – Технические требования.

16. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ____

от «___» _______ 202_ года № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: Цена контракта составляет _________ (________________) рублей, в том числе НДС - _______, __ (_____) рублей или без него (далее – Цена Контракта).

От Заказчика: От Поставщика:

И.о.главного врача

_______________________ Ю.А.Семенов ____________ / __________ /

Приложение N 2

к Контракту

от "__" __________ 20__ г. N ____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика: От Поставщика:

И.о.главного врача

_______________________ Ю.А.Семенов ____________ / __________ /

Приложение № 1

к Техническим требованиям

СПИСОК АДРЕСОВ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика: От Поставщика:

И.о.главного врача

_______________________ Ю.А.Семенов ____________ / __________ /