Тендер - Поставка полимера «Восток-7» №307218321

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):г.Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 6/6
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.08.2025 по 21.08.2025Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:www.zakupki.gov.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_закупки_ЗЕП178.2025

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПКИ № ЗЕП178.2025

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный Исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»

адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 10

телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть*5103,

адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник отдела закупок М.С. Хорина

Договор_ЗЕП178.2025

Гражданско-правовой договор №ЗЕП178.2025

на поставку товара

г. Новосибирск « » августа 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН) , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по общим вопросам, экономике и информационным технологиям Лаврюшева Сергея Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 173 от 24.12.2024г., и Общество с ограниченной ответственностью «Компания Хеликон» (ООО «Компания Хеликон»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника подразделения по СФО Куценко Олеси Сергеевны, действующей на основании Доверенности № 64 от 09.12.2024 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), на основании пункта 4 Части 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке Федерального государственного бюджетное учреждение науки «Федеральный Исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», утвержденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 08 декабря 2023г. (далее – Положение), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется реактивы (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик своевременно принять и оплатить поставленный Товар.

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, д.6/6 (далее – Место доставки).

Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто сорок четыре тысячи сорок пять) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС по ставке 20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать четыре тысячи семь) рублей 53 копейки. Цена Договора является твердой и не может изменяться на протяжении всего срока действия Договора.

Источник финансирования: РНФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78.

2.2. В соответствии с п.5 ст.78 и п.3 ст.78.1 БК РФ, подписанием настоящего договора поставщик (подрядчик, исполнитель) выражает свое согласие на осуществление уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок поставщика (подрядчика, исполнителя), а также соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта/гранта в форме субсидии, в том числе в части достижения результата его предоставления, в целях исполнения заказчиком обязательств по соглашению о предоставлении из федерального (муниципального) бюджета гранта/гранта в форме субсидии.

Порядок и срок поставки Товара и Документация
3.1. Поставка осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.2 Договора, в срок 60 календарных дней с поступления авансового платежа в размере 30% от стоимости Товара на расчетный счет Поставщика. Досрочная поставка допускается.
3.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:
а) универсальный передаточный документ, оформленный в установленном порядке;
б) счет на оплату;
3.3. Стороны соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи и признавать юридическую силу всех электронных документов. Контроль действительности электронной подписи является обязанностью каждой из Сторон. Недействительность сертификата ключа подписи не может являться основанием для признания подписи на документе недействительной.
3.4. Стороны соглашаются применять при осуществлении электронного документооборота формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством и актами компетентных органов, а также соблюдать соответствующие регламенты.

Порядок сдачи-приемки Товара

Приемка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки Товара по адресу, указанному в п.1.2., в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По окончании приемки Заказчик подписывает универсальный передаточный документ.

Порядок расчетов
5.1. Заказчик производит предоплату за поставляемый Товар в размере 30% (тридцати) процентов от цены Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора путем перевода перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный им в соответствующем разделе Договора.
5.2. Оплата оставшейся суммы в размере 70% (семьдесят) процентов от цены Договора осуществляется Заказчиком после поставки Товара в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1. Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.4. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
7.2. Договор действует до «31» декабря 2025 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.
7.3. В случае возникновения споров соблюдение претензионного порядка является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к гражданско-правовому договору №ЗЕП178.2025

от августа 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто сорок четыре тысячи сорок пять) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС по ставке 20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать четыре тысячи семь) рублей 53 копейки

- Посмотреть таблицу с данными