Тендер - Поставка полимочевины Химтраст ПМ твердой (компоненты А+Б) №300841217

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание_26933_полимочевина_Химтраст_ПМ_компонетны_А+Б

Приложение №1 к Контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот « » __________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Наименование объекта закупки: Поставка полимочевины Химтраст ПМ твердой (компоненты А+Б).

1.2. Количество товара: в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию.

1.3. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта, в рабочие дни: понедельник-пятница с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо местному времени в место доставки с разгрузкой транспортного средства.

1.4. Место поставки товара: ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь, ул. Ленина, 53.

1.5. Функциональные, технические и качественные характеристики товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию.

2. Требование к безопасности товара

2.1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе обязательным требованиям иных нормативных актов, нормативных и технических документов.

2.2. Товар должен быть заводского исполнения и в заводской упаковке (если таковая предусмотрена изготовителем) без видимых следов ржавчины, вмятин, сколов и деформаций, которые могут негативно повлиять на потребительские свойства товара.

2.3. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям нормативных документов.

2.4. Качество поставляемого товара подтверждается паспортом качества завода-изготовителя (или иными документами, подтверждающими качество товара) и сертификатом соответствия (на товар, подлежащий обязательной сертификации).

3. Требования к упаковке товара

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно - технической документации.

3.2. Тара и упаковка должны быть прочными и сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. На упаковках каждой единицы товара, в зависимости от вида товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: название товара; наименование организации – производителя товара; номер серии и дата изготовления; способ применения; срок годности; условия отпуска; условия хранения, а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

3.3. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения. При нарушении данных условий Заказчик имеет право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

Приложение №1

к Техническому заданию

Функциональные, технические и качественные характеристики товара

- Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_на_поставку__полимочевина__26933_п.5ч1ст._93_проект

Контракт на поставку товара № 26933

- Посмотреть таблицу с данными

вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий гражданско-правовой договор на поставку товара (далее – Контракт) о нижеследующем:

Существенные условия

В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику полимочевины Химтраст ПМ твердой (компоненты А+Б) (далее – Товар) (ОКПД2 – 20.59.59.900) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту), Спецификацией (приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик произвести приемку и оплатить поставленный Товар по цене, установленной условиями настоящего Контракта.

Срок, включая этапы (при наличии), место, порядок поставки, гарантийные обязательства (при наличии) и условия их обеспечения установлены в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту).

Датой подписания Контракта считается дата подписания Заказчиком Контракта электронной подписью.

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 15.08.2025, а в части осуществления расчетов по Контракту – до полного исполнения обязательств. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

Цена Контракта составляет ( ) рублей

копеек, включая НДС/НДС не облагается в соответствии с .

• Сумма по Контракту, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных в Законе о контрактной системе.
• Цена Контракта включает все расходы Поставщика на выполнение Контракта в полном объеме, в том числе складские расходы, расходы на перевозку, доставку в место поставки, подъем на этаж, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, расходы по упаковке, маркировке, подготовке сопроводительной документации, прочие расходы, связанные с исполнением Контракта в полном объеме.
• Аванс не предусмотрен.
• Источник финансирования: ПФХД: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.
• Заказчик производит оплату по Контракту (этапу – при поэтапном исполнении Контракта) за вычетом аванса (при его установлении в соответствии с условиями Контракта) безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней (срок установлен в соответствии с п. 2 ч. 13.1 ст. 34 Закона о Контрактной системе) с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара по форме акта приемки товаров, работ, услуг, установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению», (далее – документ о приемке Товара). Датой подписания Заказчиком документа о приемке Товара считается дата утверждения документа о приемке Товара руководителем (уполномоченным лицом) Заказчика.
• В ходе исполнения Контракта по согласованию с Поставщиком цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.
• Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

• • Привлечение третьих лиц не влечет изменение цены контракта и (или) количества поставляемого товара по настоящему Контракту.
• Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

Прочие условия

Приемка Товара осуществляется в соответствии с Порядком приемки Товара (приложение № 3 к настоящему Контракту).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии со ст. 34 Закона о контрактной системе и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. Выставление Заказчиком Поставщику требования об уплате неустойке является основанием для удержания неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих выплате Поставщику по Контракту.

2.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

2.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей;

2.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

2.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта);

2.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей;

2.2.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

2.2.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

2.2.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

• Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• Изменения в Контракт могут быть внесены в соответствии с Законом о контрактной системе по соглашению Сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон и являющегося неотъемлемой частью Контракта.
• Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
• Настоящий Контракт заключен в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи Заказчика и Поставщика.
• В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.

• В случае изменения местонахождения и (или) банковских реквизитов Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно уведомить об этом другую Сторону.
• Поставщик обязан соответствовать единым требованиям, установленным ч.1 ст. 31 Закона о контрактной системе.
• К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Спецификация;

Приложение №3 – Порядок приемки Товара.

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к настоящему Контракту

Техническое задание

(прилагается отдельным файлом)

Приложение № 2 к настоящему Контракту

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ (___________________) рубль 00 копеек, НДС не облагается/в том числе НДС _____ рублей.

