Тендер - Поставка прочей продукции №300497960

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):1. Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, ул. Республики, дом 10, 2. Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, ул. Красина, дом 38
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков 1приложение_№1_Спецификация,_описание_предмета_закупки - Посмотреть таблицу с данными2Приложение_2_Проект_договора_прочая

Приложение №2 к извещению

Договор №_________

на поставку продуктов питания (прочая продукция)

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рыковой Елены Михайловны, действующей на основании Устава с одной стороны, и

_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Протокола __________от ________20 г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку продуктов питания (прочая продукция) (далее – «Товар») в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.
Наименование, количество, характеристики поставляемого Товара по Договору указаны в Приложении № 1 «Спецификация» к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик заменяет его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
1.3. Поставщик гарантирует, что товар на момент передачи принадлежит Поставщику на праве собственности, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, в том числе не продан, не заложен и не арестован.
1.4. Место поставки товара: Тюменская область, г. Ишим улица Республики, 10; улица Красина, 38

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ____________ (_________) руб. 00 коп.
2.2. Цена договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке Товара, а также включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
2.3. В случае, если настоящий Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
2.4. В случае изменения у Поставщика банковских реквизитов, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Договоре реквизитам, несет Поставщик.
2.5. Оплата осуществляется на основании предоставленных Поставщиком: счета, счета-фактуры (в случае установленном Законодательством РФ) и товарной накладной или унифицированного передаточного документа, подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи Товара. Заказчик на основании предоставленных выше документов в течение 7 (семи) рабочих дней производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.
2.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.7. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать законодательству Российской Федерации, а именно: Федеральному закону от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ГОСТ, Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О безопасности пищевой продукции" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880), СанПиН 2.3/2.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».
Каждая партия товара сопровождается: удостоверением о качестве и безопасности пищевых продуктов производителя (для товаров, произведенных в РФ и странах ближнего зарубежья), сертификатом или декларацией о соответствии, с подлинными печатями (при наличии) и подписями производителя или продавца товара, указанными в этих документах, товарно – транспортной накладной поставщика.
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не поврежденным.
3.2. Остаточный срок годности Товара на момент поставки не менее 80 % от срока годности, установленного на данный вид товара.
3.3. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству, могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Осуществлять в любое время контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
4.1.2. Отказаться от приема и оплаты Товара ненадлежащего качества, а также, в случае если поставка Товара совершена с нарушением сроков, установленных настоящим Договором, либо Товар поставлен не в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение №1 к Договору).
4.1.3 Стороны предусматривают возможность по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ)
4.1.4. Изменить предусмотренный Договором объем закупаемого Товара. При увеличении объема закупаемого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему Товара, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема Товара Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. По запросу Поставщика своевременно предоставлять Поставщику информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору
4.2.2.В порядке, установленном настоящим Договором, по завершению поставки Товара в полном объеме подписать Акта приема-передачи Товара, товарную накладную или сообщить о причинах отказа их подписывать.
4.2.3. Производить оплату поставленного Товара, исходя из установленной цены Договора при условии выполнения Поставщиком действий по поставке Товара в соответствии с настоящим Договором и Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и после подписания Акта приема-передачи Товара, товарных накладных на основании выставленного счета.
4.2.4. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар, при условии выполнения действий по поставке Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Выполнить своими силами и за свой счет поставку продуктов транспортом, который проходит санитарную обработку и предназначен для перевозки пищевых продуктов, разгрузку Товара на склад Заказчика по адресу и в рабочее время Заказчика. Товар поставляется надлежащего качества в количестве и с характеристиками, соответствующими Спецификации (Приложение №1 к Договору) и действующими нормативными документами в объеме и в сроки, предусмотренные условиями Договора.
4.4.2. Передать Заказчику Товар в стандартной упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, всякого рода повреждений, с учетом необходимых маркировок, отвечающей требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
4.4.3. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.4.4.Устранить своими силами и за свой счет все обнаруженные недостатки по качеству, количеству, ассортименту Товара, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения мотивированного отказа (требования) Заказчика от подписания Акта приема-передачи Товара и (или) Акта обнаружения недопоставки или недостатков по факсу, и (или) по электронной почте, и (или) через общедоступную почтовую связь, и (или) курьером, и (или) в устной форме – телефонограммой с последующим предоставлением документа (по выбору Заказчиком).
4.4.5. Выполнять требуемые санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические нормы и правила для обеспечения качественными продуктами питания воспитанников в организованных детских коллективах.
4.4.6. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Порядок поставки и передачи Товара:
5.1.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями согласно описания объекта закупки (Приложение №1 к договору) в течение 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки Заказчиком, но не реже 3 (трех) раз в неделю. Заявки на поставку Товара подаются Заказчиком по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, с 01.07.2025 по 31.12.2025 г.
Заявки, направленные Заказчиком посредством факсимильной связи или по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть приравниваются к заявкам, поданным в письменной форме.
Отгрузка, доставка, разгрузка товара на склад Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик производит поставку Товара согласно полученной заявке в полном объеме. В случае экстренной необходимости и по соглашению сторон может быть произведена срочная поставка Товара (в день подачи заявки, в течение 3 часов с момента получения заявки).
Товар, поставленный Заказчику и не определенный в заявке, не принимается и не оплачивается Заказчиком.
Доставка Товара Заказчику (в том числе разгрузка, подъем на этаж) осуществляется силами и средствами Поставщика в рабочее время Заказчика с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (за исключением выходных и праздничных дней).
Сроки поставки товара: с 01.07.2025 по 31.12.2025 г.
5.1.2. В соответствии с нормами ст.457 ГК РФ, поставка Товара по истечении срока, установленного пунктом 5.1.1. настоящего Договора, признается осуществленной в период потери Заказчика интереса к Товару и является ответственностью Поставщика. Приемка такого Товара может быть признана надлежащей при условии письменного согласования Заказчика.
5.2. Поставщик обеспечивает сохранность Товара до надлежащей передачи его Заказчику.
5.3. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента надлежащей передачи всего Товара указанного в заявке Заказчика в место назначения в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Договора и предоставления Акта приема-передачи Товара и товарных накладных в 2 экземплярах, подписанные со стороны Поставщика и Заказчика, а также документов, подтверждающих качество Товара в соответствии с пунктами3.1. и 3.2. настоящего Договора.
Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
5.4. Приемку, оценку, проверку количества, качества и ассортимента Товара осуществляет ответственные лица Заказчика в полном соответствии с обязательными требованиями, установленными в Договоре. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждено документами, предусмотренными пунктами 3.1., 3.2. настоящего Договора.
5.5. Транспортировка продуктов осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов (СП 2.3.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Автотранспорт, которым производится доставка Товара, должен быть оборудован для перевозки данных видов товаров. Шофер-экспедитор (экспедитор), шофер-грузчик должны иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца, работать в спецодежде, строго соблюдать правила личной гигиены, обеспечивать сохранность, качество, безопасность и правила транспортировки (разгрузки) пищевых продуктов.
5.6. Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, количеству, ассортименту Товара.
5.7. В случае если при приемке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества, меньшего или большего количества, измененного ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара, составив Акт обнаружения недопоставки или недостатков и известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный Товар на качественный, допоставить недостающий по количеству либо забрать излишки Товара, изменить ассортимент Товара в соответствии в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного), не количественного Товара. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик. Повторная поставка Товар ненадлежащего качества, количества или ассортимента в период действия договора является для Заказчика основанием для расторжения Договора.
5.8. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 (Один) рабочий день с момента направления запроса.
В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия качества, ассортимента поставляемого Товара, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более 24 часов устранить выявленные недостатки за свой счет, а именно заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, согласно условиям настоящего Договора. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик. Одновременно с извещением о выявленных недостатках Заказчик выставляет Поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы поставленного Товара.
Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы Товара осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.10 настоящего Договора.

УПАКОВКА ТОВАРА
6.1. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация о товаре на русском языке: полное наименование Товара, количество в упаковке. Товар должен быть упакован в тару или упаковку, которая обеспечивает сохранность при транспортировке товара.
6.2. Поставщик обязуется заменить Товар, поврежденный во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается
договором в виде фиксированной суммы и составляет:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 50 млн. рублей.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.
7.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.6. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, а также в случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
7.8. Пеня устанавливается договором в размере, одной сотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
7.9. За каждый факт просрочки исполнения обязательства, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 1 млн.рублей;
б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 1 млн.рублей до 3 млн. рублей;
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 10 млн. рублей
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.10. Пени, штрафы, расходы по оплате экспертизы Товара с Поставщика взыскиваются путем уменьшения суммы платежа по Договору на сумму пеней, штрафов, расходов по оплате экспертизы Товара. В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, расходов по оплате экспертизы Товара, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.
7.11. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.12. Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.
7.13. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.
7.14. При исполнении договора по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к договору и внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.
7.15. В случае не поставки, нарушения сроков поставки продукции (партии/части продукции), указанных в спецификации, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем письменного уведомления Поставщика, при этом уведомление посылается по адресу, указанному в договоре, Заказчик не обязан осуществлять розыск Поставщика. Договор считается прекращенным с момента указанного в уведомлении Заказчика независимо от даты его получения Поставщиком.
7.16. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора Заказчик не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения Договора направляет в уполномоченный орган по контролю в сфере закупок информацию о недобросовестном Поставщике.

ПРЕТЕНЗИИ
8.1. При нарушении одной Стороной условий настоящего Договора другая Сторона вправе направить ей письменную претензию в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Сторона, получившая претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает мотивированный ответ другой Стороне.
8.3. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок рассматривается как согласие в удовлетворении претензии.

ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
9.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего Договора.
9.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
10.2. Изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
10.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.4.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае:
- если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
10.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения данного Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.07.2025 г. и действует по 31.12.2025 г., в части оплаты исполненных обязательств действует до полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.3. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
11.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. В случае изменения одной из Сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.
11.6. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.
11.7. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В противном случае они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.
11.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.9. К настоящему Договору имеются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
- Приложение № 1 «Спецификация»;
- Приложение № 2 «Заявка»;

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору от «___» ___________ 20__ № _________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать законодательству Российской Федерации, а именно: Федеральному закону от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ГОСТ, Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О безопасности пищевой продукции" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880), СанПиН 2.3/2.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Каждая партия товара сопровождается: удостоверением о качестве и безопасности пищевых продуктов производителя (для товаров, произведенных в РФ и странах ближнего зарубежья), сертификатом или декларацией о соответствии, с подлинными печатями (при наличии) и подписями производителя или продавца товара, указанными в этих документах, товарно – транспортной накладной поставщика.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не поврежденным.

Качество каждой партии Товара подтверждается лабораторными испытаниями, результаты которых оформляются экспертными заключениями и предоставляются Поставщиком вместе с Товаром.

Остаточный срок годности Товара на момент поставки не менее 80 % от срока годности, установленного на данный вид товара.

Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству, могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности.

На общую сумму (_____________) рублей 00 копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору от «___» ___________ 20__ № __________

Оформляется на официальном бланке учреждения

Заявка №____

Настоящей заявкой просим Вас в соответствии с условиями Договора от ____.____.201_ №__________________ поставить в течение _____________ дней с момента подачи заявки Заказчиком следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

«____» _________ 20____г.

_____________________ (___________________)

Должность ФИО

Документация_прочая_продукция_(2)

Информационная карта

Закупка проводится способом запроса котировок в электронной форме (далее – закупка), при которой

победителем, признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным

Извещением о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора путем снижения начальной

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении закупки, а в случае, если в извещении

указана цена единицы товара, работы, услуги и максимальная цена договора, то участник закупки,

предложивший наиболее низкую цену единицы (сумму единичных расценок) товаров, работ, услуг. Ценовое

предложение участника закупки не может быть больше начальной максимальной (предельной) цены договора,

меньшей или равной нулю.

Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и

среднего предпринимательства проводится на электронной площадке по правилам и в порядке,

установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупках товаров,

работ, услуг. В случае, если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с

установленными Положением правила проведения закупки в электронной форме процедурного (технического)

характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии,

что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен

неограниченному кругу лиц.

Извещение о конкурентной закупке утверждается лицом уполномоченным на осуществление

соответствующих обязанностей. Лицо, утвердившее извещение о конкурентной закупке, несет

ответственность за сведения, содержащиеся в ней, за их соответствие Положению, Закону № 223-ФЗ.

Извещение о закупке должно содержать указание на применение иных правил проведения закупки в

электронной форме процедурного (технического) характера, предусмотренных регламентом электронной

площадки, а также обоснование их применения. При этом в любом случае не допускается осуществление

закупки по правилам, противоречащим требованиям Закона № 223-ФЗ.

Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процедурах Заказчика.

Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и

результатов закупочных процедур, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим

законодательством.

1. Способ закупки

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного

телефона заказчика

2.1. Наименование

заказчика

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский

сад №10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

познавательно-речевого развития детей» города Ишима (МАДОУ д/с №10)

2.2. Место нахождение

заказчика

627755, Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, ул.

Республики, дом 10

2.3. Почтовый адрес

заказчика

627755, Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, ул.

Республики, дом 10

2.4. Адрес электронной

почты заказчика

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.5. Номер контактного

телефона заказчика

8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Латынцева Екатерина Валерьевна

3. Предмет договора с

указанием количества

поставляемого товара,

объема выполняемых

работ, оказываемых

услуг, а также краткое

описание предмета

закупки

Поставка прочей пищевой продукции.

Наименование, количество, требования к потребительским свойствам продукции

и фасовке указаны в Приложении № 1 «Описание предмета (объекта) закупки» к

извещению о проведении закупки.

4. Место поставки

товара, выполнения

работ, оказания услуг

Товар поставляется по адресу:

1. Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, ул. Республики,

дом 10

2. Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, ул. Красина,

дом 38

Условия поставки: Поставка товара осуществляется ежедневно, по заявке

Заказчика (МА ДОУ д/с № 10). Отгрузка должна быть произведена не позднее 24

часов, начиная со следующего дня после дня подачи заявки. С 08:00 час до

15:00час. Допоставка или замена продукции в виду ее ненадлежащего качества и

несоответствия предъявляемым требованиям к продукции осуществляется в

течение трех часов с момента уведомления Поставщика. При получении

продукции Заказчику представляются следующие документы: товарная

накладная, счет-фактура, заверенные надлежащим образом, копии сертификата

соответствия и удостоверение качества.

5. Сведения о

начальной

(максимальной) цене

договора

544577,46 (Пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 46

копеек.

Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов

Поставщика, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в

полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы,

расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары

(упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту

нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе поставщика,

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги,

пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи,

связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его

в свободное обращение, прочие сборы, которые поставщик должен оплачивать в

соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с

законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с

выполнением гарантийных обязательств Поставщика

6. Сроки поставки

01.07.2025 по 31.12.2025 г.

товара, выполнения

работ, оказания услуг

7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок

подведения итогов закупки

7.1. Порядок подачи

заявок

7.2. Дата начала

подачи заявок на

участие в закупке

7.3. Дата и время

окончания срока

подачи заявок на

участие в закупке

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается

участником закупки, получившим аккредитацию на электронной торговой

площадке, в форме электронного документа в соответствии с регламентом

электронной торговой площадки.

При подаче заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участник

выражает свое согласие со всеми условиями закупки и не может отказаться от

заключения договора после завершения процедуры закупки.

02.06.2025

10.06.2025, 17 часов 00 минут местного времени заказчика

7.4. Порядок

подведения итогов

закупки

8. Адрес электронной

торговой площадки в

информационнотелекоммуникационной

сети "Интернет".

В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на

участие в закупке оператор электронной площадки обеспечивает направление

заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе, а также

информации и электронных документов участников закупки. Комиссия по

закупкам в срок до 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем окончания срока

подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям,

установленным в извещении о закупке. Победителем закупки признается

участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным

в извещении о закупке, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При

предложении одинаковой цены договора несколькими участниками победителем

закупки признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок

других участников закупки, содержащих такие же условия по цене договора.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на

заседании членами комиссии и в срок до 3 (трех) дней после подписания

размещается в ЕИС.

https://www.rts-tender.ru/

9. Место и дата рассмотрения заявок (предложений) участников закупки и подведения итогов закупки

9.1. Место

рассмотрения заявок

участников закупки и

подведения итогов

9.2. Дата

рассмотрения заявок

участников закупки и

подведения итогов

9.3. Дата подведения

итогов

Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, ул. Красина, дом

38 (бухгалтерия)

11.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов 00 минут местного времени заказчика

11.06.2025

10. Форма котировочной заявки, подаваемой в форме электронного документа, а также требования к

содержанию, оформлению и составу такой заявки, инструкция по ее заполнению

10.1. Форма

котировочной заявки

Установлена в соответствии с Приложением №4 к извещению о закупке

10.2. Требования,

предъявляемые к

котировочной заявке

Участник запроса котировок в электронной форме должен изучить Извещение

о закупке, включая все инструкции, формы, условия и спецификации.

Непредставление полной информации, требуемой в соответствии с Извещением,

представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей

требованиям, содержащимся в Извещении, является риском участника запроса

котировок в электронной форме, подавшего такую заявку, который может

привести к отклонению его заявки.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной

части, включающей в себя документы и информацию, установленные в

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в том числе о

предлагаемых товаре, работе, услуге, и предложения участника закупки о цене

договора.

Такая заявка представляется согласно требованиям к содержанию, оформлению

и составу заявки на участие в закупке, указанным в извещении о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается

участником закупки, получившим аккредитацию на электронной торговой

площадке, в форме электронного документа в соответствии с регламентом

электронной торговой площадки.

При подаче заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участник

выражает свое согласие со всеми условиями закупки и не может отказаться от

заключения договора после завершения процедуры закупки.

Участник запроса котировок в электронной форме формирует заявку на

участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с регламентом

электронной площадки, определенной для проведения настоящего запроса

котировок в электронной форме, требованиями Федерального закона № 223-ФЗ,

Положения, а также требованиями настоящего извещения о запросе котировок в

электронной форме. Заявка и документы, входящие в состав заявки, должны

быть составлены на русском языке. Если заявка и/или какой-либо другой

документ, входящий в состав заявки, составлен не на русском языке, к заявке

должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на

русский язык.

При описании условий и предложений участником запроса котировок в

электронной форме должны применяться общепринятые обозначения и

наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства

Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявке участника

запроса котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных

толкований.

Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из

распространенных форматов документов: с расширением (*), (*x), (*.xls),

(*), (*.txt), (*), (*.jpg), либо иным обеспечивающим отсутствие

необходимости применения пользователями ЕИС программного обеспечения,

которое требует заключения лицензионного или иного соглашения с

правообладателем такого программного обеспечения, если оно предусматривает

взимание платы.

Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в

архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на

несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не

допускается.

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования

их содержимого или их печати.

Документы, подписанные электронной подписью (далее – ЭП) участника

запроса котировок в электронной форме, лица, имеющего право действовать от

имени участника запроса котировок в электронной форме, признаются

документами, подписанными собственноручной подписью участника запроса

котировок в электронной форме, лица имеющего право действовать от имени

участника, заверенные печатью организации.

Наличие ЭП участника запроса котировок в электронной форме

подтверждает, что документ отправлен от имени участника запроса котировок в

электронной форме и является точной цифровой копией документа-оригинала.

При направлении оператором электронной площадки Заказчику электронных

документов, полученных от участника закупки в электронной форме, до

подведения результатов закупки в электронной форме оператор электронной

площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом

участнике, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ.

При осуществлении закупки в электронной форме проведение переговоров

Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной

площадки с участником закупки в электронной форме не допускается в случае,

если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для

участия в закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения

конфиденциальной информации.

Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность

информации:

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной

форме, окончательных предложений до окончания срока подачи заявок,

окончательных предложений;

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших

заявки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии по

осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ и

соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 3.3 Закона №223-ФЗ, доступа к

данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым Заказчику в

соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ, в случае

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. №

925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,

оказываемым иностранными лицами» установлен приоритет товаров российского

происхождения, а также работ и услуг, оказываемых российскими лицами.

Участник закупки в заявке на участие обязан указывать (декларировать)

наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий

страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства

Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3

Федерального закона 223-ФЗ.

Каждый потенциальный участник закупки вправе подать только одну

заявку на участие.

Заявка на участие в закупке, полученная Заказчиком после окончания срока

окончания приема таких заявок, не рассматривается Заказчиком.

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического

лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный

документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и

среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов

малого и среднего предпринимательства является индивидуальный

предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства

аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного

лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции

единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего

предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с

законодательством соответствующего иностранного государства аналог

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

10.3. Котировочная

заявка должна

содержать следующие

документы и

информацию:

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени

участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего

предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является

индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени

юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником

такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,

оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая,

предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящего пункта;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения

установлено законодательством Российской Федерации и для участника

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего

предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо

предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование

об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении

такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения

договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о

конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего

предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием

субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным

(банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием

субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и

среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника

такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний

отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по

данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не

принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и

среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в

качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического

лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего

предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в

сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,

являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного

наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего

предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к

административной ответственности за совершение административного

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и

среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной

закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам,

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,

являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое

соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных

реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация

и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и

среднего предпринимательства исключительными правами на результаты

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик

приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и

среднего предпринимательства правами использования результата

интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при

исполнении договора;

9) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и

среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги,

являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным

товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством

Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен

документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать

представление указанных документов, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ,

подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом

Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1

части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

12) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги),

за исключением проведения аукциона в электронной форме.

11. Порядок и сроки

отзыва заявок на

участие в запросе

котировок в

электронной форме,

порядок внесения

изменений в такие

заявки

Декларация, предусмотренная подпунктом 8 пункта 10.3 извещения о проведении

закупки, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с

участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием

программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной

площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов

малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки

и направления заказчику информации и документов, указанных в пункте 10.3,

посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их

представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке.

Заказчиком также установлено требование об отсутствии сведений об участниках

закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной

форме, вправе отозвать свою заявку либо внести в нее изменения не

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в

электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной

торговой площадки.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме является

измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об

отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на

участие в запросе котировок в электронной форме.

Ответственность за достоверность документов и информации, представляемых в

составе котировочной заявки, и соответствие указанных документов и

информации требованиям, установленным законодательством Российской

Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и

информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о

внесении изменений в документы и информацию, предоставляемые в

соответствии с настоящим пунктом, за замену указанных в настоящем пункте

документов или прекращение их действия (в том числе замену усиленной

электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник закупки,

предоставивший указанные документы и информацию

12. Срок подписания

победителем закупки

договора

13. Требования,

предъявляемые

действующим

законодательством к

поставщикам товаров,

работ, услуг,

являющихся

предметом закупки

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого

и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые

предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке,

извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять

участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым

заключается договор.

Срок заключения договора по результатам неконкурентной закупки с

участием субъектов малого и среднего предпринимательства должен составлять

не более 20 (двадцати) дней со дня принятия заказчиком решения о заключении

такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с

законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо

его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия

(бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в

антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор

должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу

решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего

заключение договора.

В случае, если конкурентная закупка проведена в электронной форме, договор

заключается в следующем порядке и сроки:

Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты размещения в ЕИС и на электронной

площадке протокола по итогам конкурентной закупки, протокола рассмотрения

единственной заявки на участие конкурентной закупки размещает на электронной

торговой площадке, проект договора без своей подписи, который составляется

путем включения в проект договора цены договора, предложенной участником

закупки, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях

товара), страны происхождения товара, предложение участника об условиях

исполнения договора.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком на электронной торговой

площадке проекта договора победитель конкурентной закупки подписывает

усиленной электронной квалифицированной подписью указанный проект

договора на электронной площадке. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня

размещения на электронной площадке подписанного договора усиленной

электронной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать

от имени победителя конкурентной закупки (единственного участника такой

закупки, заявка которого признана соответствующей) закупки, обязан подписать

договор усиленной электронной квалифицированной подписью лица, имеющего

право действовать от имени заказчика и разместить его в ЕИС и на электронной

площадке с использованием ЕИС. С этого момента договор считается

заключенным.

В соответствии с Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и

безопасности пищевых продуктов" и др. нормативными актами РФ. Поставляемая

продукция должна быть разрешена к применению на территории РФ, отвечать

требованиям ГОСТ, СанПиН, иным действующим нормативным актам,

специальным требованиям качества и безопасности.

Качество и безопасность продуктов питания должны подтверждаться и

сопровождаться официальными документами: декларацией о соответствии, или

удостоверениями качества и безопасности пищевых продуктов, сертификатами

соответствия.

Поставке подлежит продукция, имеющая не менее чем 80-процентный запас срока

годности. Поставляемый товар должен быть свежим (товаром, который не был в

употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства),

свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в

залоге.

Продукция должна быть расфасована, упакована в тару и (или) упаковку. Упаковка

должна обеспечить сохранность товаров при транспортировке. Материалы,

используемые для изготовления тары и (или) упаковки должны быть экологически

безопасными, разрешенными федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, для

контакта с пищевыми продуктами и обеспечивающих безопасность и качество

продукции в течение срока годности. Каждая единица потребительской упаковки,

транспортной тары должна иметь маркировку, содержащую следующую

информацию: наименование и местонахождение изготовителя, наименование и

сорт продукции, информация о пищевой ценности, дата изготовления, срок

годности, условия хранения, масса нетто, обозначение стандарта, информация о

подтверждении соответствия. Доставка товара производится автотранспортом

Поставщика, имеющим действующий санитарный паспорт и за его счет. Лица,

сопровождающие товар в пути следования и выполняющих их погрузку и выгрузку

должны использовать специальную одежду (халат, куртку, рукавицы). Иметь личную

медицинскую книжку установленного образца с отметками о результатах

медицинских осмотров, в том числе лабораторных обследований.

14. Форма, порядок,

дата начала и дата

окончания срока

предоставления

участникам закупки

разъяснений

положений извещения

о проведении запроса

котировок в

электронной форме

Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений

положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о

закупке.

В случае, если закупка осуществляется в электронной форме участник закупки

направляет запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении

закупки и (или) документации о закупке через оператора электронной торговой

площадки. В таком запросе о даче разъяснений участник закупки обязан указать

почтовый или электронный адрес, на который заказчик направляет

соответствующие разъяснения положений извещения об осуществлении закупки

и (или) документации о закупке. В случае, если адрес в запросе о даче

разъяснений не указан, заказчик не несет ответственности за невозможность

направления, такому участнику закупки разъяснений положений извещения об

осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Запрос о даче

разъяснений оформляется по форме, установленной в Приложении № 4 к

извещению о закупке. Запрос о даче разъяснений в обязательном порядке

должен быть подписан руководителем участника закупки (для юридических

лиц) и скреплен печатью (при наличии). В случае, если запрос о даче

разъяснений подписан представителем участника закупки, к запросу прилагается

копия доверенности на право осуществления таких действий от имени участника

закупки.

При этом, участник закупки вправе направить не более трех запросов по одной

закупке, независимо от формы и способа проведения закупки. В течение 3 (трех)

рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение

положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке

и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника

такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе

не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил

позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на

участие в такой закупке.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке направляются

участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений на почтовый или

электронный адрес, указанный в запросе на разъяснение, и размещаются

заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня

предоставления указанных разъяснений.

15. Сроки и порядок

отмены процедуры

закупки

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи

заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной

закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока

отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе

отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с

гражданским законодательством. При отмене определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками

закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки

причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика, по

основаниям, предусмотренным ст. 448 Гражданского кодекса РФ.

16. Требования к

безопасности,

качеству, техническим

характеристикам,

функциональным

характеристикам

(потребительским

свойствам) товара,

работы, услуги, к

размерам, упаковке,

отгрузке товара, к

результатам работы,

установленные

заказчиком и

предусмотренные

техническими

регламентами в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

о техническом

регулировании,

документами,

разрабатываемыми и

применяемыми в

национальной системе

стандартизации,

принятыми в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

о стандартизации,

иные требования,

связанные с

определением

соответствия

поставляемого товара,

выполняемой работы,

оказываемой услуги

потребностям

заказчика.

В соответствии с Приложением №1 "Описание объекта закупки" и следующими

положениями:

1. Требования к маркировке: на упаковке должны быть указаны наименование

предприятия-изготовителя, наименование товара, вид, сорт, дата выработки,

масса нетто, номер стандарта.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

товара:

-все продукты питания должны быть сертифицированы в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации;

-качество продуктов питания должно соответствовать требованиям ГОСТов,

указанных в техническом задании, и подтверждено сертификатами в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

-поставляемая продукция должна соответствовать санитарным нормам СанПиН

2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности

пищевых продуктов», СанПиН 2.4.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций»;

-каждая партия поставляемых продуктов питания (каждого вида) должна

сопровождаться качественным удостоверением (копия или ксерокопия не

допускается)

-обеспечение гарантии качества и достаточного резерва срока годности на весь

объем поставляемых продуктов питания;

-Требования к качеству: срок годности товара на момент поставки:

Поставщик обязан поставить товар с остаточным сроком годности не менее 2/3.

Товар должен соответствовать срокам реализации, указанным в товарнотранспортной накладной с обязательным указанием характеристики, сорта

товара, декларации о соответствии

-упаковка должна быть изготовлена из материалов, предназначенных для

контакта с пищевыми продуктами в соответствии с действующими санитарными

правилами Российской Федерации и иметь соответствующий гигиенический

сертификат. Каждая упаковка товаров должна иметь маркировку, при

необходимости листок-вкладыш или ярлык, содержащие информацию для

потребителей в соответствии с действующим законодательством.

3. Условия поставки:

-доставка продуктов питания осуществляется транспортом поставщика в

соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, с соблюдением

гигиенических требований в соответствии с ГОСТом, применяемым к

поставляемому товару. Подвижной состав, подаваемый автотранспортным

предприятием или организацией для перевозки скоропортящихся грузов, должен

отвечать установленным санитарным требованиям.

-товар поставляется отдельными партиями по мере поступления заявок от

учреждения транспортом поставщика до места нахождения данного учреждения.

Заказчик в срок до 16 часов дня, предшествующему перед днем поставки подает

заявку на поставку товара поставщику путем направления на адрес электронной

почты и (или) посредством факсимильной связи, смс (ммс) сообщения,

телефонного звонка и т.д.;

-поставщик производит поставку товара согласно полученной заявке в полном

объеме. В случае экстренной необходимости и по соглашению сторон может

быть произведена срочная поставка товара (в день подачи заявки);

-поставщик несет ответственность за состояние транспорта, доставляющего

продукты, за работу водителя, экспедитора и грузчика;

-доставка товара на склад заказчика осуществляется транспортом поставщика.

Товар, требующий определенного температурного режима при перевозке

доставляется специальным автотранспортом, оборудованным холодильной

установкой;

-транспортные средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке,

дезинфекции с периодичностью;

-транспорт должен предохранять продукт от дождя, пыли и других возможных

загрязнений;

-агенты, экспедиторы, грузчики, водители должны быть обеспечены спецодеждой

и иметь санитарные книжки;

-при поставке товара поставщик передает следующую документацию: товарную

накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для заказчика и один

экземпляр для поставщика); счет, информацию о ветеринарно-санитарной

безопасности товара, сертификаты соответствия Госстандарта России (для

продукции, подлежащей обязательной сертификации соответствия), декларации

17. Требования к

описанию участниками

закупки поставляемого

товара, который

является предметом

закупки, его

функциональных

характеристик

(потребительских

свойств), его

количественных и

качественных

характеристик,

требования к описанию

участниками закупки

выполняемой работы,

оказываемой услуги,

которые являются

предметом закупки, их

количественных и

качественных

характеристик

соответствия (для продукции, подлежащей обязательному декларированию

соответствия).

- поставщик должен оформлять ветеринарные сопроводительные документы в

электронной форме в соответствии с приказом Минсельхознадзора России от

27.12.2016 года №589 с использованием федеральной государственной

информационной системы в области ветеринарии (ИС "Меркурий",

функционирующей на базе ФГИС "ВетИС").

Поставщик обязуется обеспечивать при оказании услуг соблюдение своими

сотрудниками, находящимися на территории Заказчика, действующих санитарных

правил и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил

деловой этики и служебного поведения, личной гигиены.

Котировочная заявка заполняется на русском языке.

При описании условий и предложений в заявке участником закупки должны

использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с

требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Участник должен указать конкретное наименование предлагаемого к поставке

товара, страну происхождения товара, технические, количественные и

качественные характеристики по параметрам, которые указаны в документации о

закупке.

В заявке на участие в закупке указывается цена за единицу товара по каждой

позиции товара в лоте по цене, не превышающую наименьшую за единицу

товара по каждой позиции лота, указанных в Приложении № 3 (обоснование

НМЦД) к извещению.

В случае, если указанная в заявке на участие в конкурсе цена за единицу товара

по каждой позиции товара в лоте по цене, превышает цену за единицу товара по

каждой позиции лота, указанных в Приложении № 3 (обоснование НМЦД), к

извещению о закупке такая заявка на участие в конкурсе признается не

соответствующей требованиям положений извещения о закупке.

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны

допускать двусмысленных толкований. При невозможности однозначно

истолковать предложения участника заявка подлежит отклонению от

рассмотрения закупочной комиссией. Все документы, представляемые

участниками закупки в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

Предоставляемые Участником закупки значения минимальных и (или)

максимальных показателей характеристик товара не должны допускать

разночтения или двусмысленное толкование и не должны сопровождаться

словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «не должен», «хуже», «лучше»,

«выше», «ниже», «не более», «не менее», «или», «либо», то есть должны быть

конкретными. *

*за исключением случаев, когда в описании объекта закупки указано, что должна

быть предложена характеристика товара с неизменным значением», а также за

исключением случаев указания остаточного срока годности (срока хранения) и

срока гарантии.

При предоставлении участниками закупок сведений по показателям

характеристик, установленных в Техническом задании, также следует

руководствоваться правилами, указанными ниже:

Минимальные и (или) максимальные показатели:

- Если значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел,

сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «от»,

«до», участником закупки в предложении указывается конкретное значение.

(Примеры:«Сок 100% яблочный в упаковке емкостью не менее 0,9л и не более

2л». Предложение участника – «Сок 100% яблочный в упаковке емкостью 1л.»)

- Если устанавливается показатель, значение которого сопровождается фразой

«не менее», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же

значением либо значением, «превышающем» заданный в описании объекта

закупки показатель, но без сопровождения словами «не менее».

(Пример: «В кабинете должны быть установлены светодиодные светильники,

имеющие следующие параметры: мощность не менее 45 Вт, угол луча не менее

165 градусов». Предложение участника – «В кабинете устанавливаются

светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность 60 Вт,

угол луча 165 градусов»).

- Если устанавливается показатель, значение которого сопровождается фразой

«не более», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же

значением либо значением, «не превышающем» заданный в описании объекта

закупки показатель, но без сопровождения словами «не более».

(Пример: «Продолжительность сканирования не более 0,5 сек, уровень шума не

более 15 Дб». Предложение участника - «Продолжительность сканирования 0,5

сек, уровень шума 14 Дб».)

- В случае, если требование к показателю сопровождается словом «более», то

участнику закупки следует указать значение такого показателя больше величины,

указанной в описании объекта закупки, а в случае если словом «менее», то

участнику закупки следует указать значение такого показателя меньше величины,

указанной в описании объекта закупки.

(Пример: «Длительность непрерывной работы аккумулятора более 4 часов».

Предложение участника – «Длительность непрерывной работы аккумулятора 6

часов».)

Все документы котировочной заявки должны иметь четкую печать текстов.

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в

проведение запроса котировок.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок,

имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то

комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

Допускается предоставление дополнительных документов либо их копий по

усмотрению участника процедуры закупки.

Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке участника,

должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренные

настоящим запросом котировок.

Заявка, представленная с нарушением данных требований или ненадлежащим

образом оформленная, не будет иметь юридической силы и будет признана

комиссией по закупкам несоответствующей требованиям документации.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в

закупке. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования)

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для

отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как

содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

18. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг,

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров

российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании

закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае,

если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4

Федерального закона в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

18.1 При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из

иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе,

услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом

(далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно

выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо),

за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2

статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения

статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги,

соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара,

происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным

лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой,

соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

18.2 В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ и пунктом 1 постановления Правительства РФ

от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» (далее по тексту – ПП № 1875) установить, что при осуществлении настоящей закупки установлены

следующие запреты, ограничения и преимущества, а именно:

18.3 Запрет закупок товаров

(в том числе поставляемых

при выполнении закупаемых

работ, оказании закупаемых

услуг), происходящих из

иностранных государств,

работ, услуг,

соответственно

выполняемых, оказываемых

иностранными лицами (по

перечню согласно приложения

№ 1 ПП № 1875)

НЕ УСТАНОВЛЕН

18.4 Ограничение закупок

товаров

(в

том

числе

поставляемых

при

выполнении

закупаемых

работ, оказании закупаемых

услуг),

происходящих

из

иностранных

государств,

работ,

услуг,

соответственно

выполняемых, оказываемых

иностранными лицами, в том

числе

минимальную

обязательную долю закупок

товаров

российского

происхождения (по перечню

согласно приложения № 2 ПП

№ 1875)

18.5 Преимущество в

отношении товаров

российского происхождения (в

том числе поставляемых при

выполнении закупаемых

работ, оказании закупаемых

услуг), работ, услуг,

соответственно

выполняемых, оказываемых

российскими лицами

18.6 Информация и

документы,

подтверждающие страну

происхождения товара в

целях применения мер по

предоставлению

национального режима при

осуществлении закупки

19. Единые требования,

предъявляемые к

участникам закупок.

УСТАНОВЛЕНО

в отношении всех товаров закупки

не допускается:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного

государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение,

признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям

положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае

проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае

проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара

российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного

государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если

договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

в) положения, касающиеся товара российского происхождения, применяются также

в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского

экономического союза

НЕ УСТАНОВЛЕНО

Участник закупки указывает (декларирует) наименование страны происхождения

поставляемых товаров в соответствии с Общероссийским классификатором стран

мира.

Примечание: копии документов, предоставляются (в составе заявки, в случае, если

в соответствии с законодательством Российской Федерации, такие документы не

передаются вместе с товаром)

1)

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и (или) отсутствие

сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

2)

Отсутствие аффилированности между участником закупки и заказчиком.

пп. 1,2 пункта 20 настоящей документации должны быть продекларированы

участниками закупки.

Комиссия по закупкам вправе проверять соответствие участников закупок

требованиям, указанным в подпункте 9 раздела 9 и пунктах 1,2 раздела 20 настоящей

документации.

В случае, установления комиссией по закупкам несоответствия участника закупок

требованиям, указанным в подпункте 9 раздела 9 и пунктах 1,2 раздела 20, такой

участник закупки отстраняется от участия в процедуре закупки в любой момент до

заключения договора или заказчик отказывается от заключения договора с

победителем процедуры закупок, единственным участником процедуры закупок.

Прочая_продукция_НМЦ_pdf

Документация_прочая_продукция Извещение

Информационная карта

Закупка проводится способом запроса котировок в электронной форме (далее – закупка), при которой победителем, признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Извещением о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении закупки, а в случае, если в извещении указана цена единицы товара, работы, услуги и максимальная цена договора, то участник закупки, предложивший наиболее низкую цену единицы (сумму единичных расценок) товаров, работ, услуг. Ценовое предложение участника закупки не может быть больше начальной максимальной (предельной) цены договора, меньшей или равной нулю.

Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупках товаров, работ, услуг. В случае, если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением правила проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен неограниченному кругу лиц.

Извещение о конкурентной закупке утверждается лицом уполномоченным на осуществление соответствующих обязанностей. Лицо, утвердившее извещение о конкурентной закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, за их соответствие Положению, Закону № 223-ФЗ.

Извещение о закупке должно содержать указание на применение иных правил проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, предусмотренных регламентом электронной площадки, а также обоснование их применения. При этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, противоречащим требованиям Закона № 223-ФЗ.

Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов закупочных процедур, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

- Посмотреть таблицу с данными