Тендер - Поставка продуктов питания на 1 полугодие 2026 года (консервация) №318710399

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 12Б.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Обоснование_цен_продукты_1,2_кв_2026_(консервация) - Посмотреть таблицу с данными!!_ЗК_МСП_консервация_на_1,2_кв._2026

Утверждаю

Директор ГАУСО СО «КЦСОН «Осень»

города Первоуральска»

_____________________Зырянова Н.Л.

«_____»__________________2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на

поставку продуктов питания на 1 полугодие 2026 (консервация) для нужд ГАУСО СО "КЦСОН "Осень" города Первоуральска"

дата публикации извещения о закупке (размещения на сайтах):

«____»______________2025 года

Сайт ЭП: https://www.rts-tender.ru/

ЕИС: www.zakupki.gov.ru

Через http:// www.torgi.egov66.ru /

г. Первоуральск

2025

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» (сокращенное наименование ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска», далее - Заказчик) объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку продуктов питания на 1 полугодие 2026 (консервация).

Закупка проводится с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление Правительства № 1875). Порядок проведения закупки в части, не регулируемой настоящим извещением, определяется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, постановлением Правительства № 1352, Положением о закупках ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска» и регламентом (правилами) функционирования электронной площадки.

1.1. Общие сведения о Запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Требования к содержанию и форме Заявки

- Посмотреть таблицу с данными

1.3. Условия заключения Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Во всем, что не урегулировано извещением о закупке, Заказчик, Участники, Победитель и другие лица руководствуются Положением о закупке.

РАЗДЕЛ II. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Рекомендуемая форма 1. *

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

на поставку продуктов питания на 1 полугодие 2026 года (консервация).

Участник закупки: ________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

* Необходима для полноты сведений об участнике закупки при составлении договора и внесении сведений в ЕИС.

** Информация необходима для проведения мероприятий по профилактике возникновения конфликта интересов.

Форма 2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке заинтересованного лица с указанием даты и исходящего номера

Заказчику: ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»,

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Первоуральск,

ул. Герцена, д. 12Б.

Уважаемый Заказчик!

Просим Вас разъяснить следующие положения извещения о закупке _____________________________________________________________:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель заинтересованного лица

(или уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма 3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ЗАЯВКА

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:
поставку продуктов питания на 1 полугодие 2026 года (консервация).

1. Мы (Я)______________________________________________________________ (наименование, сведения об организационно-правовой форме/ фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (для физического лица)

_____________________________________________________________________________место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) / сведения о месте жительства (для физического лица),

_____________________________________________________________________________ номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), _____________________________________________________________________________,идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

изучив извещение о проведении запроса котировок от «___» ____ 2025 г., №_______________________________, проект Договора, в лице ___________________________ (указывается наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) действующего на основании _____________ (основания полномочий, например: устав, доверенность и другие), в случае принятия нашей цены сообщаем(ю) о согласии исполнить условия извещения о проведении запроса котировок. Эта заявка будет оставаться для участника ____________(наименование) обязательной до заключения договора с победителем или до официальной отмены данного запроса котировок.

Характеристики поставляемых услуг:

2.1. Качественные:_________________________________________________________

(указываются параметры, их фактическое значение)

• Технические характеристики и функциональные (потребительские свойства) товара, стоимость, страна происхождения

(указываются параметры, их фактическое значение)

- Посмотреть таблицу с данными

*Сведения, указанные в заявке, касающиеся характеристик товара (работы услуги), должны быть конкретными, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», не должны иметь противоречий, не должны допускать разночтений и двусмысленных толкований, не должны быть указаны в виде нескольких вариантов, не должны содержать слов «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «от», «до», «или». Участник закупки в случае необходимости имеет право прописать диапазон значений по каждой из характеристик товара, в отношении которой в требовании Заказчика применены перечисленные слова и выражения.

Обязательным условием является представление сведений для настоящего пункта в текстовом формате, позволяющем Заказчику выполнить их свободное копирование.

