Тендер - Поставка полимера для капиллярного секвенатора №308147526

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42-а (корпус 4, Аптечный склад Лабораторной службы)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_№_2_(НМЦД)_-_736 - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_(Описание_объекта_закупки)

Приложение № 1 к документации

«Описание объекта закупки»

(описание закупаемого товара, работы, услуги; функциональные характеристика, свойства, параметры и т.д.)

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки должен предлагать к поставке конкретные показатели.

Поставка осуществляется по графику*:

- Посмотреть таблицу с данными

* По согласованию с Заказчиком поставка может быть осуществлена раньше указанных сроков.

**При подаче заявки, Участник вправе указать расчетную единицу и количество, отличающуюся от запрашиваемой единицы товара согласно столбцу «Ед.изм.» и «Количество», в соответствии с упаковкой (коробкой, комплектом, набором…и т. д.) товара при поставке.

Приложение_№_3_(Форма_заявки_участника_закупки)

Приложение №3 к извещению

Реестровый номер _________

Котировочная заявка участника закупки должна содержать все сведения, предусмотренные настоящей формой

Заявка участника закупки не должна содержать недостоверную информацию и противоречивые сведения, предполагающие неоднозначное и (или) двоякое толкование.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна заполняться участником в соответствии с условиями Приложения №1 к Информационной карте закупки «Описание объекта закупки и в соответствии с Инструкцией, указанной в п.13 Информационной карты к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

на бланке организации – участника закупки (при наличии)

Заказчику:

Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Челябинская областная детская клиническая больница»

либо ГАУЗ ЧОДКБ

Котировочная заявка

1. Изучив Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме №______________, на право заключить договор на поставку «___________________________________________________________, в том числе условия и порядок проведения указанного запроса котировок в электронной форме, проект договора, а также применимые к указанному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты, мы, ___________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки)

сообщаем о Согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и направляем настоящую котировочную заявку.

2. Цена договора составляет: ____________ (_________________) рубля, _____копеек, НДС не предусмотрен или в том числе НДС - _____ % (______ процентов) (______) рублей. (указывается сумма цифрами и прописью).

3. Участник подтверждает, что соответствует всем обязательным требованиям, установленным заказчиком в документации о закупке.

4. Участник гарантирует качество поставляемого товара и подтверждает, что Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара Заказчику. (Остаточный срок годности лекарственного препарата на момент поставки не может быть изменен участником закупки, поскольку является условием исполнения договора. Подавая заявку, участник закупки соглашается с существенными условиями договора. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о закупке, по цене, предложенной его победителем).

5. Предлагаем к поставке товар со следующими характеристиками:

- Посмотреть таблицу с данными

6. Если наши условия, изложенные выше, будут приняты, и мы будем признаны победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательство поставить товар, оказать услугу, выполнить работу в соответствии с требованиями извещения о закупке, согласно нашему предложению о цене договора и исполнить все иные условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

7. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем предложении, и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложение юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения.

8. В случае если наше предложение о цене договора будет признано лучшим, и мы будем признаны победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашим предложением о цене договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения от заказчика проекта договора (без подписи заказчика).

9. Настоящее предложение действует с момента начала рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме до момента заключения договора.

10. Сведения об участнике запроса котировок в электронной форме:

Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен

_______________________________________________________________________________________________.

(контактная информация уполномоченного лица (его ФИО и телефон)

Все сведения о проведении запроса котировок в электронной форме просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Участник закупки (уполномоченный представитель)

___________________________________________/_________/______________/

(Ф.И.О.) (подпись) (должность)

М.П. (при наличии)

Указывается наименование товара, с указанием товарных знаков, торговых марок, фирменных наименований при их наличии.; ↑

Наименование страны происхождения товара должно быть указано участником по каждой позиции товара. Допускается указание, что содержащееся в предложении участника закупки наименование страны происхождения поставляемого товара относится ко всем товарам, предлагаемым участником, но только в случае, если такая страна заявлена как единственная (не допускается, к примеру, указание, что страной происхождения товара является Россия, Китай, Индия, в результате чего будет непонятно в отношении какой позиции указана страна), либо прописывается перечень позиций товаров, в отношении которых указана та или иная страна (к примеру, страной происхождения товара по позициям 1-3, 5 таблицы является Китай и т.п.).

В случае если участник предлагает к поставке товар различных производителей и/или с различными странами происхождения товара, то он обязан указать конкретное количество товара по каждому из предлагаемых им товаров каждого производителя (каждой стране происхождения товара).

Отсутствие указания (декларирования) страны происхождения предлагаемого участником товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанной в предложении участника, несет участник закупки, представивший такое предложение; ↑

Указываются участником в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме, указанной в п. 10 информационной карты документации о закупки ↑

Приложение_№_4_(Проект_договора)_(товар) - Посмотреть таблицу с данными

Договор №_________________

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главного врача по экономическим вопросам Сигачевой Натальи Григорьевны, действующего на основании доверенности № 23 от 23.06.2025г., с одной стороны и

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон о закупках) и «Положением о закупке для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница» подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области» от 26.12.2024 (далее – Положение), по результатам запроса котировок в электронной форме, объявленного Извещением от "__" ______ ____ г. № ______, на основании протокола__________ от "__" _____ ____ г. № ______, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку: полимер для капиллярного секвенатора (ОКПД2 – 20.59.52.194) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество, технические показатели определяются Спецификацией (Приложение №1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в сроки, определенные Календарным планом (Приложение №2 к Договору), в следующем порядке: Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42-а (корпус 4, Аптечный склад Лабораторной службы) (далее - Место доставки) в рабочее время с 08.00 до 15:30. За два дня до поставки необходимо предварительно согласовать время, связавшись с ответственным лицом со стороны Заказчика.

2. Взаимодействие сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

2.1.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

2.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

2.1.4. в случае окончания срока действия регистрационного удостоверения на Товар в период исполнения обязательств по Договору - представлять Заказчику копию заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации Товара, в течение 5 рабочих дней со дня направления такого заявления;

2.1.5. в случае несоответствия поставленного Товара по ассортименту и количеству, а также по качеству и иным характеристикам, предусмотренным условиями настоящего Договора, Поставщик обязан устранить своими силами и за свой счет допущенные нарушения условий настоящего Договора в срок, указанный Заказчиком в соответствующем требовании;

2.1.6. самостоятельно исполнить обязанность по уплате НДС в срок, установленный законодательством о налогах и сборах (в случае если стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включает НДС);

2.1.7. представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, в том числе почтового адреса, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления о таких изменениях, реквизитами Поставщика будут считаться реквизиты, указанные в настоящем Договоре;

2.1.8. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Договором;

2.2.2. запрашивать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

2.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

2.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительским свойствам), указанными в Договоре.

Когда предоставлен приоритет товаров российского происхождения, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российский. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре);

2.2.5. по согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар;

2.2.6. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

2.3.3. для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом о закупках.

2.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

2.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

2.3.6. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 10 Договора;

2.3.7. в соответствии с требованиями действующего законодательства и Договора обеспечить приемку поставленного Товара по месту нахождения Заказчика, в том числе по количеству и качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7, Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27 «Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них», а так же контроль качества Товара с целью выявления фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных товаров.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

2.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

2.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

2.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

2.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

2.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

2.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Договором, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

2.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.4.9. при заключении и исполнении Договора по согласованию с Поставщиком увеличить (уменьшить) количество поставляемого Товара, если это предусмотрено документацией о закупке, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о закупках, Положением и настоящим Договором. Цена единицы Товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены Договора, указанной в заявке участника, с которым заключается Договор, на количество Товара, установленным в документации о закупке;

2.4.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

2.4.11. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.2. Цена Договора составляет ______________ (_________) рублей, 00 копеек, в том числе НДС/НДС не предусмотрен

3.3. В случае если стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включает НДС, Поставщик гарантирует Заказчику, что самостоятельно исполнит обязанность по уплате НДС в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

3.4. Цена Договора включает в себя все затраты Поставщика, связанные с исполнением договора, в т.ч. расходы на транспортировку до места поставки, складирование, разгрузку-погрузку в месте поставки, подъем на этаж, страхование, стоимость тары, упаковки, маркировки, расходы на уплату налогов, таможенных сборов и пошлин, и других обязательных платежей.

3.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.

4. Упаковка и маркировка. Условия перевозки

4.1. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара. При определении габаритов упаковки (тары) Товара и его веса с упаковкой (тарой) необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.2. На упаковку Товара должна быть нанесена маркировка или наклеена этикетка, содержащая следующие сведения о поставляемом Товаре (на русском языке): наименование производителя (изготовителя) Товара, его адрес, полное и сокращенное наименование Товара, состав (если применимо), номер серии (код партии), условия хранения Товара, номер технических условий (для российских изготовителей), номер регистрационного удостоверения, знак токсичности или другой опасности (если применимо). Указанные сведения о поставляемом Товаре должны быть нанесены на упаковку Товара или этикетку печатным способом, обеспечивающим достаточную четкость изображения, контрастность текстового и графического материалов.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Договора, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать требованиям действующего законодательства.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка товара по месту нахождения Заказчика. Поставка товара осуществляется согласно графику («Календарный план» Приложение №2 к Договору).

Поставка может быть осуществлена раньше срока, указанного в «Календарном плане» (Приложение №2 к «Договору») по согласованию с Заказчиком.

5.2. В случае поставки Поставщиком Товара за пределами периода, указанного в п. 5.1. настоящего Договора, Заказчик вправе не принимать данный Товар.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

- документ о приемке (например, акт приема-передачи товара, универсальный передаточный документ);

- копию(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий) на Товар, выданного(ых) уполномоченным органом (копия действующего Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации) на медицинское изделие;)(при наличии);

- копию сертификата соответствия системы сертификации ГОСТ/декларации соответствия (паспорт качества) (при наличии)

- товарную накладную (товарно-транспортную накладную), составленную по форме в соответствии с законодательством РФ;

- иную документацию, подтверждающую качество Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- счета / счета-фактуры (в соответствии с п. 3 ст. 169 Налогового Кодекса РФ);

- инструкцию (-ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках. При этом, если количество Товара, поставляемого Заказчику превышает количество Товара, указанного в Спецификации (приложение №1 к Договору), поставка Товара сверх количества, указанного в Спецификации (приложение №1 к Договору), осуществляется за счет Поставщика.

5.5. Фактической датой поставки Товара считается дата поставки товара Заказчику на склад.

5.6. Транспортировка Товара должна осуществляться с соблюдением температурных условий хранения, указанных в инструкции по медицинскому применению и требованиями действующего законодательства РФ.

Заказчик оставляет за собой право запросить производителя Товара на предмет происхождения Товара. В случае, если производитель Товара не подтвердит факт продажи в соответствии с предоставленными Поставщиком документами, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

В случае изъятия из обращения Товара органом Росздравнадзора, поставщик обязуется за свой счет забрать все не вскрытые упаковки, имеющиеся у Заказчика, на момент опубликования письма на официальном сайте Росздравнадзора для дальнейшей их передачи производителю для утилизации.

5.7. С учетом территории Заказчика, габариты транспортного средства при поставке Товара должны быть: не более 8 метров в длину и не выше 5 метров в высоту.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие и техническим характеристикам и Спецификации (приложение №1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара.

Товар передается по накладной (товарно-транспортной накладной), в которой указывается наименование, количество, стоимость Товара, номер и дата Договора.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке по Договору (этапу).

6.2. По факту поставки Товара, Заказчик проводит экспертизу, а также осуществляет приемку по количеству, качеству и срокам в течение 20-ти рабочих дней со дня, следующего за днем фактической поставки Товара, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.3. Заказчиком проводится экспертиза Товара для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, которая может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результат экспертизы (заключение) может быть отражен в самостоятельном акте, либо документе о приемке, либо ином документе, содержащем сведения о соответствии/несоответствии Товара.

6.4. Порядок документооборота при проведении приемки Товара:

1) в срок, установленный п. 6.2. Договора, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, документ о приемке;

б) формирует и подписывает лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

2) в случае создания приемочной комиссии, в срок, установленный п. 6.2. Договора осуществляется одно из следующих действий, члены приемочной комиссии подписывают документ о приемке или формируют и подписывают мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

3) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются Поставщику, в адрес, указанный в разделе 18 настоящего Договора;

4) в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в течение 10 дней со дня поступления мотивированного отказа от подписания документа о приемке, либо в иной срок, установленный в мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

5) датой приемки поставленного Товара считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.

6.5. При нарушении сроков замены и/или допоставки Товара, установленных условиями настоящего Договора, Поставщик несет ответственность в соответствии с р. 10 настоящего Договора.

6.6. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты. В случае если часть поставленного Поставщиком Товара не соответствует требованиям Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Заказчик вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условиям Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), и отказаться от приема Товара, не соответствующего указанным условиям;

- отказаться от приема всего поставленного Товара;

- потребовать от Поставщика замены Товара, не соответствующего условиям Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), на Товар, соответствующий указанным условиям.

6.7. Со дня подписания документа о приемке по Договору (этапу) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

Подписанный Заказчиком, документ о приемке подтверждает исполнение Поставщиком обязательств по Договору (этапу).

7. Гарантии и качество Товара

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, с датой изготовления не ранее 2024 года.

7.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Договору).

7.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами Товара.

7.4. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в настоящем Договоре. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара и на вторичной (потребительской) упаковке.

7.5. Заказчик в соответствии с п.4 ст. 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

7.6. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, технических характеристик, что подтверждается регистрационным(ыми) удостоверением(ями), и иных документов, предусмотренных п. 5.3. Договора.

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств, полученных из бюджета Челябинской области (далее – средства ОБ) и (или) за счет средств, заработанных в системе обязательного медицинского страхования по обязательному медицинскому страхованию, полученные от Фонда обязательного медицинского страхования, (далее – средства ОМС, в том числе ОМС ВМП) и (или) средств, выделяемых из областного бюджета для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее – средства ВМП ОБ), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования и (или) иных средств (в том числе, полученных от иной приносящей доход деятельности). Распределение и конкретизация объемов по источникам финансирования осуществляется в момент заключения Договора.

8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

8.3. Оплата по Договору осуществляется: после исполнения Поставщиком обязательств по каждому этапу поставки Товара.

8.4. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Заказчиком документа о приемке по Договору (этапу), а также представления Поставщиком в день поставки документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры (в соответствии с п. 3 ст. 169 Налогового кодекса РФ);

в) товарной накладной (товарно-транспортной накладной), составленной по форме в соответствии с законодательством РФ, или универсального передаточного документа.

8.5. На всех документах, указанных в пункте 8.4 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

8.6. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара по каждому этапу поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение №1 к Договору) и п. 5.1. настоящего Договора в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

8.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

8.8. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Договору Поставщик в течение 10 дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Исполнение Договора Поставщиком обеспечивается предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику,

Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки самостоятельно. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора.

9.2. Размер обеспечения исполнения договора – не установлен.

Если предложение о цене Договора на 25 % и более ниже начальной (максимальной) цены договора установленной в извещении и (или) в закупочной документации (демпинговая цена договора), победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении и (или) в закупочной документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления возможности применения таких мер в извещении и (или) в документации о закупке.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора.

Положения настоящего пункта Договора о предоставлении такого обеспечения не применяются в случае заключения Договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

9.3. Реквизиты счета Заказчика для внесения денежных средств:

Получатель: Министерство финансов Челябинской области (ГАУЗ ЧОДКБ, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть42ВР)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5980

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России/УФК по Челябинской области г. Челябинск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указывать: Лицевой счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть42ВР, обеспечение исполнения Договора по извещению №_________ (указывается номер извещения о закупке).

Факт перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате.

9.4. Если в качестве обеспечения исполнения Договора предоставляется независимая гарантия, то она должна быть составлена по типовой форме согласно Приложению №3 к Положению о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения Договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 (далее – Положение, утвержденное ППРФ от 09.08.2022 № 1397) на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках.

Независимая/банковская гарантия выдается участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

В случае выдачи независимой / банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

Независимая гарантия / банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) должна быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный ч. 8 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

- документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных Договором;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

в) указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

г) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

д) независимая гарантия должна содержать дополнительные требования:

- условие о праве Заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению № 4 к Положению, утвержденному ППРФ от 09.08.2022 № 1397, требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены Договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены Договором и в отношении которых Заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения Договора;

- условие о праве Заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется Заказчиком (бенефициаром) самостоятельно;

- условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

е) условия о следующих правах Заказчика (бенефициара):

- предъявлять до окончания срока действия гарантии при наступлении случаев, предусмотренных ч. 17 ст.3.4. Закона о закупках, составленное по форме согласно приложению №2 к Положению, утвержденному ППРФ от 09.08.2022 № 1397, требование об уплате денежной суммы по такой независимой гарантии в размере обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки;

- передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены Заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

- условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного ч. 1.2. ст.45 Закона о контрактной системе, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного ч.1.7. указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

- условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой/банковской гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

Независимая/банковская гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление Заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнем, указанным в извещении о проведении закупки, документации о закупке;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления Заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Договора или о расторжении Договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с Заказчика (бенефициара) платы за представление Заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования Заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

- в независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным условиям или делающих вышеизложенные условия неисполнимыми, в том числе недопустимо включение в независимую / банковскую гарантию требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Несоответствие независимой/банковской гарантии, предоставленной участником закупки требованиям, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

9.5. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе на обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по уплате пени, штрафов, предусмотренных Договором, а также по возмещению убытков, причиненных Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Договору.

9.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем семь рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии надлежащего исполнения обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в разделе 16 настоящего Договора.

Возврат независимой/банковской гарантии, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, при условии надлежащего исполнения обязательств по Договору.

9.7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по Договору и предъявления Заказчиком соответствующих требований об уплате пени, штрафов, Заказчик вправе удержать суммы пени, штрафов, начисленных поставщику и неоплаченных им в добровольном порядке, из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчику в качестве обеспечения исполнения Договора, или обратиться с требованием об их уплате по независимой гарантии. В случае, если размер начисленных поставщику пени, штрафов превышает сумму обеспечения исполнения Договора, Заказчик вправе обратиться за взысканием оставшихся сумм пени, штрафов в судебном порядке.

9.8. В ходе исполнения Договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора, а также изменить способ обеспечения исполнения Договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

9.9. В случае надлежащего исполнения Поставщиком части обязательств, предусмотренных условиями Договора, Заказчик вправе вернуть участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в размере, пропорциональном размеру исполненных обязательств, при условии поступления соответствующего письменного обращения Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления такого письменного обращения Поставщика.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Поставщик при нарушении своих обязательств, предусмотренных Договором, несет ответственность перед Заказчиком в следующих формах:

- пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, если Поставщиком просрочено исполнение обязательства, либо это обязательство исполнено не надлежаще. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер пени должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты пеней;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком предусмотренных Договором обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Договором, размер которого определяется в размере 3 процентов от цены Договора.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств. Поставщик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер пени должен составлять 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

10.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней) производится на основании письменного требования, направленного виновной Стороне, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) при условии неоплаты Поставщиком неустойки по письменному требованию Заказчика.

10.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

10.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки. Размер убытков и имущественной ответственности Поставщика определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.8. В случае уклонения Поставщика от заключения Договора, а также в случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора, сведения о Поставщике включаются в Реестр недобросовестных Поставщиков в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Договоре.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

10.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

10.11. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон настоящего Договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения настоящего Договора.

11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

11.1. Договор вступает в силу с момент заключения Договора и действует до 31.12.2025г., а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

11.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

11.7. Решение Заказчика / Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику / Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика / Заказчика, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной телеграммой связи, либо телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику / Заказчику.

Выполнение Заказчиком / Поставщиком требований настоящего раздела считается надлежащим уведомлением Поставщика / Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком / Поставщиком подтверждения о вручении Поставщику / Заказчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком / Поставщиком информации об отсутствии Поставщика / Заказчика по его адресу, указанному в Договоре.

Решение Заказчика / Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика / Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик / Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика / Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

11.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена Договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении Договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные Договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным Договором.

11.9. При исполнении Договора, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

2) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктами 1 настоящего пункта договора;

3) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в Договоре. При этом, при исполнении Договора, заключенного с участником закупки, не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4) сведения Договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется любым способом. В случае направления уведомлений по средствам электронной почты или факса, днем получения уведомлений Поставщиком, считается день его направления в независимости от наличия подтверждения получения уведомления.

14.2. В случае направления уведомлений по средствам электронной почты или факса, Уведомление считается доставленным в день его направления в независимости от наличия подтверждения получения уведомления.

15 Заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

15.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами документа о приемке (последней поставке Товара).

15.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в ходе переговоров, подлежат передаче в Арбитражный суд Челябинской области (при условии соблюдения Стороной досудебного урегулирования спора в соответствии с требованиями АПК РФ, при этом способ досудебного урегулирования определяется стороной самостоятельно, например: путем переговоров, в претензионном порядке или любым другим способом, позволяющим при этом подтвердить факт выполнения Стороной указанного требования).

15.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, имеющего одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

15.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

– Приложение №1 к Договору «Спецификация»;

– Приложение №2 к Договору «Календарный план»

16. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _____________от «___» ______________ 2025 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я*

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности товара на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 3 месяцев (указанное не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения договора, которое не может быть изменено участником)

Цена договора составляет ____________ руб. (_________________________________)*, в т.ч. НДС __% – ____________ руб. / или НДС не предусмотрен.

* Спецификация заполняется на условиях заявки Поставщика на участие в закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _____________от «___» ______________ 2025 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- Посмотреть таблицу с данными

*Поставка может быть осуществлена раньше срока, указанного в «Календарном плане» по согласованию с Заказчиком.

- Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_котировок_Извещение - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Поставка полимера для капиллярного секвенатора

Жгулёва Н.В.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 2148)

г. Челябинск,

2025

Информационная карта к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Настоящая закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и разделом 14 Положения о закупке для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области от 26.12.2024 (далее – Положение) https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents?orderClauseInfoId=711011.

- Посмотреть таблицу с данными