Срок поставки:

Адрес поставки:

Приложение № 3 к настоящему Контракту

Порядок приемки Товара

Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой поставке Товара (партии Товара) не позднее чем за 3 (три) рабочих дня и согласовать с Заказчиком дату и время поставки Товара (партии Товара).

По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании приемочной комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Полномочия члена приемочной комиссии не могут быть переданы другому лицу.

Приемка Товара осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется приемка Товаров по количеству и ассортименту на соответствие требованиям Контракта, в т.ч. проверяется соответствие количества, и (или) ассортимента поставленного Товара, сведениям, указанным в сопроводительных документах, перечисленных в п. 17 настоящего Приложения к Контракту.

Приемка Товара по количеству и (или) ассортименту проводится в день поставки Товара.

При обнаружении несоответствия количества и (или) ассортимента поставленного Товара (партии Товара) количеству и (или) ассортименту, установленным в Контракте, Заказчиком оформляется мотивированный отказ Поставщику от приемки Товара по количеству и (или) ассортименту и направляется Поставщику. При этом весь Товар (вся партия Товара) считается не поставленным до момента устранения нарушений, выявленных при приемке Товара.

Срок устранения Поставщиком несоответствий, выявленных при приемке Товара, не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от приемки Товара по количеству и (или) ассортименту. После устранения замечаний Товар предъявляется к приемке в порядке, предусмотренном настоящим приложением к Контракту.

Товар не подлежит приемке в случае отсутствия или ненадлежащего оформления сопроводительных документов и документов, подтверждающих качество Товара, повреждения упаковки или несоответствия наименования и количества Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах и Контракте, а также изъятия Товара из гражданского оборота.

По результатам приемки Товара по количеству и (или) ассортименту Заказчик подписывает Товарную накладную (Товарно-транспортную накладную).

На втором этапе в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Товарной накладной (Товарно-транспортной накладной) осуществляется проверка качества Товара, включая срок годности/гарантийный срок (при наличии), на предмет их соответствия сопроводительным документам, перечисленным в п. 17 настоящего приложения к Контракту.

Представитель Поставщика, уполномоченный на участие в приемке Товара, должен иметь оригинал или заверенную Поставщиком копию доверенности.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. При проведении экспертизы силами Заказчика документом, подтверждающим проведение такой экспертизы, является документ о приемке Товара, составленный по форме акта приемки товаров, работ, услуг, установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению», (далее – документ о приемке Товара), утвержденный руководителем (уполномоченным лицом) Заказчика.

В течение 1 рабочего дня после завершения приемки Товара по качеству и при наличии всех сопроводительных документов ответственное лицо Заказчика оформляет, подписывает и направляет Поставщику документ о приемке Товара или мотивированный отказ от приемки Товара.

Далее в течение 5 рабочих дней с момента получения от Заказчика документа о приемке Поставщик подписывает документ о приемке Товара и направляет его Заказчику.

В течение 3 рабочих дней с момента получения документа о приемке Товара от Поставщика документ о приемке Товара утверждается руководителем (уполномоченным лицом) Заказчика.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Товара Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения. После устранения замечаний Товар предъявляется к приемке в порядке, предусмотренном настоящим приложением к Контракту.

Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации (ГОСТ, ТУ и др.).

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (если иное не предусмотрено условиями Технического задания), свободным от прав третьих лиц, иметь маркировку и инструкции в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии). В случае отсутствия на момент получения Товара надлежаще оформленных документов о качестве Товара, а также маркировки и инструкции, соответствующих законодательству Российской Федерации, Товар приемке не подлежит.

При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

Поставщик несет все расходы, связанные с заменой или возвратом Товара ненадлежащего качества, без предъявления указанных расходов Заказчику.

Товар передается Заказчику в таре и (или) упаковке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением случаев, когда Товар по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.

Тара, упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой, соответствующей требованиям законодательства (при наличии). На упаковках каждой единицы Товара, в зависимости от вида Товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: наименование Товара; название организации- производителя; номер серии и дата изготовления; способ применения; срок годности/гарантийный срок; условия хранения, а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

Тара и (или) упаковка Товара, требующего специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

Отгрузка Товара Поставщиком по настоящему Контракту оформляется Поставщиком пакетом сопроводительных документов, перечисленных в п. 17 настоящего приложения к Контракту.

Пакет документов должен содержать сопроводительный документ на Товар, содержащий информацию о:

• дате оформления сопроводительного документа;
• Поставщике (полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения);
• Заказчике (полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения);
• наименовании Товара, сроке годности/гарантийном сроке и номере серии;
• стране происхождения Товара;
• наименовании производителя Товара;
• количестве Товара;
• должностном лице, составившем сопроводительный документ (должность, Ф.И.О.).

К сопроводительному документу прикладываются:

• Реестр документов качества с приложением документов качества (сертификаты/декларации соответствия с приложением, выданные органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что Товар не подлежит обязательной сертификации);
• товарная накладная или товарно-транспортная накладная;
• счет, счет-фактура (при наличии).