Тендер - Поставка продуктов питания (бакалея), в соответствии со Спецификацией №317608672

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_ГК_на_портал_(бакалея)_14.11.2025

Государственный контракт № ____

- Посмотреть таблицу с данными

_____________, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании ______________, с одной Стороны и

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Саткинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - ГКОУ «Саткинская школа-интернат»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя директора Ильясовой Надежды Алексеевны, действующей на основании Приказа от 05.11.2025г., № 690 и Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» (далее - Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется отгрузить на склад Заказчика, товар, качество и цена, которого указаны в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Место поставки товара: Челябинская область, Саткинский м.о., г. Бакал, ул.Чапаева, д.45.

1.3. Срок поставки товара: с момента заключения Контракта, партиями, согласно заявкам Заказчика, поданных по средствам телефонной связи.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязуется:

Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 6 Контракта.

Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

Требовать уплату неустоек (штрафов, пеней) согласно разделу 7 Контракта.

В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Заказчиком и Поставщиком без замечаний актов приёмки товара.

Заказчик обязан провести экспертизу для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. В период гарантийного срока требовать безвозмездного устранения, выявленных недостатков товара, замены товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями раздела 8 Контракта.

Поставщик обязуется:

Известить Заказчика о готовности товара к поставке.

Обеспечить соответствие товара требованиям действующего законодательства, нормативных и иных актов Заказчика и условиям Контракта.

Передать товар надлежащего качества и в предусмотренном Контрактом количестве, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар Заказчику в порядке, указанном в разделе 5 Контракта.

2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3. Контракта.

2.3.6. Обеспечить осуществление Заказчиком контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

2.3.7. Своевременно по письменному запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Поставщик вправе:

Требовать оплату за поставленный по Контракту товар.

Требовать уплату пеней согласно разделу 7 Контракта.

ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

Цена Контракта составляет: ________ (_________) рублей ____ копеек,
в том числе НДС/НДС не предусмотрен.

Цена товара включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, расходы на страхование, транспортные расходы на доставку товара до склада Заказчика, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата за поставку товара производится Заказчиком в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, из средств бюджета Челябинской области, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами без замечаний документа о приемке товара.

Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
4.2. Товар должен быть затарен, упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и условиями Контракта таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных перегрузок и хранения.
4.3. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Контракта.
4.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, считается непоставленным и приемке не подлежит.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставщик производит поставку товара своим автомобильным транспортом на склад Заказчика, расположенный по адресу: Челябинская область, Саткинский м.о., г.Бакал, ул.Чапаева, д.45.

Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил.

Поставщик одновременно с товаром представляет Заказчику платежные документы, подтверждающие отгрузку (счет (счет-фактура) или универсальный передаточный документ, накладная), документы подтверждающие качество товара.

В случае если документы, указанные в пункте 5.3 Контракта, не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Заказчиком без замечаний товарной накладной, по факту приемки товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента выполнения обязательств по оплате товара в соответствии с разделом 3 Контракта.

КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК И СРОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ
6.1. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству товара. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенических требований к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Качество поставляемого товара подтверждается декларацией о соответствии (или ее копией), оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
6.2. Приемка товара по количеству и качеству (в том числе по количеству и качеству внутри тарных мест) производится Заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.
6.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается дата подписания Заказчиком без замечаний акта приёмки товара.
6.4. На момент поставки товара Заказчику, его остаточный срок годности должен составлять не менее 70%.
6.5. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приёмки товара, который направляет Поставщику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.
6.6. Срок замены некачественного товара в пределах 1 (одного) дня с момента обнаружения дефектов и предъявления претензии Заказчиком.
6.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
6.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной из цены Контракта на момент заключения Контракта, и составляет 1000,00 рублей.
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной из цены Контракта на момент заключения Контракта, и составляет 10% от цены Контракта.
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства Контракта, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной из цены Контракта на момент заключения Контракта, и составляет 1000,00 рублей.
7.9. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.4. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.2. - 7.4. Контракта.
7.10. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по настоящему Контракту.
7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта (при необходимости), в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщиком по Контракту.
7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Поставщик гарантирует соответствие качества, поставленного товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика и условиям Контракта; устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке.
8.2. Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара.
8.3. Срок устранения выявленных недостатков составляет 3 (три) рабочих дня с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика.
8.4. Все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются за счет Поставщика в полном объеме.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К ПОСТАВЩИКУ
9.1. Непроведение ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Поставщика - юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
9.2. Неприостановление деятельности Поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения Контракта.
9.3. Отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения Контракта не принято.
9.4. Отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
9.5. Поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения Контракта не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.6. Отсутствие между Поставщиком и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Поставщика, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
9.7. Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
9.8. Отсутствие у Поставщика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
9.9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в п. 2 и 3 ч.3 ст. 104 № 44-ФЗ.
9.10. Участник закупки не является иностранным агентом.
Поставщик подтверждает, что на дату подписания настоящего Контракта он соответствует предъявленным единым требованиям к участнику закупки, предусмотренным ч.1 ст.31 и требованиям к участникам закупок в соответствии с ч.1.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания, акты и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влиянияна возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.
В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельствав будущем, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

Сторона должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей ценности. Результаты переговоров оформляются двухсторонним актом в произвольной форме, подписанным сторонами.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. В данном пункте Контракта указывается, что при исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

12.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

Контракт, может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан
оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

Если в результате издания акта органа государственной власти Российской

Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются
Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий

направление претензии контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 20 (двадцати) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
14.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2025 года, а в части принятых Сторонами обязательств по Контракту - до их полного исполнения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

В случае изменения юридических, почтовых адресов, адреса электронной
почты и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за

исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Приложение к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

15.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность, не раскрывать никому кроме своих сотрудников, непосредственно участвующих в исполнении Контракта, а также не использовать ни для каких целей, кроме исполнения Контракта, технические спецификации, данные, деловую информацию или другую конфиденциальную информацию, которой Стороны будут располагать в силу Контракта, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.7. Положения Контракта, относящиеся к конфиденциальности, возмещению и недопущению ущерба, сохраняют свою силу после истечения срока действия или прекращения Контракта.

15.8. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа через портал поставщиков г. Москвы https://zakupki.mos.ru/ и подписан сторонами электронной подписью, каждый со своей стороны, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными