Тендер - Поставка прибора для определения растворенных газов в масле Transport X2.«ЛВЭ. Оборудование не входящее в смету строек на 2025» №317448741

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_1 - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2 - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

г. Москва «____» ____________ 202__ г.

ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и «_____________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту – «Стороны»), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Количество, цена, сроки поставки, ассортимент продукции, адрес Покупателя, по которому должна быть осуществлена поставка продукции, указываются в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, консервации). По своему качеству должна соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ, согласованным в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом качества завода – изготовителя. Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на продукцию, сертификат качества и соответствия, товарную накладную по форме № ТОРГ-12 (в соответствии с действующим законодательством РФ) или № ТОРГ-12 НКЛ (если поставщик – организация Группы ЛУКОЙЛ) (Приложение № 2), или № ТОРГ-12Л (если поставщик - организация Группы ЛУКОЙЛ, перешедшая на учет в ИСУ S4 HANA) / счет-фактуру с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ); транспортную накладную и товаротранспортную накладную по форме 1-Т в двух экземплярах не позднее момента фактического получения продукции.
1.4. Поставщик обязуется поставить продукцию, обязуется возместить Покупателю все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением данного обязательства убытки и расходы. Документом, подтверждающим расходы, подлежащие возмещению, является Претензия с приложением надлежаще заверенных копий первичных учетных документов (в т.ч. счетов-фактур), подтверждающих данные расходы, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
1.5. Поставка осуществляется в рамках реализации инвестиционного проекта: «ЛВЭ. ОНВСС 2025г».

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика и за его счет по адресу, указанному в спецификации.

По согласованию сторон может быть выбран иной способ доставки.

2.2. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.

Покупатель вправе отказаться от досрочно поставленной продукции, отгруженной без согласования.

2.3. Поставщик обязан немедленно после отгрузки продукции передать Покупателю посредством факсимильной связи следующую информацию со ссылкой на дату, номер, название настоящего Договора и соответствующую спецификацию к настоящему Договору: дата отгрузки, номер накладной, номер транспортного средства, наименование и количество продукции.

2.4. Покупатель или указанный им грузополучатель производит приемку продукции по количеству и качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 (с изменениями и дополнениями на дату заключения настоящего Договора), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 (с изменениями и дополнениями на дату заключения настоящего Договора).

2.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение срока, установленного нормативно-технической документацией, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Покупателю продукции (гарантийный срок на передаваемую продукцию).

2.6. Если качество всей или части продукции (партии продукции) окажется не соответствующим стандартам или иным условиям настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия всей или части продукции и потребовать возврата уплаченных сумм впредь до ее замены.

2.7. В случае недопоставки продукции либо ее отдельной партии, а также обнаружения при приемке несоответствия поставленной продукции условиям настоящего Договора, спецификации либо при отсутствии необходимой документации на продукцию, продукция по заявлению Покупателя считается не поставленной. В этом случае Поставщик за свой счет производит необходимые действия по замене продукции, восполняет количество недостающей продукции. Продукция считается поставленной с момента устранения замечаний Покупателя. В случае поставки некачественной продукции Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования должен устранить эти недостатки.

2.8. Покупатель вправе отказаться от принятия продукции (партии продукции) по согласованной спецификации, если поставка по ней просрочена более чем на 10 (десять) календарных дней.

2.9. В случае неявки Поставщика по вызову Покупателя при обнаружении несоответствия качества, комплектности поступившей продукции установленным требованиям либо при отрицании Поставщиком своей вины в поставке некачественной продукции, проводится экспертиза с участием представителя Торгово-Промышленной палаты (ТПП) по месту нахождения Покупателя (грузополучателя). Экспертиза проводится за счет виновной стороны. Акт, составленный с участием представителя ТПП, признается сторонами окончательным. В указанном случае замена продукции должна быть произведена в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания акта представителем ТПП. Акт оформляется с указанием всех обязательных реквизитов, предусмотренных ст. 9 Федерального Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2.10. В случае замены некачественной продукции собственными силами Покупателя, Поставщик возмещает ему понесенные затраты в течение 3 (трёх) банковских дней с момента получения уведомления от Покупателя. Документом, подтверждающим расходы подлежащие возмещению, является Претензия с приложением надлежаще заверенных копий первичных учетных документов (в т.ч. счетов-фактур), подтверждающих данные расходы, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.11. Продукция поставляется в таре и упаковке, которые должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость продукции. На упаковке должны содержаться следующие сведения: наименование продукции, вес брутто, вес нетто.

2.12. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент получения им продукции и подписания Сторонами товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (ТОРГ-12 НКЛ или № ТОРГ-12Л)/ счет-фактуры с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ) без замечаний Покупателя. Момент перехода права собственности определяется в зависимости от условий поставки:

- если поставка производится без участия третьих лиц, то Покупатель становится собственником в момент передачи Поставщиком продукции Покупателю;

- если поставка осуществляется с участием перевозчика, то Покупатель становится собственником в момент получения продукции от последнего грузоперевозчика, с даты, установленной в товарно-транспортных документах.

2.13. Поставщик обязуется предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих документы от своего имени (в том числе договоры, дополнительные соглашения, первичные документы, счета-фактуры/ счет-фактуру с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ). В случае прекращения указанных полномочий представителя Поставщика – незамедлительно информировать Покупателя о данном обстоятельстве.

2.14. Поставщик обязуется обеспечить полноту и достоверность сведений и документов (Сканированный (электронный) образ Устава со всеми изменениями и дополнениями; Документ, подтверждающий полномочия руководителя (исполнительного органа) контрагента; Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; Сведения о цепочке учредителей или участников/акционеров, включая бенефициарных владельцев (собственников); Налоговые декларации в соответствии с применяемым режимом налогообложения; Бухгалтерскую (финансовую) отчетность), их незамедлительную актуализацию в Личном кабинете контрагента, находящемся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу https://lukoil.ru/Company/contractorpa (далее – Личный кабинет контрагента).

В случае нарушения Поставщиков обязательств по размещению и обеспечению актуальности размещенных документов в Личном кабинете контрагента, указанных в настоящем пункте Договора документов, Покупатель вправе:

• Запросить (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по электронной почте и т.п.) у Поставщика данные документы и прочие сведения, а Поставщика обязан их представить в течение 10 рабочих дней от даты запроса или обоснованный/мотивированный отказ;
• В одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке, а равно без соблюдения досудебного (предарбитражного) претензионного порядка урегулирования споров, отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Поставщику соответствующего уведомления без возложения на Покупателя какой-либо ответственности за такой отказ и без возмещения каких-либо убытков Поставщику. Договор в таком случае считается расторгнутым с момента доставки соответствующего письменного уведомления Поставщику, если в самом таком уведомлении не указан иной срок.

В случае, если Поставщиком привлекаются для исполнения обязательств по договору субпоставщики, Поставщик должен обеспечить регистрацию привлекаемых субпоставщик в Личном кабинете контрагента, а также размещение и обеспечение актуальности размещенных документов, указанных в настоящем пункте Договора.

В случае отсутствия в Личном кабинете контрагента - субподрядчика указанных в настоящем пункте Договора документов либо наличие их неактуальной версии, Покупатель вправе:

