Тендер - Поставка противогололедного материала №318815731

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Свердловская, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 37.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

22122.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"Наименование кредитной организации"Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

110610.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"Наименование кредитной организации"Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Да

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Противогололедный материал (КМ)
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.59.43.130 Товар Тонна; метрическая тонна (1000 кг) 22122.00

- Посмотреть таблицу с данными 22122.00

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 22122.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование НМЦК - Скачать файл (требуется авторизация)

Проект контракта

Проект контрактаx - Скачать файл (требуется авторизация)

Описание объекта закупки

Описание объекта закупки с изменениями - Скачать файл (требуется авторизация)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Приложение №2 Требования - Скачать файл (требуется авторизация)

- Скачать файл (требуется авторизация)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_контрактаxx

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _____

на поставку противогололедного материала

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Екатеринбург «___» ___________2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Железнодорожное дорожно-эксплуатационное управление» (МБУ “Железнодорожное ДЭУ”), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________________, действующего на основании Доверенности № 3081caf▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьa4-a291-66cb85487df1 от 27.08.2024, с одной стороны,

и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», во исполнение Протокола
№ ___________________от «____»_________ 2025 г. Единой территориальной комиссии по осуществлению закупок муниципального образования «город Екатеринбург» Железнодорожного района, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика в соответствии с Контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку противогололедного материала (далее – Товар) в собственность Заказчика.

1.2. Поставщик обязуется поставить указанный Товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Спецификацией (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

1.4. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не находится под арестом, не является предметом иска третьих лиц, и несет ответственность перед Заказчиком в случае его изъятия в пользу третьих лиц, с возмещением убытков, понесенных Заказчиком.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Максимальное значение цены Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона двести двенадцать тысяч двести) руб. 00 коп (если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается»).

2.2. Цена за единицу Товара определяется Спецификацией (Приложение № 2).

Цена единицы Товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом.

2.3. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Справочно:

лимиты 2025г:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 75 коп.,

лимиты 2026 г:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб. 25 коп.

2.5. Оплата поставленного Поставщиком Товара производится в рублях РФ в безналичной форме платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

2.6. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту поставки на основании документа о приемке, а также счета на оплату (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС) по цене единицы Товара, исходя из количества поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта. Срок оплаты Заказчиком поставленного Товара составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, п.4.5, 4.5.1 Контракта.

2.7. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней. В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении несущественных условий Контракта (реквизитов). В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислениями Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Поставщик.

2.8. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.

2.9. В случае невыполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик обязан произвести оплату неустоек (штрафов, пеней) на реквизиты Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления в соответствии с разделом 6 Контракта. В случае неоплаты Поставщиком начисленной неустойки в установленный срок Заказчик имеет право удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 Контракта, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

2.10. В случае расторжения Контракта по инициативе Заказчика, Поставщику оплачивается только фактически поставленный Товар на основании документов о приемке Товара, подписанных Сторонами.

2.11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.12. Акты сверок направляются одной из сторон после завершения взаимных расчетов или в конце года, нарочно, посредством почты (электронной почты) или телекоммуникационной связи (при наличии такой возможности). В случае неполучения в 10-дневный срок подписанного контрагентом акта сверки, расчеты по акту сверки будут считаться подтвержденными.

2.13. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

2.14. Количество Товара, подлежащего поставке по условиям Контракта и указанного в заявке Заказчика (Приложение № 3), определяется из перечня и по цене единицы Товара (Приложение № 2) и не может превышать максимального значения цены Контракта.

2.15. Заказчик не несет обязательств перед Поставщиком за освоение полной суммы Контракта. По окончании срока поставки, при необходимости, Контракт расторгается сторонами по соглашению Сторон с учетом фактически поставленного и принятого количества товара, без предъявления претензий и штрафных санкций за неполное освоение суммы Контракта со стороны Поставщика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в срок, установленный Контрактом.

3.1.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

3.1.3. Обеспечить в момент поставки наличие всех необходимых документов, относящихся к Товару.

3.1.4. В соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом.

3.1.5. Предоставлять Заказчику информацию, относящуюся к предмету Контракта, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика.

3.1.6. В случае если сопровождающие документы на Товар, подтверждающие качество Товара, не содержат в себе все показатели (характеристики), отраженные в Техническом задании (Приложение №1), Поставщик обязан предоставить письмо от производителя Товара (официального представителя производителя Товара), подтверждающее установленные Техническим заданием характеристики Товара. Срок предоставления такого письма устанавливается Заказчиком и не может превышать 5 (пяти) календарных дней. Ответственность за предоставление всех документов, подтверждающих качество Товара, своевременно вместе с каждой партией Товара лежит на Поставщике.

3.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

3.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта.

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

3.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.3. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта.

3.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.3.5. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями Контракта и сопроводительными документами в установленный срок.

3.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, привлекать независимых экспертов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара в соответствии с разделом 4 Контракта.

3.4.4. Требовать возмещения убытков, возникших по вине Поставщика.

3.4.5. Запрашивать у Поставщика любую, относящуюся к предмету Контракта, документацию и информацию.

3.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Срок (период) поставки Товара – с даты заключения Контракта по 15.11.2026. 4.2. Доставка и приемка товара производится на производственно-складской площадке (базе) Заказчика по адресу: г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 37 4.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с условиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

4.4. Поставщик обязан обеспечить на момент поставки соответствие поставляемого Товара по качественным характеристикам требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), по количественным характеристикам - требованиям заявки. Поставщик обязан передать Товар (либо отдельную партию Товара) Заказчику с приложением документов о сертификации товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов (или деклараций) соответствия), оформленных гарантийных талонов или аналогичных документов, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода (или) других документов на русском языке, надлежащим образом подтверждающих качество Товара, в случае если такие документы обязательны для данного вида Товара. Поставщик обязан подтверждать качество каждой партии товара паспортом качества, сертификатом соответствия, выдаваемым аккредитованной лабораторией. Партией товара является количество товара, поставленного по одной заявке. Указанные документы Поставщик прикрепляет к электронному документу о приемке в соответствии с п.4.5.1 Контракта.

4.4.1. Для оформления документов и сверки объемов поставки товара, Поставщик назначает приказом уполномоченного представителя (представителей) и оформляет доверенность, подтверждающую полномочия данного представителя (представителей). В течение 1 (одного) дня с момента получения запроса от Заказчика, Поставщик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию приказа о назначении уполномоченных лиц для оформления документов и доверенность на уполномоченных лиц для подписания документа о приемке, оформления иных документов (в случае если такие документы будут подписываться не лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика без доверенности) ответственным лицам Заказчика.

4.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента фактической поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ.

4.5.1. В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, к электронному документу о приемке в обязательном порядке прилагается счет на оплату, являющийся неотъемлемой частью документа о приемке. Неотъемлемой частью электронного документа о приемке являются документы, подтверждающие качество Товара (п.4.4 Контракта). В случае отсутствия в приложениях к электронному документу о приемке названных документов Заказчик имеет право направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки Товара.

4.6. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара (отдельного этапа исполнения Контракта) может создаваться приемочная комиссия.

4.7. Документ о приемке Товара должен быть оформлен в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2) в части наименования Товара, единиц измерения, страны происхождения и пр.

4.8. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

4.8.1. В присутствии представителей Заказчика и Поставщика (в случае невозможности участия в приемке Товара Поставщик обязан направить Заказчику уведомление на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар (п.4.5.) и осмотр Товара на соответствие требованиям Технического задания (Приложение № 1) и на предмет отсутствия внешних дефектов. Поставщик обязан передать Товар (либо отдельную партию Товара) Заказчику с приложением документов, подтверждающих качество Товара, в случае если такие документы обязательны для данного вида Товара.

4.8.2. После визуального осмотра Товара (п.4.8.1) осуществляется проверка Товара по количеству и сопоставление полученного количества с количеством Товара, указанным в заявке (Форма заявки - Приложение № 3). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 2).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара и с содержащимся в сопроводительных документах на Товар (п.4.5).

4.9. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления документа о приемке. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. По результатам приемки Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. В случае обнаружения недостатков Товара, несоответствия поступившего документа о приемке, иных документов требованиям Контракта Заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.9.1. В случае создания Заказчиком в соответствии с п.4.6 Контракта приемочной комиссии, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

4.9.2. После подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пунктом 4.9.1 Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с п.4.9.1 Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в срок, установленный Заказчиком и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.10.1. В случае если обязательства по Контракту исполнены надлежащим образом, но Поставщик сформировал электронный документ с ошибкой (опечаткой), Заказчик имеет право направить электронный документ о приемке на исправление (не является мотивированным отказом). Поставщик обязан в уже созданный электронный документ о приемке внести исправления и направить его Заказчику повторно в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней.

4.11. Датой приемки поставленного Товара является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.12. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество Товара, недопоставки Товара или иных недостатков в Товаре, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

4.13. Экспертиза поставленного Товара:

4.13.1. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу поставленного Товара. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о закупках.

4.13.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.13.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

4.13.4. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

4.13.5. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.13.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара уполномоченный представитель Заказчика либо приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Качество Товара должно соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), условиям Контракта, требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 30.10.2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов», техническим условиям и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническими актами.

5.2. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара (сертификаты соответствия, паспорта качества, результаты лабораторных испытаний, санитарно-эпидемиологические заключения, гарантийные обязательства), а также документами (инструкции по эксплуатации, технические паспорта и т.д.). Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении.

5.3. Требования по объему гарантий качества Товара – 100 % на весь объем и виды поставленного Товара.

5.4. Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет устранять недостатки товара в сроки, установленные Заказчиком.

5.5. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению недостатков Товара в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе поручить исправление недостатков Товара другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.

5.6. Товар должен отгружаться в соответствии с требованиями стандартов (технических регламентов), обеспечивающих сохранность Товаров при перевозке и хранении.

5.7. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, не принимается Заказчиком, и считается не поставленным. Некачественный Товар и Товар, не соответствующий условиям Контракта, подлежит обязательной замене Поставщиком в сроки, определенные разделом 4 Контракта.

5.8. Требования по сроку гарантии качества: 24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Ответственность сторон

6.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением случаев просрочки, предусмотренных п. 6.2) Заказчик обязан уплатить неустойку Поставщику в виде штрафа, в размере определенном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 “Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации ...” (далее по тексту -Постановление Правительства):

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

Таким образом, размер штрафа составляет_________ (______________) рублей ___ коп.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Неустойка уплачивается Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии от Заказчика.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением случаев просрочки, предусмотренных п. 6.4), в том числе: неисполнения обязательств отраженных Заказчиком в претензии по устранению недостатков, а также невыполнения требований Заказчика по восполнению недопоставленного количества Товара, замене Товара, поставки некачественного Товара, а также в случае иных нарушений условий Контракта Поставщик обязуется уплатить неустойку в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления в виде штрафа в размере, определенном Постановлением Правительства:

- в размере 10% от цены контракта (этапа), если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;

Таким образом, размер штрафа составляет_______ (__________) руб. __ коп.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в том числе непредставления необходимых документов по условиям Контракта либо их представления с нарушением сроков предоставления таких документов, Поставщик обязуется уплатить неустойку в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления в виде штрафа в размере, определенном Постановлением Правительства:

- в размере 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей

Таким образом, размер штрафа составляет__________ (___________) руб. __ коп.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.

Таким образом, размер штрафа составляет___________ (_________________________________) рублей ___ коп.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Уплата неустойки не освобождает Сторону от взятых на себя обязательств.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не поддающихся контролю Сторон, в том числе объявленная или фактическая война, военные действия, гражданские волнения, восстания, забастовки, локауты, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов (органов местного самоуправления), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах, об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту и возможной продолжительности действия в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. После этого Стороны должны немедленно провести взаимные консультации для принятия необходимых мер.

7.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие, а также иными компетентными органами.

7.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, Стороны не вправе выставить претензии по оплате неустоек (штрафов, пеней) за такое нарушение условий настоящего Контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Поставщик обязан в срок до заключения Контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде независимой гарантии (оформленной в соответствии с требованиями ст.45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ), или перечисления денежных средств на счет Заказчика по реквизитам, указанным в разделе 13 Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае непредставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой Поставщик считается уклонившимся от заключения Контракта.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ________ (______________________) руб. ___ коп.

Если ценовое предложение Поставщика на 25 (двадцать пять) % и более ниже по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в 1,5 (одну целую пять десятых) раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в абзаце первом настоящего пункта, но не менее чем 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.

Таким образом, размер обеспечения исполнения Контракта составляет _________ (_________________________) руб. __ коп.

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, определенные ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ.

8.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

8.5. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на весь срок действия Контракта – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Срок действия независимой гарантии (в случае выбора Поставщиком такого способа обеспечения исполнения Контракта) определяется в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

8.6. Предоставляемое Поставщиком обеспечение исполнения Контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Поставщика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

8.7. Возврат Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, производится на расчетный счёт Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту. Поставщику рекомендуется направить Заказчику заявление о возврате суммы обеспечения исполнения Контракта с указанием актуальных банковских реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта (если гарантия предоставлена банком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 6.5 Контракта.

8.9. Обеспечение исполнения Контракта не требуется, а настоящий раздел не применяется в случае, если Поставщик является казенным учреждением.

8.10. В случае расторжения Контракта по вине Поставщика обеспечение исполнения Контракта в полном объеме остается у Заказчика.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений Сторон, заключенных с использованием Единой информационной системы. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество изменению не подлежат. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3.1. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

9.3.2. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с пунктом 9.3.1 Контракта такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

9.3.3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 9.3.2 Контракта считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.3.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.3.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях нарушения существенных условий Контракта в соответствии Гражданским кодексом РФ, а также по решению суда, в случаях:

9.4.1. Существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.2. Нарушения Поставщиком срока поставки Товара, а также нарушения срока замены Товара ненадлежащего качества более чем на 5 (пять) календарных дней, срока, установленного Заказчиком для восполнения ранее недопоставленного Товара.

9.4.3. В иных случаях нарушения существенных условий Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

9.5.1. если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.5.2. в иных случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

9.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для Сторон. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии.

10.2. В случае невозможности разрешения всех споров и разногласий путем переговоров после реализации предусмотренной законодательством процедуры претензионного досудебного урегулирования разногласий Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 15 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.

Уведомления о нарушениях каких-либо положений направляется по реквизитам, указанным в Контракте.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.

11.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.

11.5. Стороны информируют в письменной форме Администрацию Железнодорожного района города Екатеринбурга, осуществляющую функции и полномочия учредителя Заказчика, а также Департамент кадровой политики Администрации города Екатеринбурга о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания и действует по 31.12.2026 года (включительно).

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика, в случае если предоставление гарантийных обязательств предусмотрены условиями Контракта, обязательств по оплате штрафных санкций. При прекращении действия Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Контракту, а также оплаты Поставщику за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

12.3. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждый со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

12.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.5. По вопросам, не нашедшим отражения в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение №1

к Контракту № ________ от «__» __________ 2025 г.

Техническое задание

Описание объекта закупки: Поставка противогололедного материала

Общие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым.

Товар предназначен для борьбы с зимней скользкостью на тротуарах, пешеходных зонах (покрытий).

Товар должен выполнять следующие функции:

- понижать температуру замерзания воды;

- ускорять плавление снежно-ледяных отложений на покрытиях;

- проникать сквозь слои снега и льда, разрушая межкристаллические связи, и снижать силы их смерзания с покрытием;

- не увеличивать скользкость покрытия;

- быть технологичными при хранении, транспортировке и применении;

- не увеличивать экологическую нагрузку на окружающую природную среду (зеленые насаждения) и не оказывать токсичного действия на человека и животных (Федеральный закон: от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»);

- не вызывать увеличения агрессивного воздействия на металл, бетон, кожу, резину.

Требования к характеристикам Товара:

Место поставки Товара: г. Екатеринбург, ул. Армавирская 37

Период поставки Товара: с даты заключения Контракта по 15.11.2026г.

Условия поставки Товара:

6.1 Поставляемый противогололедный материал должен соответствовать требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 30.10.2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов».

6.2. Поставка Товара осуществляется транспортом, силами и за счет средств Поставщика по заявке Заказчика в количестве, указанном в заявке, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки.

6.3. Заявка Заказчика должна быть подписана директором Заказчика или иным уполномоченным на то приказом лицом. Заявки передаются Заказчиком Поставщику с электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на адрес электронной почты Поставщика __________ или нарочно. Стороны договорились, что днем получения заявки, направленной с помощью электронной почты, является день направления такой заявки. Товар, поставленный не по заявке, приемке и оплате не подлежит

6.4. Погрузочные работы в месте отправки, доставка по адресу поставки осуществляются силами и средствами Поставщика. Разгрузка поставленного Товара производится силами Заказчика по адресу поставки.

6.5. Упаковка Товара при поставке должна быть герметичная, прочная, сухая, чистая, обеспечивающая сохранность Товара при его транспортировании и хранении и предотвращение проникновения влаги, просыпания, протекания, возможности загрязнения окружающей среды на всех этапах обращения Товара.

6.6. Транспортировка Товара осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.3.020-80.

6.7. Транспортная маркировка производится по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Реквизиты маркировки Товара указываются в документе о качестве.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов до начала поставки Товара:

техническая документация, в соответствии с которой изготавливается ПГМ (СТО, ТУ) (при наличии);
документ, подтверждающий соответствие ПГМ санитарно-эпидемиологическим требованиям;
паспорт безопасности химической продукции по ГОСТ 30333;
сертификат соответствия ПГМ технической документации (ТУ, СТО) и/или ГОСТу Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 с указанием марки ПГМ;
инструкция по применению ПГМ;
действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию (ТУ, СТО), в соответствии с которой изготовлен КМ;
документ (письмо/справка, договор, иное соглашение или др.), подтверждающий использование участником закупки на законном основании технической (ТУ/СТО) и иной документации, предоставляемой на ПГМ, в случае если участник закупки не является производителем ПГМ и/или собственником такой технической документации на ПГМ.
заключение о соответствии КМ показателю степени воздействия ПГМ на кожу обуви;
протокол(ы) испытаний ПГМ на соответствие требованиям технического задания заказчика, а также показателям ТУ/СТО и/или ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20, выданный(ые) лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации, область аккредитации которой предусматривает такие объекты исследования как ПГМ, с приложением документа, подтверждающего такую аккредитацию

Документы должны быть оформлены на русском языке (иметь нотариально заверенный перевод на русский язык) и заверены производителем Товара (печать (при наличии), подпись уполномоченного лица).

Порядок сдачи-приемки Товара: Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется лицом, уполномоченным Заказчиком, в соответствии с условиями Контракта.

Требования по объему гарантии качества Товара: 100% на весь объем и виды поставленного Товара.

Требования по сроку гарантии качества: 24 месяца с даты подписания документа о приемке.

Приложение № 2

к Контракту № _______ от «______» ______________ 2025 г.

Спецификация на поставку противогололедного материала

Приложение № 3

к Контракту № _________ от «______» ______________ 2025 г.

Заявка (форма)

на поставку товара

Согласно Контракту № ___________ от «___» _________ 2025 г. прошу осуществить поставку противогололедного материала.

Дата поставки:

Директор _____________/__________

(или иное уполномоченное лицо)

Исполнитель: _________________

Телефон Исполнителя: ___________________

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки_с_изменениями

Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Описание объекта закупки: поставка противогололедного материала

Общие требования к Товару:
Поставляемый Товар должен быть новым.
Товар предназначен для борьбы с зимней скользкостью на тротуарах, пешеходных зонах (покрытий).
Товар должен выполнять следующие функции:
- понижать температуру замерзания воды;
- ускорять плавление снежно-ледяных отложений на покрытиях;
- проникать сквозь слои снега и льда, разрушая межкристаллические связи, и снижать силы их смерзания с покрытием;
- не увеличивать скользкость покрытия;
- быть технологичными при хранении, транспортировке и применении;
- не увеличивать экологическую нагрузку на окружающую природную среду (зеленые насаждения) и не оказывать токсичного действия на человека и животных (Федеральный закон: от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»);
- не вызывать увеличения агрессивного воздействия на металл, бетон, кожу, резину.

Требования к характеристикам Товара:

Место поставки и разгрузки Товара: г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 37.

Сроки (периоды) поставки Товара: с даты заключения Контракта по 15.11.2026г.

Условия поставки Товара:
6.1 Поставляемый противогололедный материал должен соответствовать требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 30.10.2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов».
6.2. Поставка Товара осуществляется транспортом, силами и за счет средств Поставщика по заявке Заказчика в количестве, указанном в заявке, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки.
6.3. Заявка Заказчика должна быть подписана директором Заказчика или иным уполномоченным на то приказом лицом. Заявки передаются Заказчиком Поставщику с электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на адрес электронной почты Поставщика __________ или нарочно. Стороны договорились, что днем получения заявки, направленной с помощью электронной почты, является день направления такой заявки. Товар, поставленный не по заявке, приемке и оплате не подлежит
6.4. Погрузочные работы в месте отправки, доставка по адресу поставки осуществляются силами и средствами Поставщика. Разгрузка поставленного Товара производится силами Заказчика по адресу поставки.
6.5. Упаковка Товара при поставке должна быть герметичная, прочная, сухая, чистая, обеспечивающая сохранность Товара при его транспортировании и хранении и предотвращение проникновения влаги, просыпания, протекания, возможности загрязнения окружающей среды на всех этапах обращения Товара.
6.6. Транспортировка Товара осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.3.020-80.
6.7. Транспортная маркировка производится по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Реквизиты маркировки Товара указываются в документе о качестве.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товара:

7.1. Поставщик должен предоставить:

техническая документация, в соответствии с которой изготавливается ПГМ (СТО, ТУ) (при наличии);
документ, подтверждающий соответствие ПГМ санитарно-эпидемиологическим требованиям;
паспорт безопасности химической продукции по ГОСТ 30333;
сертификат соответствия ПГМ технической документации (ТУ, СТО) и/или ГОСТу Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 с указанием марки ПГМ;
инструкция по применению ПГМ;
действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию (ТУ, СТО), в соответствии с которой изготовлен КМ;
документ (письмо/справка, договор, иное соглашение или др.), подтверждающий использование участником закупки на законном основании технической (ТУ/СТО) и иной документации, предоставляемой на ПГМ, в случае если участник закупки не является производителем ПГМ и/или собственником такой технической документации на ПГМ.
заключение о соответствии КМ показателю степени воздействия ПГМ на кожу обуви;
протокол(ы) испытаний ПГМ на соответствие требованиям технического задания заказчика, а также показателям ТУ/СТО и/или ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20, выданный(ые) лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации, область аккредитации которой предусматривает такие объекты исследования как ПГМ, с приложением документа, подтверждающего такую аккредитацию

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента фактической поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

7.3. В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, к электронному документу о приемке в обязательном порядке прилагается счет на оплату, являющийся неотъемлемой частью документа о приемке. Неотъемлемой частью электронного документа о приемке являются документы, подтверждающие качество Товара (п.4.4 Контракта). В случае отсутствия в приложениях к электронному документу о приемке названных документов Заказчик имеет право направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки Товара.

Требования к передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: Не установлено

Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: Не установлено

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Не установлено.

Требования к расходам на эксплуатацию товара: Не установлено

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства):

Требования по объему гарантии качества Товара: 100% на весь объем и виды поставленного Товара.
Требования по сроку гарантии качества: 24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Приложение_№2_Требования

Приложение № 2

к извещению о проведении электронного аукциона

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Информация и документы, которые направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой, а также из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке:

Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и документы об участнике закупки:

Заявка на участие в закупке должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

Информация о характеристиках товара и о стране происхождения товара включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

Информация о характеристиках товара может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в Описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

Участник закупки в отношении каждого наименования характеристики в зависимости от выбранной заказчиком в структурированной форме извещения инструкции по заполнению характеристик в заявке осуществляет одно из следующих действий:

- указывает в заявке диапазон значений характеристики;

- указывает в заявке конкретное значение характеристики;

- указывает в заявке только одно значение характеристики;

- указывает в заявке одно или несколько значений характеристики;

- указывает в заявке все значения характеристики;

- не изменяет значение характеристики.

Под структурированной формой понимается форма информации и документов, сформированных с использованием единой информационной системы или электронной площадки путем заполнения экранных форм веб-интерфейса.

В случае направления участником характеристик, товарных знаков, наименований стран происхождения, номеров реестровых записей в структурированной форме и не в структурированной форме при их противоречии приоритет имеют такие характеристики, товарные знаки, наименования стран происхождения, номера реестровых записей, указанные в структурированной форме. В случае противоречия характеристик, товарных знаков, указанных заказчиком в структурированной форме извещения и не в структурированной форме приоритет имеют характеристики, товарные знаки, указанные в структурированной форме извещения.

Для характеристик, указанных заказчиком в структурированной форме извещения, участник указывает характеристики в структурированной форме, или в структурированной форме дает согласие на поставку товара в соответствии со значениями из извещения. В случае неуказания участником характеристики в структурированной форме или отсутствии в структурированной форме согласия на поставку товара в соответствии со значениями из извещения такая характеристика считается непредставленной участником (для характеристик, указанных заказчиком в структурированной форме извещения).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31 Извещение о проведении электронного аукциона от 01.12.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть002660

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

22122.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"Наименование кредитной организации"Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН получателя

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

110610.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"Наименование кредитной организации"Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Да

- Посмотреть таблицу с данными 22122.00

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 22122.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование НМЦК - Скачать файл (требуется авторизация)

Проект контракта

Проект контрактаx - Скачать файл (требуется авторизация)

Описание объекта закупки

Описание объекта закупки с изменениями - Скачать файл (требуется авторизация)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Приложение №2 Требования - Скачать файл (требуется авторизация)

- Скачать файл (требуется авторизация)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№2_Требования

Приложение № 2

к извещению о проведении электронного аукциона

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и документы об участнике закупки:

Заявка на участие в закупке должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупки: