Тендер - Поставка противогололёдного реагента №314148983

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ПРОЕКТ

Договор №_________ -ГП223/2025

г. Всеволожск _____ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» (ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Асанидзе Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________ действующей на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), в соответствии с п/п 1 п. 7.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» за счет приносящей доход деятельности, утвержденным распоряжением Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 26.05.2025 № 01-04/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьзаключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, произвести поставку товаров (далее - Товар) в полном соответствии со Спецификацией для нужд ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни» (далее - Товар) в полном соответствии с Техническим заданием (далее - Приложение № 1 к Договору) и Спецификацией (далее - Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику стоимость поставленного Товара в установленном настоящим Договором порядке.

1.2. Наименование, характеристики, количество, порядок поставки и стоимость Товара устанавливаются настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Спецификацией (Приложение № 2 к Договору).

2.1. Место поставки товара: в соответствии с Техническим заданием.

2.2. Срок поставки товара: в соответствии с Техническим заданием.

3.1. Цена Договора составляет _____________ рублей __ копеек, в том числе НДС __%НДС не облагается на основании _____________ (далее цена Договора).

3.2. Цена Договора определяется согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

Цена Договора включает в себя расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.3. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений, а именно: доходы от приносящей доход деятельности.

3.4. Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар
в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта приемки товаров, работ, услуг (по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), на основании выставленного Поставщиком счёта, счета-фактуры (при необходимости), товарной накладной (или универсального передаточного документа (далее –УПД)) в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

3.5. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств
с лицевого счета Заказчика.

3.6. Авансирование не предусмотрено.

3.7. Цена Договора устанавливается в рублях, является твердой, индексации
не подлежит и определяется на весь срок действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных Законом о договорной системе и Договором.

3.8. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком путем безналичных перечислений в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах лимитов бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования
– по мере его поступления, на основании подписанных Сторонами отчетных документов, указанных в п. 3.4 Договора.

3.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику качественный товар в соответствии с условиями Договора
и приложений к нему, в полном объеме, в срок, указанный в п. 2.2. Договора.

Произвести доставку и выгрузку товара по адресу Заказчика, указанному в Приложении № 1 к Договору, своими силами и за свой счет.

Одновременно с товаром передать Заказчику:

документы или заверенные подписью и печатью копии таких документов, подтверждающих соответствие товара требованиям качества и безопасности, установленным в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании либо технических регламентов Таможенного союза (сертификат, декларация соответствия), когда наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.2. При выявлении недопоставки товара поставить недопоставленное количество товара в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения недопоставки.

4.1.3. За свой счет и своими силами заменить некачественный товар в течение
24 (двадцати четырех) часов с момента его обнаружения.

4.1.4. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную в ходе поставки товара информацию третьим лицам.

4.1.5. Соблюдать установленные правила пропускного режима и правила внутреннего распорядка Заказчика.

4.1.6. Немедленно письменно информировать Заказчика об обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые создают невозможность поставки товара в срок.

4.1.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом поставки товара, представлять по его требованию отчеты о ходе поставки товара.

4.1.8. Оформить и передать Заказчику счет, счет-фактуру (при необходимости), товарную накладную (или УПД) на поставленный товар.

4.1.9. Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении к поставке товара соисполнителей. К соисполнителям предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к Поставщику. Поставщик несет полную ответственность за действия или бездействие привлекаемых им соисполнителей.

4.1.10. Выполнять иные обязательства, в том числе качественные, количественные
и иные требования к поставке товара, установленные Договором.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. По окончании поставки товара организовать и осуществить его приемку.

4.2.2. Провести экспертизу для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Договора.

4.2.3. Своевременно оплатить надлежаще поставленный товар на условиях Договора.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

4.3.2. Проверять ход и качество исполнения Договора в любое удобное для Заказчика время.

4.3.3. Привлекать третью сторону для проверки качества поставленного товара.

4.3.4. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств
в соответствии с условиями Договора.

4.3.5. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена (пункт 3 статьи 511 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Досрочно по согласованию с Заказчиком поставить товар.

4.4.2. Требовать оплату товара в случае полного исполнения им своих обязательств по Договору.

5.1. После доставки товара по адресу, согласно п. 2.1. Договора, Заказчик принимает товар.

5.2. Одновременно с товаром Поставщик представляет Заказчику документы, предусмотренные п. 3.4. Договора.

Передача оформленных в установленном порядке документов осуществляется за счет средств Поставщика.

5.3. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным
в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.

5.4. Для проверки товара, доставленного Поставщиком, в части соответствия товара условиям Договора и нормативным требованиям законодательства, Заказчик проводит экспертизу.

5.5. Приемка товара Заказчиком производится на основании отчетных документов, предусмотренных п. 3.4. Договора, и оформляется товарной накладной (или УПД) и документом о приемке.

5.6. При непосредственном получении товара в месте поставки Заказчик проводит первичную проверку соответствия количества грузовых мест товара сведениям в товарной накладной (или УПД), а также состояние тары/упаковки, после чего подписывает товарную накладную. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и первичной проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

5.7. После завершения первичной проверки Заказчик приступает к приемке товара,
в том числе по качеству. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки товара недостатков, Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке товара, в котором фиксирует перечень замечаний (недостатков поставки товара), сроки их устранения Поставщиком, и направляет его Поставщику.

Срок устранения недостатков начинает течь со дня получения Поставщиком либо его отказа (уклонения) от получения мотивированного отказа Заказчика в приемке товара.

5.8. Срок проведения Заказчиком приемки товара, включая срок оформления результатов такой приемки – 20 (двадцать) рабочих дней со дня поставки товара согласно условиям Договора и представления Поставщиком документов в соответствии
с пунктом 5.2 Договора.

5.9. Поставка товара считается оконченной после подписания акта приемки товаров, работ, услуг (по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

5.10. Заказчик вправе отказаться принимать товар, поставка которого совершена
с нарушением требований Договора.

5.11. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами
и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

5.12. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

5.13. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком или Заказчиком.

5.14. Риски случайной гибели или случайного повреждения/утраты товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику со дня подписания документа о приемке.

5.15. Внесение каких-либо изменений в текст документа о приемке, товарной накладной (или УПД) после их подписания не допускается.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в следующих случаях и объемах:

6.1.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в виде штрафа в размере
1000 (Одна тысяча) рублей.

6.1.2. В случае просрочки исполнения обязательств по Договору со стороны Заказчика, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в форме пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (гарантийных обязательств) по Договору (за исключением просрочки исполнения обязательств) Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа
в размере 10 % (десять процентов) от цены Договора, при этом исправление некачественно выполненных и/или невыполненных обязательств производится Поставщиком за свой счет
в сроки, установленные Заказчиком.

6.1.4. За каждый день просрочки Поставщиком выполнения обязательств, предусмотренных Договором, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.1.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

6.3. При задержке предоставления Поставщиком акта, отчетных документов, поставке товара ненадлежащего качества и/или количества или представлении недостоверной, или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату поставленного Поставщиком товара до устранения им допущенных нарушений.

6.4. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение
в отдельности.

6.5. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на размер начисленных неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2025 г.

7.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а также от исполнения гарантийных обязательств.

8.1. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик исходил при заключении Договора, не является основанием для изменения или расторжения Поставщиком Договора.

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и если они совершены
в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Стороны предусматривают возможность изменения по соглашению сторон следующих условий Договора:

8.3.1. Снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества, ассортимента и качества товара, также иных условий Договора.

8.3.2. Уменьшение или увеличение по предложению Заказчика количества поставляемого товара не более чем на 10 (десять) процентов.

8.3.3. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема поставляемого товара.

8.3.4. Иных условий в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда
и в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с ГК РФ.

8.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор путем принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

8.5.1. При нарушении срока, установленного пунктом 2.2 Договора, более чем на
5 (пять) рабочих дней.

8.5.2. При нарушении пунктов 4.1.1, 4.1.4, 4.1.8 Договора.

8.5.3. При нарушении сроков, указанных в пунктах 4.1.2, 4.1.3 Договора.

8.5.4. При двукратной поставке товара ненадлежащего качества и/или количества.

8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

8.6.1. При принятии в установленном порядке решения о ликвидации Поставщика
или применении арбитражным судом в отношении Поставщика процедур банкротства.

8.6.2. При административном приостановлении деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.6.3. При аннулировании или истечении срока действия лицензии, либо наложении государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки товара.

8.7. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктами 8.6.1 – 8.6.3 Договора, Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о возникновении указанных обстоятельств.

9.1. Все споры, возникающие из Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из Договора, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Договора, такой обмен осуществляется с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в Договоре, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в Договоре, либо с использованием факсимильной связи.

9.5. Сторона должна дать ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Договора и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение
и другие природные бедствия), равно как война или военные действия, отсутствие (задержка) бюджетного финансирования, распоряжения и действия органов власти, препятствующие выполнению Договора, имевшие место после его заключения и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, срок выполнения обязательств Сторон по Договору отодвигается на период действия этих обстоятельств.

10.2. Сторона незамедлительно извещает другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит
на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

11.1. Гарантийный срок на поставляемый товар не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приемки товаров, работ, услуг (по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), но не менее срока, установленного производителем.

11.2. Объем предоставления гарантии качества на товар: в полном объеме на весь товар, предусмотренный Договором.

11.2.1. Поставщик несет ответственность за недостатки товара, обнаруженные
в пределах гарантийного срока, установленного условиями Договора, с момента подписания Сторонами акта приемки товаров, работ, услуг, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа товара, неправильной его эксплуатации. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в срок, установленный Заказчиком,
а Поставщик обязан за свой счет и своими силами устранить недостатки товара либо заменить некачественный товар в срок, установленный Заказчиком.

11.2.2. Требования, связанные с недостатками поставленного товара по качеству, могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока, установленного
на данный товар пунктом 11.1 Договора.

11.2.3. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков, до письменного уведомления Поставщика об их устранении.

11.2.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Поставщик.

12.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12.2. Весь поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

12.3. Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

13.1. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара
от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

13.2. Если в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, соответствующими этим обязательным требованиям.

13.3. Поставщик обязан поставить товар, упаковка и маркировка которого содержит все признаки оригинальности, установленной их производителем.

13.4. Поставщик обязан поставить товар в недеформированной упаковке.

14.1. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения
о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

14.2. В случае аннулирования или истечения срока действия лицензии, либо наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки товара, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства.

14.3. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее
1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

14.4. В случае наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки товара, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их возникновения.

14.5. В случае начала реорганизации Поставщика, он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о его реорганизации.

14.6. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их изменения.

Любые уведомления, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения в связи
с Договором должны быть сделаны в письменной форме и должны быть доставлены заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставлены курьером по адресу для корреспонденции, указанному в разделе 16 Договора, либо вручены под подпись надлежащим образом уполномоченному представителю адресата.

В случае, если на дату доставки сообщения адресат отсутствует по указанному адресу для корреспонденции, в результате чего получить подтверждение получения адресатом сообщения невозможно, сообщение будет, тем не менее, считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.

14.7. Перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.8. Договор подписан электронной подписью каждой Стороной.

14.9. Все, что не урегулировано Договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

14.10. Копии документов, связанные с исполнением Договора, в том числе письма, претензии (за исключением отчетных документов по исполнению Договора), переданные
с указанием входящих и исходящих реквизитов, имеют юридическую силу до обмена оригиналами документов. Обмен оригиналами документов должен быть произведен
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления копий в порядке, предусмотренном пунктом 14.6 Договора.

15.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Спецификация».

16. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от ____2025 г. № ______-ГП223/2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогололёдного реагента для нужд

Кировского филиала ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни» -

музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» (Далее ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»).

Наименование предмета закупки: Поставка противогололёдного реагента для нужд Кировского филиала ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни» - музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».

Объект закупки: противогололёдный реагент (далее – Товар).

Место поставки Товара: Ленинградская область, Кировский район, 41-й километр шоссе «Кола», левый берег р. Невы, д. 2 (Музей-панорама «Прорыв»).

Сроки поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта, но не позднее 15 ноября 2025 года.

1. Общие требования к поставляемому товару

1.1. Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2024 года.

1.2. Поставляемый товар не должен быть бывшим в эксплуатации, должен быть новым.

1.3. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска.

1.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара.

1.6. Требования к функциональным, качественным и количественным характеристикам товаров установлены в соответствии с пунктом 3 настоящего Технического задания.

1.7. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

1.8. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его получения.

2. Порядок исполнения контракта, поставки товара,

приемки, а также оплата исполненных условий Контракта

2.1. Поставщик одновременно с подписанием Контракта предоставляет Заказчику контактную информацию (адрес электронной почты, номер телефонной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм), а также сведения о Ф.И.О и должности ответственного контактного лица. До момента исполнения всех своих обязательств по Контракту Поставщик обязан уведомлять Заказчика обо всех изменениях вышеуказанной информации не позднее 1 (одного) рабочего дня, со дня вступления в силу соответствующего изменения.

2.2. Поставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет. Поставка Товара осуществляется всей партией товара единовременно. День и время поставки необходимо согласовать с Заказчиком. В день поставки Товара в ассортименте и количестве, указанном в Контракте, осуществляется приемка товара по количеству, качеству и комплектности в присутствии уполномоченных представителей сторон. Поставка Товара должна осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится Заказчиком в установленном порядке.

2.5. В день поставки Товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов: сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. После получения от Поставщика подписанного комплекта документов, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании

2.7. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком комплект документов. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

2.8. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги) и подписывает комплект документов и направляет Поставщику.

2.9. Оплата поставленного товара производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами документов, в течение 7 (семи) рабочих дней. Авансирование не предусмотрено.

3. Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

- Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентам, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода;

- Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями.

4. Условия поставки товара

- Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- Поставщик поставляет товар своим транспортом и за свой счет, а также самостоятельно выполняет погрузочно-разгрузочные работы.

- Дата и время поставки предварительно согласовывается с Заказчиком.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

от ____2025 г. № ______-ГП223/2025

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318806251 Поставка PLA пластика Cactus CS-3D-PLA-1KG- PLA d1.75мм 1кг, в количестве, ассортименте и в соответствии с показателями, параметрами и требованиями, установленными Контрактом и Спецификацией (Приложение № 1).	Малая закупка #318806251	158 460	22 часа 01.12.2025 02.12.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №314148920 Поставка реактивов химических (План график)	Единственный поставщик #314148920	226 466	срок истек - 28.02.2025
Тендер №314148917 Поставка сырья (План график)	Единственный поставщик #314148917	325 649	срок истек - 28.02.2025
Тендер №314148912 Поставка сорбента хроматографического (План график)	Запрос котировок #314148912	5 356 080	срок истек - 28.02.2025
Тендер №314148899 Поставка столбнячного анатоксина (План график)	Единственный поставщик #314148899	24 772	срок истек - 31.07.2025
Тендер №314148866 Поставка кардиолипина (План график)	Запрос котировок #314148866	256 682	срок истек - 28.02.2025

Тендеры из региона Кировск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №314138458 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛСР. СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" объявляет тендер: Техническое обслуживание и ремонт анализаторов влажности фирмы Sartorius (Ремонт средств измерений)	Запрос предложений #314138458	См. док.	срок истек 14.10.2025 29.10.2025
Тендер №314129350 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] на 2026 г. (План график)	Не определен #314129350	800 008	29 дней 01.01.2025 31.12.2025
Тендер №314129341 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения для нужд ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" на 2026 год (Лот 10) (План график)	Не определен #314129341	996 400	29 дней 01.01.2025 31.12.2025
Тендер №314129329 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения для нужд ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" на 2026 год (Лот 11) (План график)	Не определен #314129329	886 727	29 дней 01.01.2025 31.12.2025
Тендер №314129323 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения для нужд ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" на 2026 год (Лот 12) (План график)	Не определен #314129323	997 869	29 дней 01.01.2025 31.12.2025