• не согласовывать его как субподрядчика и/или не допускать к выполнению работ;
• отказаться в одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего пункта Договора.
  Поставщик обязан предоставить в течение 10 рабочих дней от даты запроса со стороны Покупателя разъясняющие документы и пояснения о причинах отнесения контрагента к следующему лицу:
• не зарегистрированному в порядке, установленном Российским законодательством;
• находящемся в процессе ликвидации или, в отношении которого возбуждено производство по делу о банкротстве/проводятся процедуры по банкротству, либо подано заявление о банкротстве и ликвидации;
• у которого наложен арест на такие акции, доли или активы, арест которых несет риск невыполнения обязательств по предмету тендера/договора;
• в отношении которого введено административное приостановление деятельности;
• которое находится в списке организаций, по которым в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении деятельности, сведения об исключении из ЕГРЮЛ, сведения о ликвидации, сведения о недействительности/ошибочности регистрации;
• по которому имеется нулевое значение по уплаченным налогам за последний доступный год (https://pb.nalog.ru/);
• по которому отсутствует информация о текущих собственниках контрагента по данным ЕГРЮЛ (кроме акционерных обществ) (https://egrul.nalog.ru/index.html);
• включенному в Реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС России) (http://fas.gov.ru/opendata/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьrnp);
• в отношении которого имеются сведения о его причастности к сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по данным из негативных списков Росфинмониторинга (https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list и https://www.fedsfm.ru/documents/omu-list);
• в состав исполнительных органов которого входят лица (лицо), включенные в реестр дисквалифицированных лиц ФНС России (https://service.nalog.ru/disqualified.do и https://www.nalog.gov.ru/opendata/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьregisterdisqualified/);
• в отношении которого внесена запись о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ;
• в отношении которого регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
• в состав исполнительных органов которого входят лица (лицо), являющиеся руководителем (учредителем) иных юридических лиц, в отношении которых налоговыми органами выявлены факты недостоверности сведений о руководителе (учредителе).

2.15. Покупатель вправе в случае отсутствия ответа и/или отказа Поставщика/Субпоставщика в предоставлении указанных в п. 2.14. документов и/или разъяснений, либо если документы и/или разъяснения не подтвердят ошибочность отнесения Поставщика/Субпоставщика к вышеуказанным лицам принять решение в одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке, а равно без соблюдения досудебного (предарбитражного) претензионного порядка урегулирования споров, отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Поставщику соответствующего уведомления без возложения на Покупателя какой-либо ответственности за такой отказ и без возмещения каких-либо убытков Поставщику. Договор в таком случае считается расторгнутым с момента доставки соответствующего письменного уведомления Поставщику, если в самом таком уведомлении не указан иной срок.

3. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты за поставляемую продукцию (партию продукции) производятся Покупателем в рублях РФ на основании выставленных счетов на оплату при предоставлении оригиналов счетов-фактур (если Продавец не плательщик НДС, счет–фактура не предоставляется), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанного в разделе 10 данного Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента приемки продукции по качеству только за качественную продукцию. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.2. Поставщик не вправе изменять цену продукции, согласованную Сторонами в спецификациях.

3.3. Стоимость продукции, подлежащей, поставке по Договору составляет ______ (____) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% – _____ ( _______ ) рублей ___ копеек, без учета НДС – _____ ( _______ ) рублей ___ копеек, установлена в рублях РФ и указывается так же Сторонами в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Если Продавец не плательщик НДС на основании ст. 169 НК РФ* 1 , счет–фактура не предоставляется, стоимость продукции указывается без учета НДС.

3.4. Поставщик (плательщик НДС) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения продукции Покупателем выставляет счет-фактуру/УПД на отгруженную продукцию, в том числе по факсимильной связи. Счета – фактуры выставляются в порядке и сроки в соответствии с законодательством РФ (п.3 ст. 168 НК РФ) или счета –фактуры с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ) (далее - УПД) по форме в соответствии с действующим законодательством РФ

Оригинал счета-фактуры/УПД должен быть предоставлен Покупателю до 5 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

3.5. Сверки взаимных расчетов между Поставщиком и Покупателем проводятся ежеквартально при условии проведения финансовых операций за расчетный период. Поставщик в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет Акт Покупателю. Покупатель обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения, при отсутствии замечаний, подписать Акт, скрепить печатью и предоставить Поставщику, в том числе и по факсимильной связи. При наличии замечаний, Покупатель обязан в течение 5 (пяти) дней предоставить таковые в письменном виде, в том числе и по факсимильной связи.

3.6. Покупатель имеет право задержать Поставщику платежи без наступления для Покупателя последствий при невыполнении обязательств по оплате неустойки, штрафных санкций до момента их поступления.

3.7. Правила обмена первичными учетными документами и счетами-фактурами в электронном виде:

Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

Оператор ЭДО – организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме с использованием электронной подписи.

Электронный документ (ЭД) – документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки информации, который может быть подписан электронной подписью (ЭП) и сохранён на машинном носителе в виде файла соответствующего формата, определенного действующим законодательством РФ.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством РФ в области применения ЭП.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – ЭП в понимании Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая:

- получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭП;

- позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

- позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

- создается и проверяется с использованием средств ЭП, имеющих подтверждение соответствия требованиям федерального органа законодательной власти в области обеспечения безопасности;

- ключ проверки ЭП указан в квалифицированном сертификате ЭП, выданном аккредитованным Удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного Удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования ЭП.

3.7.1. Электронный обмен товарными накладными по форме № ТОРГ-12 (№ ТОРГ-12НКЛ или № ТОРГ-12Л) и счетами-фактурами/счетами-фактурами с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ) (далее - ЭД, электронные документы) между Сторонами производится, при наличии технических возможностей, по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО в соответствии с законодательством РФ.

3.7.2. Электронные документы, обмен которыми Стороны осуществляют в рамках Договора в соответствии с настоящими Правилами, подписываются только усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронные документы, подписанные иными видами электронных подписей, не создают для Сторон юридически значимых последствий.

3.7.3. Стороны признают, что используемые Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями Сторон, только при соблюдении порядка передачи Электронных документов, установленного действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.

3.7.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей, усиленной квалифицированной электронной подписи, предотвращение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.

3.7.5. ЭД не дублируются на бумажном носителе.

3.7.6. Стороны к моменту начала ЭДО своими силами и за свой счет обеспечивают получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение договора с Оператором ЭДО для обеспечения электронного документооборота, направление Оператору ЭДО заявления об участии в электронном документообороте, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника электронного документооборота, наличие технических возможностей обмена документами в электронном виде.

3.7.7. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ЭДО в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения предоставляет Оператору ЭДО заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.

3.7.8. Стороны обязуются обеспечить хранение, возможность распознавания электронных документов, возможность распознавания УКЭП в течение установленного законодательством РФ срока, но не менее срока окончания проведения проверок контролирующими органами у Сторон, а также надлежащее хранение применявшегося для формирования УКЭП сертификата ключа подписи.

3.7.9. Поставщик обязуется направить Покупателю товарные накладные по форме № ТОРГ-12 (№ ТОРГ-12НКЛ или № ТОРГ-12Л) и счета-фактуры/счета-фактуры с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ) в электронном виде не позднее 5 дней с момента поставки товара/перехода права собственности; счета – фактуры в электронном виде в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

3.7.10. Покупатель в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком по телекоммуникационным каналам связи товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (№ ТОРГ-12НКЛ или № ТОРГ-12Л) / счет-фактуры с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ) обязан подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью или отказать в подписи. При отказе от подписи Покупатель дополнительно в день отклонения документов предоставляет мотивированный отказ на бумажном носителе с указанием причин отказа.

3.7.11. В случае невозможности направления/получения товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (№ ТОРГ-12НКЛ или № ТОРГ-12Л) и счет-фактуру /счет-фактуру с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ) в электронном виде по техническим или иным причинам, Стороны уведомляют о невозможности направления/получения их в электронном виде с указанием причин, и Поставщик предоставляет товарную накладную по форме № ТОРГ-12 (№ ТОРГ-12НКЛ или № ТОРГ-12Л) и счет-фактуру/ счет-фактуру с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным на бумажном носителе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае недоставки или просрочки поставки всей или части продукции (партии продукции) в срок либо поставки некачественной продукции Покупатель может потребовать от Поставщика возврата уплаченных денежных средств. В этом случае перечисление денежных средств производится Поставщиком в течение 3 (трёх) банковских дней после получения требования Покупателя о возврате.

4.2. За недопоставку, просрочку поставки, нарушение сроков замены некачественной продукции, а также в случае несвоевременного возврата денежных средств, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости не поставленной (недопоставленной) в срок надлежащей продукции или соответствующей суммы используемых денежных средств за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленной (недопоставленной) в срок надлежащей продукции. Кроме пени Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки.

4.3. За односторонний необоснованный отказ от поставки продукции (партии продукции) по настоящему договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 20 (двадцати) процентов стоимости, не поставленной продукции.

4.4. За поставку продукции ненадлежащего качества, то есть с нарушением требований, установленных настоящим договором к качеству продукции, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости продукции (партии продукции по соответствующей спецификации).

4.5. За несвоевременную оплату денежных обязательств каждая из Сторон Договора имеет право потребовать от другой Стороны уплаты процентов в размере 1/360 ключевой ставки Банка России от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга.

4.6. В случае задержки представления Поставщиком документов, указанных в п. 1.3., 3.4 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,02% от стоимости продукции, указанной в данных документах за каждый день просрочки.

4.7. Покупатель имеет право удержать любую сумму неустойки, пени, штрафных санкций, подлежащую уплате Поставщиком, из любых денежных средств, которые причитаются или будут причитаться к оплате Поставщику.

4.8. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при существенном нарушении Поставщиком условий настоящего Договора:

- поставки продукции ненадлежащего качества, с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки продукции;

- неоднократной поставки некачественной и некомплектной продукции.

4.9. В случае расторжения Покупателем настоящего Договора в соответствии с п. 4.8. настоящего Договора Поставщик не имеет права требовать от Покупателя возмещения причиненных ему расторжением настоящего Договора убытков.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении. Расторжение настоящего Договора не освобождает Поставщика от обязанности уплатить предусмотренную Договором неустойку и возместить причиненные убытки.

4.10. В случае если Поставщик при заключении договора либо до или после его заключения дал Покупателю недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), Поставщик обязан возместить Покупателю по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 0,1% от общей стоимости продукции (партию продукции) по договору. Покупатель, полагавшийся на недостоверные заверения Поставщика, имеющие для Покупателя существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора в уведомительном (внесудебном порядке) или потребовать признания договора недействительным.

4.11. Если какое-либо из заверений об обстоятельствах окажется недостоверным, неполным или не соответствующим действительности, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего таможенного законодательства в части прохождения таможенной процедуры выпуска товаров для внутреннего потребления, налогового законодательства РФ, декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных таможенным и налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объёме возместить Покупателю убытки, причиненные недостоверностью заверений, в том числе, но не ограничиваясь этим, возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, возложения обязанности по уплате таможенной пошлины, НДС, начисление пеней, наложении штрафов.

4.12. В случае нарушения условий, предусмотренных п. 9.6. Договора, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) руб. 00 коп.

4.13. Оплата штрафных санкций (неустойки, штрафов), предусмотренных договором, производится в следующем порядке: Покупатель вправе удержать сумму штрафных санкций (неустойки, штрафов) при осуществлении оплаты за товар из суммы, подлежащей перечислению Продавцу, с одновременным направлением Продавцу уведомления (Приложение № 3) с расчетом удержанных штрафных санкций. Датой фактической уплаты Продавцом штрафных санкций (неустойки, штрафов) считается дата их удержания Покупателем при осуществлении расчетов.

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение обусловлено наступлением форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, вступление в силу нормативных актов законодательной и исполнительной власти, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору или иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон и возникшие после подписания Договора.

5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, или часть обязательств по Договору по причинам возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после начала этих действий.

5.3. Факты, изложенные в извещении, должны быть подтверждены уполномоченными государственными органами власти.

5.4. При наступлении вышеперечисленных обстоятельств, по соглашению Сторон, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть перенесен соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Любая информация, касающаяся существования или содержания каких-либо отношений Сторон, возникших из настоящего Договора, включая сам факт его существования (далее по тексту – Конфиденциальная информация), не может раскрываться третьим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона или вступившим в силу судебным решением.

Конфиденциальная информация, может быть раскрыта Сторонами своим работникам только в случае, если такими лицами в установленной форме приняты на себя обязательства сохранять в тайне известную им Конфиденциальную информацию и если указанные лица, непосредственно связаны с исполнением настоящего Контракта и будут использовать Конфиденциальную информацию исключительно в целях его реализации.

6.2. При условии выполнения требований п. 6.1 настоящей статьи, ни одна раскрывшая Конфиденциальную информацию третьим лицам Сторона (далее по тексту – Раскрывшая сторона) не должна нести ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации в следующих случаях:

- если такая информация была известна Раскрывшей стороне из других источников, до момента вступления в силу настоящего Договора;

- если раскрытие информации произошло с ведома другой стороны настоящего Договора;

- если раскрытие информации произошло в соответствии с актом компетентного государственного органа или суда, вступившего в законную силу;

- если Конфиденциальная информация была получена Раскрывшей стороной от третьего лица, при условии, что такой источник не связан соглашением о конфиденциальности в отношении такой информации или ему иным образом не запрещено передавать информацию Раскрывшей стороне в связи с контрактным, юридическим или фидуциарным обязательством, и указанный источник получил такую информацию законным путем.

6.3. Поставщик и его работники не вправе разглашать информацию об аварийных ситуациях на объектах Покупателя, направленную на формирование негативного мнения о деловой репутации Покупателя, в том числе путем публикаций. За нарушение деловой репутации в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «31» декабря 2025 года, а в части взаимных расчетов между Сторонами – до полного выполнения Сторонами Договорных обязательств.

7.2. Если одной из Сторон настоящего Договора до окончания действия настоящего Договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются настоящим Договором.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

8.1. Поставщик является изготовителем товаров, поставляемых по настоящему договору, либо уполномоченным представителем (дистрибьютором, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) такие товары непосредственно у изготовителя. Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего договора.

8.2. Поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией, все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания настоящего договора, Поставщиком предоставлена Покупателю полная и достоверная информация о Поставщике и полномочиях лица, подписавшего настоящий договор.

8.3. Поставщик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты Поставщика, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Покупателем (его работниками), юридически, экономически и иным образом подконтрольными Покупателю (его работникам) и лицами, входящими с Покупателем (его работниками) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов с Покупателем (его работниками).

8.4. Все операции Поставщика по приобретению товара у своих поставщиков, поставке товара Покупателю полностью и правильно отражены в счет-фактурах, первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.

8.5. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара.

8.6. Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется поставка товара по настоящему договору.

8.7. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по настоящему договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

8.8. Поставщик является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме. Поставщик не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежание двойного налогообложения; нереальности исполнения сделки (операции) сторонами (отсутствие факта ее совершения), не отражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

8.9. Основной целью совершения сделок (операций) по настоящему договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

8.10. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

8.11. Для заключения и исполнения настоящего договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами Поставщика. Внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Поставщика исключают подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом Поставщика законодательства о налогах и сборах.

8.12. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор.

8.13. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего договора.

8.14. Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Покупателя, и Покупатель при исполнении настоящего договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.

8.15. Товары, поставляемые по настоящему Договору, должны иметь статус «товар Евразийского экономического союза», в терминах, установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также не должны быть обременены каким бы то ни было способом перед третьими лицами, находиться в споре и/или под арестом;

Помимо документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора, при поставке товара, произведенного за пределами Евразийского экономического союза, до момента отгрузки такого товара Поставщик направляет Покупателю копию таможенной декларации и/или оригинал письменного подтверждения таможенного органа Российской Федерации, оформленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о таможенном деле, свидетельствующие о приобретении таким товаром статуса товара Евразийского экономического союза, в терминах, установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

Непредставление Поставщиком таких документов Покупателю, дает последнему право отказаться от приемки товара у перевозчика и исполнения настоящего Договора с применением к Поставщику санкций, предусмотренных настоящим договором за непоставку/несвоевременную поставку товара.

8.16. Поставщик соблюдает в своей деятельности основные принципы в сфере трудовых отношений и охраны окружающей среды, закрепленные в конвенциях ООН и Международной организации труда (МОТ), а также признает основные права человека и в своей деятельности руководствуется положениями Всеобщей декларации прав человека ООН;

начисляет работникам зарплату не ниже прожиточного минимума, предусмотренного в регионе;

своевременно и в полном объеме выплачивает вознаграждение своим работникам за труд;

является налоговым агентом, своевременно и в полном объеме отчисляет налоги в бюджет;

строит свою работу на основе уважения и поддержания традиций национальной терпимости и благожелательности, сохранения национальных и социальных традиций, ценностей, искусств и ремесел в районах деятельности, уважения религиозных верований работников и местного населения;

уважает права профсоюзов, включая права, закрепленные в базовых конвенциях МОТ, в том числе:

право каждого работника быть представленным профсоюзной организацией по его/ее собственному выбору и основные профсоюзные права, касающиеся свободы объединения и права на организацию работников в профсоюзы, а также право на ведение коллективных переговоров;

исключение любых форм принудительного и насильственного труда;

фактическое исключение детского труда;

поощрение и обеспечение равенства возможностей и отношения к работникам в сфере занятости, включая равное вознаграждение для женщин и мужчин за труд одинаковой ценности, а также недопущение дискриминации в области труда и занятости.

Покупатель вправе осуществлять проверки Поставщика на предмет соблюдения им социальных обязательств, а также осуществлять опрос работников Поставщика о своевременной выплате заработной платы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Стороны могут изменять, уточнять и дополнять содержание Договора в процессе его реализации. Все изменения и дополнения к Договору согласуются Сторонами, оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и после подписания являются неотъемлемыми частями Договора.

9.3. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомить другую Сторону о неплатежеспособности, несостоятельности, угрозе приостановления или прекращения деловых операций, реорганизации или ликвидации, если это может отразиться на исполнении условий Договора.

9.4. В целях ускорения взаимодействия Сторон обмен документами, относящимися к оформлению и исполнению Договора, может производиться посредством факсимильной связи с последующим обменом подлинными экземплярами.

9.5. В случае изменения у какой-либо из сторон, реквизитов, указанных в разделе 10, стороны обязуются оформить Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

9.6. Права и/или обязанности Сторон по Договору полностью или в какой-либо части не могут быть переуступлены, отданы в залог, внесены в качестве вклада в уставной капитал юридического лица или иным образом переданы третьим лицам без предварительного письменного согласия на то Сторон.

9.7. Для расчетов по Договору возможно привлечение Поставщиком финансирования с использованием услуг по факторингу или аналогичных финансовых продуктов (кредитование под залог выручки по контракту и пр.). В этом случае право денежного требования по оплате поставки (залог имущественных прав и т.д.) по настоящему Договору может быть уступлено (передано) Поставщиком банку или факторинговой компании, приемлемым обеим Сторонам. Детали условий предоставления финансирования подлежат отдельному согласованию между Сторонами и банком/факторинговой компанией. В случае использования Поставщиком данных услуг, по согласованию между Сторонами сроки оплаты за поставку могут быть изменены.

9.8. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в процессе выполнения обязательств по Договору или в связи с ним, будут, разрешаться путем переговоров между Сторонами, с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка рассмотрения споров, со сроком ответа на представленную претензию не более 15 (пятнадцати) дней с момента ее получения.

9.9. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

9.10. Настоящий Договор составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, и хранятся у каждой из Сторон.

Настоящий Договор составлен в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных представителей Сторон (формулировка применяется в случае подписания Договора с помощью электронной подписи).

9.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение №1 – Спецификация;

Приложение № 2 – товарная накладная № ТОРГ-12 НКЛ.

Приложение № 3 - уведомление (Форма) об удержании штрафных санкций.

Приложение № 4 – Техническое задание

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись Подпись

М.П. М.П.

Приложение № 3

к договору № ______________

от «___» _____________ 202__

Ф О Р М А

Генеральному директору

ООО « »

Адрес:

Уведомление об удержании

штрафных санкций

Настоящим сообщаем, что при оплате счета № от «___» ________ 202_г. ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» будут удержаны штрафные санкции: (неустойка, штраф, пеня) за___________________________________ _, в соответствии с п. _______ Договора, в размере _____________ руб. согласно нижеследующему расчету (если точная сумма штрафа не установлена условиями Договора).

Генеральный директор

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть------Конец формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть------

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку прибора для определения растворенных газов в масле Transport X2 - 1шт.

«ЛВЭ. Оборудование не входящее в смету строек на 2025»

Основание для выполнения работ: Инвестиционная программа «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» на 2025 г.

Место расположения объекта: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д.52, Волжская ТЭЦ-2.

Инвестор:
ООО «ЛУКОЙЛ- Волгоградэнерго»

Общие положения:
Проект: «ЛВЭ. Оборудование, не входящее в смету строек 2025».
Цель приобретения: отсутствие прибора по контролю состояния трансформаторного масла. Прибор Transport X2 предназначен для определения растворенных газов и влаги в трансформаторном масле.Контроль за состоянием трансформаторных масел на объектах тепловой энергетики.

Технические требования к оборудованию.

-Требуемый прибор должен обеспечивать определение растворенных в трансформаторном масле: водорода - Н2, оксида углерода - СО, диоксида углерода - СО2, метана – СН4, этилена - С2Н4, ацетилена - С2Н2, этана – С2Н6, растворенной воды –Н2О.

-Предел обнаружения определяемых в масле газов и влаги должен быть не выше для: водорода -0,0005% об., метана, этилена, этана 0,0002% об., оксида углерода - 0,0002 % об.

-Управление режимами работы системы и обработка выходной информации должна осуществляться при помощи встроенной сенсорной панели управления с жидкокристаллическим дисплеем. К контроллеру анализатора может быть подключена энергонезависимая память для сохранения данных в целях резервирования.

-Прибор должен иметь встроенный принтер для оперативного получения результатов в печатном виде в необходимом количестве.

-Программное обеспечение должно позволять производить идентификацию анализируемых соединений с использованием встроенных диагностических методов, включая такие современные как треугольник Дюваля, пятиугольники Дюваля, ETRA. Данные методы должны показывать графический результат на встроенном цветном дисплее прибора.

-В комплект поставки должен входить калибровочный комплект с эталонной газовой смесью.

-Не допускается использование в конструктиве прибора сжатых газовых сред с давлением на порядок выше атмосферного, а также нагрев отдельных узлов выше 100 градусов Цельсия.

-Для удобства транспортировки вес прибора и необходимых для измерения аксессуаров не должен превышать 10 кг. Степень климатической защиты должна быть не хуже IP67.

-Технические данные должны быть не хуже значений, приведенных в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Комплект поставки:

Стандартная комплектация:

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительный комплект:

- Пробоотборный шприц (5 шт.);

- Фильтры (100 шт.).

6. Технические требования:

6.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной с наличием документов, подтверждающих качество. Год выпуска 2024 – 2025г

6.2. Продукция должна соответствовать внутриотраслевым требованиям по надёжности и безопасности, экологическим требованиям.

6.3. Предварительная калибровка по поверочной газовой смеси на предприятии-изготовителя.

6.4. Поставляемая продукция должна быть укомплектована сопроводительной технической документацией (паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат о калибровке, сертификат о поверке).

6.5. Перед приемкой обязательное совместное (Заказчик-Подрядчик) проведение входного контроля оборудования.

7. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Поставщик обеспечивает обучение 2-х человек из персонала заказчика работе с прибором, а также обработке полученных данных в доступных форматах.

Поставщик должен обладать не менее чем 3-х летним опытом поставок данного оборудования.

Поставщик должен предоставить копии не менее трех подписанных договоров и отгрузочных документов на поставку идентичного оборудования для подтверждения опыта поставок.

Поставщик должен иметь авторизованный сервисный центр по ремонту и обслуживанию, предлагаемого к поставке оборудования.

8. Контроль приёмки:

8.1. Доставка продукции должна осуществляться силами Поставщика и за его счёт, по адресу: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волжская ТЭЦ-2, Волгоградская области, г. Волжский, ул. Александрова 52.

9. Требования к сроку и условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания:

Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемой продукции в течение срока, продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента передачи Покупателю продукции.

10. Срок выполнения работ:

Дата поставки продукции – до 20.12.2025

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись Подпись

М.П. М.П.

^ С предоставлением подтверждающих документов (например:УСНО)

Общие_сведения_ОНВСС_ЛВЭ_на_2025г