**Участник закупки несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг) представленных им в котировочной заявке.

Предлагаемая цена ИТОГО: (_________________________) рублей ______ копеек.

(указывается словесное значение)

в.ч. НДС ___% ____________руб. ___ коп. (либо без НДС, если участник неплательщик НДС – необходимо выбрать один вариант в соответствии с системой налогообложения, которую использует Участник).

2.3. Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:

_____________________________________________________________________________ (указать на основании извещения запроса котировок цен с учетом системы налогообложения поставщика)

2.4. Сроки и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: _____________________________________________________________________________

(в соответствии с Техническим заданием)

• Каналами уведомления о нарушениях каких-либо положений антикоррупционного законодательства являются телефоны и адреса, указанные в Анкете, а также официальный сайт: ________________.

В соответствии с Законом № 152-ФЗ ________________________ (наименование Участника) подтверждает, что он уполномочен дать и дает Заказчику согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов, персональных данных субъектов, упомянутых в заявке для целей рассмотрения и хранения заявки, а также что им получены в целях участия в настоящей закупке требуемые в соответствии с Законом № 152-ФЗ согласия на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Заявке, а также направлены в адрес таких субъектов персональных данных уведомления об осуществлении Заказчиком обработки их персональных данных в рамках закупки.

4. Мы (Я) ________________________ (наименование Участника) декларируем(ю):

а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) участник закупки не является иностранным агентом.

5. Мы подтверждаем:

(подпункты 1-4 настоящего раздела вносятся в заявку по решению участника закупки)

1) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

2) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

3) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

К заявке прилагаются (указывается перечень прилагаемых к заявке документов):

1. Сведения об участнике закупки, об учредителе, членах коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника, реквизиты для заключения договора.

2.

3.

Подпись уполномоченного лица

__________________Ф.И.О.______________________

М. П.  

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты

малого и среднего предпринимательства

Описание предмета закупки

(техническое задание)

Заказчик: государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» (ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»).

Местонахождения Заказчика:

623104, Свердловская область, город Первоуральск, улица Герцена, 12Б.

Почтовый адрес Заказчика:

623104, Свердловская область, город Первоуральск, улица Герцена, 12Б.

Адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона/ факса Заказчика: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Предмет закупки: поставка продуктов питания на 1 полугодие 2026 года (консервация).

Срок поставки товара: с 01.01.2026 по 30.06.2026

Количество лотов, по которым осуществляется закупка.

- Посмотреть таблицу с данными

• Количество товара, объем работ, услуг: в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Технического задания.

Требования к качеству и безопасности товаров, работ, услуг:

Безопасность пищевых продуктов должна быть обеспечена выполнением требований Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и других нормативно-правовых актов.

Качество поставляемой продукции подтверждается сертификатом соответствия и (или) удостоверением качества и (или) декларацией о соответствии.

Пищевые продукты, подлежащие поставке, могут происходить из всех стран, за исключением тех, на которые наложены официальные экономические санкции и санитарные ограничения РФ и ООН.

Остаточный срок годности Товара на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности.

Описание предмета закупки:

Технические характеристики и функциональные (потребительские свойства) товара:

- Посмотреть таблицу с данными

• Товар должен быть свободен от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
• Поставка продуктов питания с признаками порчи и механическими повреждениями упаковки не допускается. На момент поставки у каждого вида товара остаточный срок годности должен быть не менее 70%.
• Требования к упаковке товара: Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требование к отгрузке товара: поставляется и разгружается транспортом, силами и за счет Поставщика.

Транспортное средство поставщика должно соответствовать санитарным нормам и требованиям Российской Федерации.

Водитель транспортного средства, осуществляющего поставку каждой конкретной партии товара, должен представить Акт дезинфекции транспортного средства по первому требованию представителя Заказчика, осуществляющего приемку товара на складе Заказчика.

7. Условия поставки товара (выполнение работ, оказание услуг):

Поставка товара осуществляется отдельными партиями в любой рабочий день недели, указанный Заказчиком, по предварительной устной или письменной заявке, поданной Заказчиком с учетом фактической потребности, путем доставки Поставщиком на склад Заказчика с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-30).

Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной, подписанной сторонами в месте назначения.

Поставка товара в полном объеме осуществляется в сопровождении необходимых документов:

-счет (счет-фактура),

-товарная накладная (или УПД),

-сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии и (или) удостоверения качества.

Все указанные в настоящем пункте документы оформляются за счёт Поставщика.

В случае обнаружения недопоставки или несоответствия товара условиям о качестве, Поставщик обязуется дополнить товар, устранить недостатки или заменить товар за свой счет и своими средствами в течение 1 (одного) дня с момента получения уведомления Заказчика.

8. Условия оплаты товара: согласно разделу 2 Договора.

9. Место поставки товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Герцена, 12Б.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме, участниками которого

могут быть только субъекты малого и среднего

предпринимательства

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор поставки № ____ - зк (мсп)

г. Первоуральск «___» ____________ 20___ г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Зыряновой Надежды Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, субъект МСП, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска» (далее – Положение о закупках), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик осуществляет для Заказчика поставку продуктов питания на 1 полугодие 2026 года (консервация) (далее по тексту – «Товар»), а Заказчик принимает и оплачивает поставленный товар на условиях настоящего договора.

1.2. Договор заключен по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (Протокол рассмотрения, оценки котировочных заявок и подведения итогов №________от « ___» _______ 20__ г.).

1.3. Наименование, цена, характеристики и количество Товара определяются в спецификации, (Приложение № 1 к настоящему договору).

1.4. Товар должен быть свободен от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

ЦЕНАДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена договора составляет __________(__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - (___ процентов) ___________(_________)рублей ___ копеек/ НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена договора (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.

2.3. Цена на поставляемый по настоящему договору Товар является твердой и неизменной в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5. и разделом 9 настоящего договора.

2.4. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

2.5. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими Сторонами товарных накладных (или УПД) без замечаний.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем договоре.

СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ

Поставка товара осуществляется в период с 01 января 2026 г. по 30 июня 2026 г. по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Герцена, 12Б.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в любой рабочий день недели, указанный Заказчиком, по предварительной устной или письменной заявке, поданной Заказчиком с учетом фактической потребности, путем доставки Поставщиком на склад Заказчика с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-30).

Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной, подписанной сторонами в месте назначения.

Поставка товара в полном объеме осуществляется в сопровождении необходимых документов:

-счет (счет-фактура),

-товарная накладная (или УПД),

-сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии и (или) удостоверения качества.

Все указанные в настоящем пункте документы оформляются за счёт Поставщика.

4.2. Поставляемый товар должен соответствовать техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и другим действующим нормативно-правовым актам.

Качество поставляемой продукции подтверждается сертификатом соответствия и (или) удостоверением качества и (или) декларацией о соответствии.

Пищевые продукты, подлежащие поставке, могут происходить из всех стран, за исключением тех, на которые наложены официальные экономические санкции и санитарные ограничения РФ и ООН.

Остаточный срок годности Товара на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности.

4.3. Переход права собственности на товар происходит после подписания обеими сторонами приемно-сдаточных документов.

4.4. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

4.5. Заказчик вправе контролировать качество поставленных Товаров, в том числе путем проведения экспертизы качества в аккредитованных государственными органами для проведения соответствующего вида исследования лабораториях, по своему выбору.

4.5.1. Поставщик оплачивает или в последующем компенсирует расходы Заказчика на проведение экспертизы качества в полном объеме в случаях:

а) подтверждения факта ненадлежащего качества товара организацией, проводящей лабораторное исследование.

б) выявленного отклонения от установленных характеристик Товара, указанных в Приложении №1 к договору.

4.5.2. В вышеуказанных случаях Поставщик обязуется оплатить стоимость экспертизы в течение 7 (семи) дней с даты выставления счета и предоставления Заказчиком необходимых подтверждающих документов (протокол лабораторных испытаний, договор с аккредитованной организацией для проведения лабораторного исследования).

4.5.3. Заказчик имеет право запросить у Поставщика товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость данной продукции от изготовителя до Поставщика. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней, после получения запроса, предоставить Заказчику товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость данной продукции.

4.5.4. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов (не предоставление документов проверяющему органу, указанных в п.4.5.3), Заказчик имеет право предъявить к Поставщику регрессное требование, а Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные расходы за неисполнение требований п.4.5.3 Договора.

4.5.5. Транспортное средство поставщика должно соответствовать санитарным нормам и требованиям Российской Федерации.

Водитель транспортного средства, осуществляющего поставку каждой конкретной партии товара, должен представить Акт дезинфекции транспортного средства по первому требованию представителя Заказчика, осуществляющего приемку товара на складе Заказчика.

4.6. Ответственное лицо по настоящему Договору со стороны Заказчика: _________________.

4.7. Ответственное лицо со стороны Поставщика: __________________________________

ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии с инструкцией Госарбитража СССР № П-6, № П-7.

5.2. В случае обнаружения несоответствия поставляемого товара по количеству, комплектности и качеству, вызов представителя Поставщика обязателен. Представитель Поставщика обязан явиться в течение суток.

В случае, если Заказчик и Поставщик находятся в разных населенных пунктах, Заказчик по истечение времени, отведенного абзацами 2 и 3 п. 5.7. настоящего договора, имеет право произвести отбор проб в отсутствие представителя Поставщика.

5.3. При неявке представителей Поставщика в течение срока, оговоренного в пункте 5.2 настоящего Договора, приемка товара производится без их участия.

5.4. В случае обнаружения недопоставки или несоответствия товара условиям о качестве, Поставщик обязуется дополнить товар, устранить недостатки или заменить товар за свой счет и своими средствами в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика.

5.5. Для проверки соответствия качества поставляемого товара, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.6. В случае выявления Заказчиком при приемке Товара признаков ненадлежащего качества поставленного Товара и (или) его несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и (или) договором (в том числе по органолептическим показателям), Заказчик вправе направить заявку на отбор проб для проведения лабораторного исследования в органы, осуществляющие ведение мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения (в соответствии с Приложением № 3 Методических указаний «МУ 2.3.7.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. 2.3.7. Гигиена. Гигиена питания. Состояние здоровья населения в связи с состоянием питания. Мониторинг качества и безопасности пищевой продукции в Российской Федерации. Методические указания», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.03.2021г.).

5.7. Заказчик по телефону и(или) по адресу электронной почты, указанной в разделе 13 Договора, уведомляет Поставщика и(или) ответственное лицо Поставщика об отборе проб поставленного Товара в целях проведения лабораторного исследования в течение 1 (одного) календарного дня с момента принятия такого решения с указанием времени, даты и места проведения отбора проб.

Поставщик присутствует лично и(или) направляет представителя для участия в отборе проб поставленного Товара или не позднее чем за 12 (двенадцать) часов до проведения отбора проб уведомляет Заказчика по телефону и(или) по адресу электронной почты, указанной в договоре, об отказе от участия в таком отборе.

В случае неполучения от Поставщика ответа в течение 1 (одного) календарного дня с момента направления уведомления Заказчик осуществляет отбор проб в отсутствие Поставщика и(или) его представителя.

5.8. Информацию о результатах лабораторного исследования Заказчик направляет Поставщику по адресу электронной почты, указанной в договоре, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента ее получения.

5.9. В случае установления ненадлежащего качества поставленного Товара и (или) его несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и (или) договором, Заказчик вправе:

- потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара ненадлежащего качества или произвести замену поставленного Товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар надлежащего качества;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в порядке, установленном в разделе 10 настоящего договора.

УПАКОВКА ТОВАРА

6.1. Товар должен поставляться в упаковке (с учетом необходимых маркировок), соответствующей государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим и ветеринарным правилам и нормам, техническим условиям, действующей нормативной и иной документации. Тара (упаковка) должна обеспечивать качество и сохранность товара при погрузо-разгрузочных работах, транспортировке до места назначения и последующем хранении.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере 1000 рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штраф устанавливается и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере 5 процентов цены договора.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.9. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.10. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

- удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

7.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.13. Поставщик возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком по договору.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

8.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения справку компетентного органа.

9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Изменение существенных условий договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором.

По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

1) Количество товара в пределах 30% изначально предусмотренного количества.

При увеличении предусмотренного договором количества товара, стороны вправе увеличить первоначальную цену договора соответственно изменяемому количеству товара исходя из цены единицы товара, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с уменьшением предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому количеству товара, исходя из цены единицы товара. Цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество товара.

В рамках действия настоящего пункта договора допускается изменение количества товара как в целом по договору, так и по отдельным позициям договора при условии не превышения 30 % изначально предусмотренного количества товара по каждой позиции.

2) сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

3) срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

4) цену договора, цену единицы товара, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

5) цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, и иных условий договора;

6) цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения договора;

9.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

9.4. В случае если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

9.5. Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

9.6. Допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2027 года, установленного Положением о закупках, путем заключения заказчиком и поставщиком соглашения об изменении условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется:

1) в пределах сумм, установленных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности с учетом планируемых объемов поступлений и планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом;

2) при наличии в письменной форме согласия исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заказчика;

9.7. Допускается изменение существенных условий договора путем заключения заказчиком и поставщиком соглашения об изменении условий договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

10.1. В случае, неисполнения одной из Сторон условий Договора и своих обязательств Договор подлежит досрочному расторжению.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора по вине поставщика, заказчик вправе потребовать от поставщика возмещения причиненных убытков.

10.2. Если предлагаемые Поставщиком изменения в Договоре по какой-либо причине не устраивают Заказчика и стороны не пришли к взаимовыгодному решению, Договор подлежит досрочному расторжению.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами при условии отсутствия задолженности друг перед другом:

10.3.1. по соглашению Сторон;

10.3.2. по инициативе Заказчика в связи с неоднократным или однократным нарушением Исполнителем условий настоящего Договора, с обязательным письменным уведомлением об этом другой Стороны за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.

10.4. Стороны согласились, что однократным нарушением, являющимся основанием для расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, является один из указанных ниже случаев:

- при необоснованной отсрочке Поставщиком начала поставки по Договору, при этом Заказчику стало очевидно, что поставка не будет осуществляться в установленные договором сроки. В этом случае Заказчик имеет право на поручение исполнения Договора третьему лицу;

- качество Товара не соответствует требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов РФ и условиям настоящего договора.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 62 Положения о закупке (в случае установления таких требований)) и (или) поставляемому товару;

2) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе путем направления претензий, при невозможности разрешения споры подлежат передаче в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

11.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семи) дней со дня их получения, если договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой Стороны. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.6. Договор считается заключенным с момента подписания договора и действует по «31» июля 2026 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств – до полного их исполнения.

11.7. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по договору и направленные по почтовому адресу, указанному в банковских реквизитах Сторон по договору, считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в банковских реквизитах Сторон по договору, не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

11.8. Признание недействительным какого-либо из пунктов договора не влечет признания недействительным договора в целом.

11.9. Все изменения и дополнения к Договору возможны по письменному соглашению сторон.

11.10. Договор составлен в двух экземплярах (по одному - для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

11.11. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:

11.11.1. Приложение № 1 – Спецификация;

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.

Каналами уведомления о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела являются телефоны и адреса, указанные в разделе 13 настоящего Договора, а также официальные сайты: Заказчика - zabota061.msp.midural.ru, Исполнителя – _____________.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.3. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

12.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № ____- зк (мсп) от «___»_________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму: _______________ (___________________________) рублей ___________ копеек), в том числе НДС ___% __________ руб.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными