Тендер - Поставка противогололедного реагента №311106238

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть38 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
ТЗ_на_закупкуxx

Приложение №1

К Извещению о запросе доставки

на биржевой площадке: http://kirov.zakazrf.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела закупок

КОГБУЗ «ККБ №7»

___________ / Г.Ш.Зянчурина /

Описание объекта закупки (технические характеристики) запроса доставки

(закупка в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)

Поставка противогололедного реагента

- Посмотреть таблицу с данными

* Участник закупки, подавая заявку в запросе доставки, обязуется:

- соответствовать требованиям, которые предусмотрены частью 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ);

- заключить договор в соответствии с проектом договора;

- поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями и условиями, указанными Покупателем извещения о запросе доставки, и обеспечить качество товара не ниже требований ГОСТов и ТУ принятых для данного вида товара, что подтверждается сертификатом (декларацией) соответствия, ветеринарным свидетельством, удостоверением качества и безопасности товара, протоколом испытаний, которые будут

предоставлены Покупателю.

Согласовано:

Главный бухгалтер

Запрос доставки №

приложение_к_ТЗ__спецификация_ - Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_контр

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела закупок

КОГБУЗ «ККБ №7»

___________ / Г.Ш.Зянчурина /

Контракт №

г. Киров, обл. «___» ________ 2025г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Соболева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, по заказу № ____, размещенном на сайте http://kirov.zakazrf.ru, ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта обязуется поставить ____________ (далее - товар), в ассортименте, количестве и по цене, указанным в спецификации (Приложение № 1) и Описании объекта закупки (Приложение № 1), являющимися неотъемлемым частью настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях данного контракта.

1.3. Настоящий контракт финансируется за счет Средства бюджетов территориальных внебюджетных фондов (ОМС) и/или средств от оказания платных услуг и осуществления иной, приносящей доход деятельности.

1.4. Место поставки товара: г. Киров, ул. Красина, дом 54 (склад). Доставка товара до Заказчика производится силами Поставщика.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена настоящего контракта составляет _________ руб., в том числе НДС ______

2.3. В общую цену контракта включены все расходы Поставщика по предмету контракта, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительно-складские расходы, расходы на доставку товара до места поставки, расходы на погрузку и разгрузку товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том в числе НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата товара по настоящему контракту производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в рублях Российской Федерации в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной и на основании полученного Заказчиком счета (счета-фактуры).

3. Срок и условия поставки

3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком.

• Заявка может быть направлена посредством электронной связи.
• Поставщик за 1 рабочий день до осуществления поставки товара направляет в адрес Получателей уведомление о времени доставки товара в Место доставки.
• Поставка товара по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
• Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия контракта.
• Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

3.2. Датой поставки товара является дата приёмки товара Заказчиком и подписания товарных накладных.

3.3. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику копии документов, заверенные в установленном порядке, подтверждающих соответствие качества товара требованиям законодательства РФ, выданные уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки товара: сертификат соответствия или декларацию о соответствии (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия…»), а Заказчик производит приемку по количеству, ассортименту и качеству поставляемого товара.

4. Качество товара

4.1. Товар поставляется Поставщиком в соответствии с характеристиками указанными в Спецификации (Приложении №1) с соблюдением условий хранения и транспортировки товара, в соответствии с нормами законодательства РФ.

4.2. Поставляемые товары должны быть:

4.2.1. Зарегистрированы и разрешены к применению на территории РФ и соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.);

4.2.2. Новыми, не бывшими в употреблении, свободными от прав на них третьих лиц и других обременений, без дефектов материала и изготовления, не поврежденными, должны обеспечивать предусмотренную производителем (изготовителем) функциональность.

4.2.3. Упакованы. Товар должен быть упакован в заводскую тару (упаковку), соответствующую требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке, разгрузке и хранении и содержать наименование товара, наименование страны производителя, наименование фирмы-изготовителя. На упаковке должна содержаться отчётливая информация на русском языке в отношении импортных товаров.

4.2.4. Промаркированы. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию товара при его приемке в соответствии с законодательством РФ. Маркировка должна содержать: наименование товара и обозначение его модели (артикула), наименование страны-производителя (изготовителя), наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления), номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар, название товара в соответствии с регистрационным удостоверением, номер серии (партии) товара, и срок его годности.

4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара в соответствии с указаниями на упаковке и должны распространяться на время хранения товара у Поставщика, время его транспортировки до Заказчика.

4.4. Гарантийный срок и срок эксплуатации (годности) поставляемого товара определяется технической документацией на товар.

5. Права и обязанности сторон

5.1.Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить и передать Заказчику товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим контрактом количестве и ассортименты согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.1.2. При передаче товара предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество и безопасность товара (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии)

5.1.3. Произвести в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии со стороны Заказчика допоставку (замену) товара в случае обнаружения недостачи (несоответствия ассортимента, качества) при приемке товара в соответствии с условиями контракта.

5.1.4. Возместить Заказчику все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления претензии

5.1.5. Предоставить гарантии качества на весь объем поставляемого товара.

5.1.6. Предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, изменении адресов подразделений, факсов, телефонов и адресов электронной почты, указанных в разделе Реквизиты, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении реквизитов правильными реквизитами Поставщика будут считаться данные, указанные в контракте.

5.1.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по контракту.

5.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком, акта приема-передачи товара по контракт на основании представленных Поставщиком документов.

5.2.2 Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями контракта.

5.2.3 Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

5.2.4. В случае предъявления Заказчиком претензии по качеству товара, привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным контрактом.

5.2.5. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, своевременного устранения выявленных недостатков, а также требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.3.2. При поставке Товара не соответствующего качества, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

5.3.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным контрактом.

5.3.4. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4.Заказчик обязуется:

5.4.1. Принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.4.2. Провести проверку при приемке товара по количеству, при отсутствии претензий к товару подписать товарную накладную.

5.4.3. При обнаружении несоответствия качества поступившего товара документам, определяющим их качество и безопасность, Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.4.4. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по контракту.

5.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта

6. Порядок приемки поставляемого товара

6.1. Приемка товара производится в месте поставки товара, указанном в п. 1.4 контракта с обязательным участием представителя Заказчика.

6.2. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара в следующем порядке:

- Заказчика осуществляет проверку наличия сопроводительных документов на товар (п. 3.6.), а также проверку целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие внешних повреждений.

- После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

- Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.

- Если при приемке товара будет обнаружено несоответствие количества или ассортимента товара спецификации контракта, в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте. О выявленном несоответствии или недостаче товара составляется акт за подписями уполномоченных представителей сторон контракта.

6.3. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней с момента поставки товара.

6.4. При обнаружении при приемке несоответствия качества поступившего товара документам, определяющим качество и безопасность товара, Заказчик обязан обеспечить сохранность товара, а также принять меры к предотвращению его смешивания с другим однородным товаром.

6.5. Претензии по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока. При обнаружении несоответствия качества товара условиям контракта в течение гарантийного срока Заказчик составляет акт о несоответствии и предъявляет претензию Поставщику.

6.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик вправе самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажем товара для экспертизы (в случае необходимости), осуществляется Поставщиком.

6.7. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности и ассортимента товара Поставщик обязан произвести допоставку соответствующего товара или его замену в течение 5 календарных дней с момента составления акта и предъявления претензии.

6.8. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления претензии.

6.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965.

6.10. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара со всей предусмотренной контрактом документацией Заказчику и подписания представителем Заказчика товарной накладной.

6.11. Право собственности на поставленный товар переходит к стороне контракта с момента подписания товарной накладной и получения товара.

6.12. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7. Ответственность сторон. Разрешение споров

7.1. Стороны в случае неисполнения взятых на себя обязательств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Размер неустоек (штрафов, пеней) определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившем силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

7.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. В течение 20 дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) претензию с требованием добровольной уплаты неустойки (штрафа, пени), в случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 7 дней, с момента получения претензии, требований об уплате неустойки (штрафа, пени), спор о взыскании передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

7.12. При неоплате (отказе от уплаты) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустоек (штрафов, пеней), начисленным в соответствии с условиями настоящего контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) за обязательства, которые приняты Заказчиком или в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают настоящий контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего контракта, и не урегулированные путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда.

10.2. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

10.3. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении контракта.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует 31.03.2026 г.

Обязательства Сторон по контракту прекращаются 31.03.2026 г., за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Заключительные положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по настоящему контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. По письменному согласованию Заказчика с Поставщика допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в настоящем контракте.

12.7. Электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения обозначенного контракта по e-mail, адреса которых указаны в реквизитах контракта, имеет юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ.

12.8. Стороны имеют право осуществлять электронный документооборот (далее – ЭДО) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 05.02. 2021 №14н “Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи”

Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную подпись, что предполагает получение Стороной-1 и Стороной-2 сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ (далее – "УЦ").

Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

12.9. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электро-цифровыми подписями Сторон. Контракт имеет одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

12.10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.10.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством РФ.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №________ от __._____.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки (технические характеристики) запроса доставки

(закупка в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными